技术合同应包括合作的技术范围、双方的权益和责任、合作方式和机制等内容。接下来,我们将为大家分享一些技术合同的实用写作技巧和注意事项。
企业项目技术服务合同范文(18篇)篇一
委托方:_______________________________(以下简称甲方)。
法定代表人:____________________________。
项目联系人:____________________________。
通讯地址:______________________________。
联系方式:______________________________。
受托方:________________________________(以下简称乙方)。
法定代表人:____________________________。
项目联系人:____________________________。
通讯地址:______________________________。
联系方式:______________________________。
签订地点:_____________________________。
风险告知:提前了解合作对象基本情况(个人则需记录其身份证号码、地址、电话);审查合作方的签约资格;商业信誉和履约能力,可以使用国家企业信用信息公示系统查询企业信息。
本合同甲方委托乙方就__________项目(“项目”)进行__________的专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬。
双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国民法典》的规定,达成如下合同,并由双方共同恪守。
3技术服务的方式:______________。
第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作:
1技术服务地点:______________。
4技术服务质量要求:__________。
5技术服务质量期限要求:___________。
第三条为保证乙方有效进行技术服务工作,甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项:
1提供技术资料:__________。
2提供工作条件:__________。
3其他配合协作事项:__________。
4甲方提供上述技术资料、工作条件和配合协作事项的时间及方式:__________。
第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为:
1技术服务费总额:人民币大写__________元,小写__________元。
该等费用已包括乙方履行本合同的全部报酬和所需的全部费用。
除另有约定外,甲方无需就本合同项下委托事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用。
2甲方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票支付技术服务费,并按以下第__________种方式向乙方付款:
(1)一次性支付。
乙方完成技术服务工作并经甲方验收合格后__________个工作日内,甲方向乙方支付技术服务费。
风险告知:委托合同中采用银行转账方式来支付委托金,可直接在合同中指明具体银行账号。
如果采用现金支付方式,应尤其注意保管好有效的收款凭证。
(2)分期支付。
甲方分期向乙方支付技术服务费:__________。
3乙方银行账户信息如下:
开户行:__________。
银行地址:__________。
户名:__________。
账号:__________。
4若根据本合同约定乙方应当支付违约金和/或承担赔偿责任,则甲方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。
第五条保密条款。
1乙方对甲方所提供的所有资料以及在本合同签订、履行过程中所接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息(统称“保密资料”)负有保密义务。
未经甲方书面许可,乙方不得向任何第三方披露,不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。
乙方有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。
乙方可仅为本合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料,但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。
2乙方仅得为履行本合同之目的对保密资料进行复制。
乙方不得以任何方式(如软硬盘、图纸、彩样、照片、菲林、光盘等)留存保密资料。
乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方,并销毁所有复制件。
乙方应当妥善保管保密资料,并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任,因此造成甲方损失的,乙方应负责赔偿。
3当出现下述情况时,本条对保密资料的限制不适用。
当保密资料:
(1)并非乙方的过错而已经进入公有领域的。
(2)已通过该方的有关记录证明是由乙方独立开发的。
(3)由乙方从没有违反对甲方的保密义务的人合法取得的。
(4)法律要求乙方披露的,但乙方应在合理的时间提前通知甲方,使其得以采取其认为必要的保护措施。
4如乙方违反本合同关于保密的约定,乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。
5本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后__________年内持续有效。
第六条本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。
但有下列情形之一的,一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的书面请求,另一方应当在收到书面请求后__________个工作日内予以答复;逾期未予答复的,视为同意:______________________。
第七条未经甲方事先书面同意,乙方不得将本合同项目部分或全部服务工作转由第三人承担。
第八条双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收:
1乙方完成技术服务工作的形式:__________。
2技术服务工作成果的验收标准:__________。
3技术服务工作成果的验收方法:__________。
4验收的时间和地点:__________。
第九条侵权处理。
1乙方应当保证,其依本合同为甲方提供技术服务过程中和/或其为甲方提供的服务成果不侵犯任何第三人的合法权益。
如果有人提出法律或行政程序(合称“侵权指控”),声称甲方侵犯了其知识产权等合法权益的,乙方应当负责解决,并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用,包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、合理的律师费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。
2如果在侵权指控的审理过程中有关机关禁止甲方继续使用技术服务成果的部分或全部,乙方应当采取以下措施之一:
(1)使甲方重新免费获得使用上述技术服务成果的权利,或。
(2)免费更换或改造上述技术服务成果,使甲方不受上述禁令限制继续使用技术服务成果。
(3)其它使甲方对技术服务成果拥有合法使用权,或其它弥补甲方受损利益、实现合同目的的合理方式。
乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方因此遭受的损失进行赔偿的义务。
第十条项目服务成果的权利归属。
1双方确定,乙方所完成的服务成果的所有权利,包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权,归甲方所有。
2双方确定,甲方利用乙方的服务成果所完成的新的技术成果的所有权利,包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权,归甲方所有。
第十一条双方确定,乙方在向甲方提供服务过程中,根据甲方要求,为甲方指定的人员提供技术指导和培训。
1技术指导和培训内容:__________。
2地点和方式:__________。
3费用及支付方式:__________。
第十二条违约责任。
1双方确定,任何一方未履行或未完全履行本合同项下的义务,均构成违约。
违约方应赔偿因违约给对方造成的一切损失。
2乙方未能按本合同约定按期提供技术服务的,每逾期__________日,乙方应当按照技术服务费总额的__________%向甲方支付违约金。
如违约金数额累计达到技术服务费总额的__________%时,甲方有权终止本合同,乙方仍应支付上述违约金、退还甲方已支付款项并按照同期中国人民银行贷款利率计付利息,同时赔偿甲方的相应损失。
3乙方提供技术服务不符合本合同要求的,乙方应当按照甲方要求更正和修改,并承担由此产生的全部费用。
同时,甲方有权终止本合同,乙方应当退还甲方已支付款项并按照同期中国人民银行贷款利率计付利息,并赔偿甲方的相应损失。
风险告知:技术服务合同的委托人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,影响工作进度和质量,不接受或者逾期接受工作成果的,支付的报酬不得追回,未支付的报酬应当支付。
技术服务合同的受托人未按照合同约定完成服务工作的,应当承担免收报酬等违约责任。
第十三条双方确定,在本合同有效期内,甲方指定__________为甲方项目联系人,乙方指定__________为乙方项目联系人。
一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。
未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。
第十四条双方确定,出现下列情形之一,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,可以解除本合同:
1发生不可抗力。
风险告知:委托人或者受托人可以随时解除委托合同。
因解除合同给对方造成损失的,除不可归责于该当事人的事由以外,应当赔偿损失。
所谓不可抗力,是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
2在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明将不履行主要债务;。
3当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理的期限内仍未履行;。
4当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;。
5法律规定的其他情形。
第十五条法律适用和争议解决。
1本合同适用中华人民共和国法律。
2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。
如果双方不能通过友好协商解决争议,则任何一方均可采取下述第__________种争议解决方式:
(1)将该争议提交__________仲裁委员会,按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。
仲裁在__________进行。
仲裁语言为中文。
仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
仲裁费用由败诉方承担。
(2)向__________方所在地有管辖权的人民法院起诉。
3仲裁或诉讼进行过程中,双方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。
风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。
在约定管辖时注意,约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖,两者只能选择其一。
第十六条双方确定,本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语,其定义和解释如下:
1“不可抗力”:地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它本合同各方不能预见,并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。
2__________。
第十七条与履行本合同有关的下列技术文件,经双方以__________方式确认后,为本合同的组成部分:
1技术背景资料:__________。
2可行性论证报告:__________。
3技术评价报告:__________。
4技术标准和规范:__________。
5原始设计和工艺文件:__________。
6其他:__________。
第十八条双方约定本合同其他相关事项为:
1任何一方未经另一方同意,不得向任何第三方透露本合同的签订及其内容。
甲方向其关联公司透露的,不在此限。
2任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项将由双方另行友好协商解决。
对本合同做出的任何修改和补充应为书面形式,由双方签字盖章后成为本合同不可分割的部分。
本合同与其补充合同或补充协议冲突时,以补充合同或补充协议为准。
3未得到对方的书面许可,一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写,任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。
4本合同的任何内容不应被视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理关系。
5本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议。
6甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址,以书面信函形式或双方确认的传真或类似的通讯方式进行。
采用信函形式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达如使用传真或类似的通讯方式,通知日期即为通讯发出日期,如使用挂号信件或特快专递,通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。
第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式__________份,甲方执__________份,乙方执__________份,具有同等法律效力。
第二十条附件为本合同不可分割的部分。
若附件与合同正文有任何不一致,以合同正文为准。
本合同附件为:_________。
企业项目技术服务合同范文(18篇)篇二
甲方:
乙方:北京——国际科技有限公司。
第1条项目名称。
第2条甲方责任。
按《技术服务项目定制单》(见附件)提供乙方所需的实验材料;与乙方协商确定实验方案;按照约定向乙方支付经费。
第3条乙方责任。
按照约定在项目完成后向甲方提供产生的数据和生物材料。
第4条项目收费。
本次技术服务总费用为元(人民币元整)。具体收费项目及付款方式见附件《技术服务项目定制单》。乙方财务信息:开户银行:帐号:
第5条质量保证。
第6条服务周期。
乙方收到项目所需所有材料和预付款后开始技术服务并承诺在双方约定的时间内完成实验(详见附件《技术服务项目定制单》)。如因客观原因使实验不能顺利进行(如甲方提供)。
第7条保密责任。
乙方对甲方项目数据及生物材料负有保密责任;甲方对乙方采用技术路线、收费标准负有保密责任。
第8条违约责任和争议的解决办法。
本合同在执行过程中,双方应严格遵守,如发生争议,应本着友好协商的原则解决。协商无效,则由法律部门裁决。
双方签字确认的以下附件内容与本合同具有同等效力。附件:技术服务项目定制单。
甲方:乙方:北京——国际科技有限公司。
(单位盖章或负责人签名)(单位盖章)。
年月日年月日。
企业项目技术服务合同范文(18篇)篇三
乙方:__________
鉴于甲、乙双方于__________年__________月__________日签订《技术服务合同》,经友好协商,就提前终止技术服务合同,达成以下一致意见:
一、甲乙双方于本协议签订之日终止__________年__________月__________日签订的《技术服务合同》,互不承担违约责任。
二、本协议签订之日起解除双方合同关系,上述合同中约定的技术服务保密条款对甲乙双方依旧具有法律效力,若一方违约,违约方应当对守约方承担违约责任。
三、甲方已支付乙方技术服务报酬人民币__________元(__________万元),须再支付乙方人民币__________元(__________万元),支付方式为,上述款项全部支付完毕,甲方对乙方即不再负有支付义务。
本协议书一式贰份,甲乙双方各执壹份,经甲、乙双方签章后生效。
乙方:__________
签订日期:__________
签订地点:__________
企业项目技术服务合同范文(18篇)篇四
(公章)。
(甲方)。
服务方:(公章)。
(乙方)。
中介方:(公章)。
合同登记机关:(公章)。
签订日期:年月日
合同。
有效期限:年月日至年月日。
一、服务的内容、方式和要求:
二、委托方应提供的工作条件和协作事项:
三、履行合同的期限、地点和方式:
四、验收标准和方法:
五、报酬及支付方式:
六、违约责任:
七、争议的解决办法:
本合同一式__份。其中委托方__份,服务方__份,中介方__份,鉴证单位__份,公证单位__份,承接方所在地技术市场管理机构2份(其中1份报__技术市场管理办公室)。
委托方:
服务方:
中介方:
时间:
企业项目技术服务合同范文(18篇)篇五
甲方:
乙方:北京——国际科技有限公司。
第1条项目名称。
第2条甲方责任。
按《技术服务项目定制单》(见附件)提供乙方所需的实验材料;与乙方协商确定实验方案;按照约定向乙方支付经费。
第3条乙方责任。
按照约定在项目完成后向甲方提供产生的数据和生物材料。
第4条项目收费。
本次技术服务总费用为元(人民币元整)。具体收费项目及付款方式见附件《技术服务项目定制单》。乙方财务信息:开户银行:帐号:
第5条质量保证。
乙方承诺所提供的实验数据和产品是真实和可靠的。技术服务完毕后,甲方如对乙方提供的实验数据或产品质量存有异议,请在收到实验结果后10天内向乙方提出。在上述规定的期限内,乙方将积极配合甲方对原始实验数据的复核;如果超过上述规定期限,乙方将不对原始数据的复核承担责任和义务,但仍然会与客户沟通,并解答相关问题。
乙方收到项目所需所有材料和预付款后开始技术服务并承诺在双方约定的时间内完成实验(详见附件《技术服务项目定制单》)。如因客观原因使实验不能顺利进行(如甲方提供)。
第7条保密责任。
乙方对甲方项目数据及生物材料负有保密责任;甲方对乙方采用技术路线、收费标准负有保密责任。
第8条违约责任和争议的解决办法。
本合同在执行过程中,双方应严格遵守,如发生争议,应本着友好协商的原则解决。协商无效,则由法律部门裁决。
双方签字确认的以下附件内容与本合同具有同等效力。附件:技术服务项目定制单。
甲方:
乙方:北京——国际科技有限公司。
(单位盖章或负责人签名)(单位盖章)。
企业项目技术服务合同范文(18篇)篇六
本合同甲方委托乙方就_________________________________________________项目进行________________________的专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据法律的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。
第一条_甲方委托乙方进行技术服务的内容如下:
________________________________________________________。
________________________________________________________。
_______________________________________________________。
第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作:
5、技术服务质量期限要求:____________________________。
第三条为保证乙方有效进行技术服务工作,甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项:
1、提供技术资料:
(4)__________________________________________________。
2、提供工作条件:
(4)__________________________________________________。
________________________________________________________。
4、甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式:________。
________________________________________________________。
第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为:
2、技术服务费由甲方______________(一次或分期)支付乙方。
具体支付方式和时间如下:
(3)__________________________________________________。
乙方开户银行名称、地址和帐号为:
第五条双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下:
(一)甲方:
1、保密内容(包括技术信息和经营信息):_________________。
_________________________________________________________。
________________________________________________________。
_________________________________________________________。
________________________________________________________。
(二)乙方:
1、保密内容(包括技术信息和经营信息):_________________。
_________________________________________________________。
________________________________________________________。
________________________________________________________。
________________________________________________________。
第六条本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。但有下列情形之一的,一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求,另一方应当在内予以答复;逾期未予答复的,视为同意。
4、__________________________________________________。
第七条双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收:
_______________________________________________________。
_______________________________________________________。
_______________________________________________________。
4、验收时间和地点:_________________________________。
第八条双方确定:
1、在本合同有效期内,甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果,归________(甲、双)方所有。
2、在本合同有效期内,乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果,归________(乙、双)方所有。
第九条双方确定,按以下约定承担各自的违约责任:
1、____方违反本合同第_____条约定定,应当____________。
____________________(支付违约金或损失赔偿的计算方法)。
2、____方违反本合同第_____条约定定,应当____________。
____________________(支付违约金或损失赔偿的计算方法)。
3、____方违反本合同第_____条约定定,应当____________。
____________________(支付违约金或损失赔偿的计算方法)。
4、____方违反本合同第_____条约定定,应当____________。
____________________(支付违约金或损失赔偿的计算方法)。
第十条双方确定,在本合同有效期内,甲方指定______________为甲方项目联系人,乙方指定______________为甲方项目联系人。项目联系人承担以下责任:
3、___________________________________________________。
一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。
第十一条双方确定。出现下列情形,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,可以解除本合同:
1、发生不可抗力;。
3、__________________________________________________。
第十二条凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如双方通过协商不能达成协议时,则应提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
第十三条双方确定:本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语,其定义和解释如下:
5、__________________________________________________。
第十四条与履行本合同有关的下列技术文件,经双方以___________________________________________方式确认后,为本合同的组成部分:
6、其他:______________________________________________。
第十五条双方约定本合同其他相关事项为:______________。
________________________________________________________。
第十六条本合同一式______份,具有同等法律效力。
第十七条本合同经双方签字盖章后生效。
法定代表人/委托代理人:_____法定代表人/委托代理人:________。
________年___月____日________年___月____日。
企业项目技术服务合同范文(18篇)篇七
委托方(甲方):。
地址:联系人:
电话:传真:
受委托方(乙方):
地址:联系人:
电话:传真:
根据《中华人民共和国民法典》的规定,甲乙双方就xx中学校园app项目的家校沟通及短信对接服务,经协商一致,签订本合同。
一、服务内容、方式和要求:
1、提供家校沟通的对接功能,包括老师给家长发送短信,成绩等功能;。
2、提供数据同步功能,将互教通的学校和学生信息数据定时与学校数据库进行同步;。
3、提供短信发送对接功能。
二、工作条件和协作事项。
1、涉及到需要与第三方进行对接,协调的事宜,由学校做好协调和沟通。
三、履行期限、地点。
1、履行期限:年月日。
2、履行地点:
四、验收标准和方式。
1、验收标准:系统信息稳定且可通过短信进行相关信息的推送。
2、验收方式:由甲方组织乙方共同验收,于时间验收。验收后由双方签署验收报告。若乙方书面提出验收申请后7天内甲方不组织验收,则视为乙方完成的成果合格。
3、本合同服务项目的保证期为年。在保证期内发现服务质量有缺陷的,乙方应当负责返工或者采取补救措施。但因甲方使用、保管不当引起的问题除外。
五、报酬及支付方式。
(一)本项目报酬:元。
(二)支付方式:分期支付:
(1)合同生效后天内支付合同报酬总额的50%即元;。
(3)项目实施验收后天内付清合同余款,即元。
六、违约责任:
1、甲方违反本合同第五条规定,逾期支付报酬的,每逾期一天,应按逾期付款额的1‰向乙方支付违约金;甲方逾期超过天不支付报酬的,乙方有权得解除本合同,已收取的报酬不予退回,并可要求甲方按报酬总额的20%承担违约责任;已收款及违约金不足以补偿乙方损失的,乙方还可以要求甲方赔偿损失。
2、在合同履行过程中,甲方擅自单方终止或解除合同,乙方已收取的款项不予退回,并可要求甲方按报酬总额的20%承担违约责任;已收款及违约金不足以补偿乙方损失的,乙方还可以要求甲方赔偿损失。
3、甲方违反本合同第二条规定,延期提供协作条件的,乙方履行期限得以顺延。若因甲方不能提供协作条件导致乙方无法完成服务内容的,按甲方单方终止或解除合同处理。
4、乙方违反本合同第三条规定,不能按时完成服务内容的,每逾期一天,按报酬总额的1‰向甲方支付违约金;乙方逾期超过天仍未能完成服务内容的,甲方有权终止或解除本合同,除可要求乙方全部退还已收取的款项外,并可要求乙方按报酬总额的20%承担违约责任;违约金不足以补偿甲方损失的,甲方还可以要求乙方赔偿损失。
5、在合同履行过程中,乙方擅自单方终止或解除合同的,除向甲方全部退回已收取的款项外,甲方还可要求乙方按报酬总额的20%承担违约责任;违约金不足以补偿乙方损失的,甲方还可以要求乙方赔偿损失。
6、验收不合格的,乙方应负责整改,由此增加的费用应由乙方自行承担;若因此延误履行期限的,乙方应按本条第4项规定承担违约责任。
第七条不可抗力。
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行合同的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第八条争议的解决方式。
本合同如发生纠纷,甲乙双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起诉讼解决。
第九条其他。
1、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式贰份,甲、乙双方各持壹份,自双方签字盖章后生效。
(以下空白)。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
委托代理人(签字):委托代理人(签字):
开户银行:_______开户银行:_________。
账号:_________账号:_________。
签订日期:年月日签订日期:年月日
企业项目技术服务合同范文(18篇)篇八
服务方(以下称乙方):___________________________。
甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依据中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用、互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同恪守:
第一条项目名称。
___________________________。
第二条服务内容、方式和要求。
1、服务内容:___________________________。
乙方协助甲方___________________________安装,开放并培训___________________________。
2、方式:___________________。
提供信息化服务平台,开通指定数量与功能,安装服务商。
第三条报酬及其支付方式。
1、本项目报酬(服务费或培训费):___________________________。
合计为:___________________________。
累计费用:___________________________。
服务方完成专业技术工作,解决技术问题需要的经费,由_____________方负担。
2、支付方式为如下。
合同生效后____________个工作日_日内向乙方支付报酬总额___________%。
第四条声明及保证。
甲方:
1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。
本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方:
1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。
本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第六条甲方的主要义务。
1、在合同生效后__日内向乙方提供下列技术资料、数据、材料、样品:________。
3、按约向乙方支付报酬。
开户银行:__________________________。
开户帐号:__________________________。
4、协助乙方完成下列配合事项:
协助乙方进行推广、培训;承担乙方安装、培训所需差旅费用。
第七条乙方的主要义务。
1、在______年____月____日前完成技术服务工作;。
2、应对甲方交给的技术资料、样品等妥善保管;在合同履行过程中,如发现继续工作对材料、样品或设备等有损坏危险时,应中止工作,并及时通知委托方;工作完成后应归还上述技术资料、样品,不得擅自存留复制品。
第八条保密条款。
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。
未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。
但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。
保密期限为______年。
一方违反上述保密义务的',应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第九条技术成果收益归属。
在履行本合同中,乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果,属于乙方所有。
(注:当事人还可以有其他不同的约定)。
第十条甲方的违约责任。
1、甲方未按照合同约定提供有关技术资料、数据、样品和工作条件,影响工作质量和进度的,应当如数支付报酬。
逾期二个月不提供约定的物质技术条件,乙方有权解除合同,甲方应当支付数额为报酬总额______%的违约金。
2、甲方迟延支付报酬,应当支付数额为报酬总额_____%的违约金,逾期二个月不支付报酬或者违约金的,应当交还工作成果,补交报酬,支付数额为报酬总额_____%的违约金。
3、甲方迟延接受工作成果的,应支付数额为报酬总额______%的违约金和保管费。
逾期二个月不领取工作成果的,乙方有权变卖、处理工作成果,从获得的收益中扣除报酬、违约金和保管费后,剩余部分返还甲方,所获得的收益不足抵偿报酬、违约金和保管费的,有权请求甲方赔偿损失。
第十一条乙方的违约责任。
1、擅自不履行合同,应当免收报酬并支付数额为报酬总额______%的违约金。
2、未按约定的期限完成工作的,应支付数额为报酬总额______%的违约金。
3、未按质按量完成工作的,应当负责返工改进或如数补。
如果给甲方造成损失的,应赔偿损失;。
5、在工作期间,发现委托方提供的物品有受损的危险,未按约定期限通知委托方,应对由此造成的损失承担责任。
6、违反合同约定、擅自将有关技术资料、数据、样品或工作成果引用,发表或提供给第三人,应支付数额为报酬总额____%的违约金。
7、对甲方交付的样品,材料及技术资料保管不善,造成灭失、短少、变质、污染或者损坏的,应赔偿损失。
第十二条验收标准和方法。
1、验收时间:______年____月____日。
2、验收地点:_______________。
3、验收标准:本合同约定的各项技术指标;。
4、验收方法:由甲方组织有关同行业专业技术人员验收,写出验收报告;。
5、验收费用由_甲_方负担。
第十三条保证期为___年。
在保证期内发现服务质量缺陷的,乙方应当负责返工或者采取补救措施。
但因甲方使用、保管不当引起的问题除外。
第十四条不可抗力。
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在___天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十五条通知。
1、根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用__当面送交__传递。
以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下:_________。
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起__日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十六条争议的处理。
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
1、提交_________仲裁委员会仲裁;。
2、双方协商解决。
第十七条解释。
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。
第十八条合同效力。
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。
有效期为____年,自__年___月_____日至__年____月___日。
本合同正本一式___份,双方各执____份,具有同等法律效力;合同副本_____份,送______留存一份。
委托方(盖章):_________服务方(盖章):_________。
企业项目技术服务合同范文(18篇)篇九
甲方:
乙方:
乙方应甲方邀请承包甲方公司技术部的全部技术工作,双方确认技术部承包的“责、权、利”如下:
一、责任:
对公司客户需求并签订合同的产品,提出设计方案,经公司决策批准后负责生产过程中的技术、组织、质量监督,应达到合格产品。
经济技术责任工程师签字合格的产品方可出厂。严格执行公司关于产品质量、奖优罚劣规定,下大力量创建名牌产品。
对公司提出要求技术部研发的新技术、新产品,由技术部调查研究后上报项目建议书和研发经费预算,经公司决策层批准后,试制的技术组织由技术部负责。试制的产品交公司决策层验收后进入产品中试和生产,按要求另做预算,由公司组织实施。小试和中试过程由于研发费用不足不能保证按预算拨付,造成中断和停止,其经济责任由甲方负责。
二、权利:
工程部按公司要求提出的产品设计方案经批准后不得随意变动修改。如在试制生产过程中发现需要改进的问题,经技术部提出改进方案报公司决策批准后方可进行。
凡研制生产的创新产品由公司向有关部门申请专利,批准后的专利产品所有权归公司,专利发明权归技术部或责任工程师。
三、经济利益:
为保证技术部工作持续开展和创新产品的开发、试制,公司在流动资金项目中拨付元专项资金予以保证,并做到专款专用。一是支付按公司标准,用于日常生产中技术部工作人员的劳动报酬;二是按新产品试制、生产的预算,用于技术部必须的调研费、资料费、设计费、试制费等开支。
上述费用由技术部负责人提出费用申请,公司负责人签认由财务部拨付。
四、本合同从20年十一月一日至是二月二十一日为试行期。20年一月一日签订正式合同。
五、本合同按《甘肃省技术市场管理规定细则》有关规定办理。发生具体问题双方可协商解决。
六、本合同自公司将专项资金落实到位即有公司负责人签认,财务部盖章确认,交技术部负责人开始执行。
甲方:
乙方:
二〇___年十月三十一日。
企业项目技术服务合同范文(18篇)篇十
甲方(签字盖章):
乙方(签字盖章):
经甲乙双方充分协商,甲方愿意委托乙方审核(编审)甲方建设的工程项目的工程造价,现就有关事项达成如下协议;委托工作的具体范围内容土建工程、装饰装璜工程、水电消防安装工程、钢结构工程、园林绿化工程、附属零星工程的预算及结算。地点:
一、甲方权利和义务;。
1、在工程结束内所提供工程咨询(审核)所需真实、全面的相关资料(其中图纸一式2份)。
2、负责与有关方面的联系和协调。
3、为乙方提供现场工作的基本工作条件。
5、配合进行现场勘察;。
6、及时支付乙方咨询费用;。
二、乙方权利和义务。
1、根据甲方提供的有效资料和现场勘察的情况,遵循实事求是、客观公正的原则,开展工程造价咨询服务,以维护双方的合法权益。
2、对所出具的咨询结论真实性负责,且其准确率应保证在正常允许范围内.
3、保守机密,不得擅自与有利害关系的人员接触或透露有关情况。
4、不得遗失甲方认为必须返还的资料。
5、在约定的时间内完成任务,按合同规定收取咨询服务费。在甲方资料提供义务履行的前提下,按时在约定工作日内完成工作,出具报告书。
三、收费标准及支付方式:
1、收费标准:甲方在乙方正式提供咨询服务结论时,依据省物价局有关工程造价咨询服务收费标准,按总工程(包含附属工程及零星工程)总造价的_______‰用现金或转帐形式付清咨询服务费,并在合同签订生效之时预付定金_____________,结算时多退少补。
2、支付方式:根据约定进度的总造价,甲方按照每次预算支付百分之七十(70%)给乙方,剩余百分之三十(30%)在结算审计完成后五个工作日内支付给乙方。但审计时间不能超出约定工期一个月,如果甲方原因造成超期,甲方无条件支付乙方所有费用)。附:假如单笔预算价钱不到一百万,可以累积到一百万再付费用。
3、期限:按照施工合同,经甲乙双方协商,乙方为甲方提供本工程全过程的技术服务。附:假如因甲方中途停工,乙方有权力要求为之前所做工程结算.甲方应无条件配合.
4.由乙方技术方面在施工合同外争取的费用(及技术变更),根据甲乙双方约定,乙方按照出预算外利润的30%提取费用,甲方在变更资料有关单位签字生效后,甲方需按比例支付乙方的费用。
5、为本项目发生的专家评审费、考察费及工程所需的应酬费由甲方负担。
四、委托方的协作事项。
1、在协议书生效后3天内,委托方向咨询方如实提供下列资料和工作条件:施工图纸、电脑两台、保证我方人员住宿、生活及水电、安全帽等。
2、技术情报和资料的保密:乙方对甲方的技术情报和资料具有保密义务;甲方有不能挖取乙方的技术人员的义务。
3、争议的解决方法:
在协议发行过程中发生争议,双方应当协商解决,也可以请求仲裁机构进行调解。双方不愿协商、调解或协商、调解不成的,采用以下第种方式解决。
(1)申请仲裁委员会仲裁;。
(2)按司法程序解决。
五、违约责任:因违约所造成的一切损失由违约方负责,且赔偿金额不少于咨询服务费的______%。
六、其他:
1、本协议书自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效;至乙方完成全部服务,甲方付清服务费终结。
2、本协议书一式四份,具有同等法律效力,各执两份。
3、其他未尽事宜由双方协商补充。
企业项目技术服务合同范文(18篇)篇十一
委托方(甲方):受托方(乙方):
住所地:住所地:
法定代表人:法定代表人:
项目联系人:项目联系人:
联系方式:联系方式:
通讯地址:通讯地址:
电话:电话:
传真:传真:
电子信箱:电子信箱:
时间:时间:
本合同甲方委托乙方就。
项目进行的专项技术服务,并支付\不支付相应的技术服务费用。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国民法典》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。
第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下:
1、技术服务的目标:
第二条为保证乙方有效进行技术服务工作,甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项:
1、;。
2、;。
3、;。
4、。
第三条本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。
第四条双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收:
1、乙方完成技术服务工作的形式:
2、技术服务工作成果的验收标准:
第五条双方约定本合同其他相关事项为:
第六条本合同一式份,具有同等法律效力。
第七条本合同经双方签字盖章后生效。
企业项目技术服务合同范文(18篇)篇十二
_________________(以下简称委托人)与______________(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:
1、项目名称:____________________。
2、项目类别:____________________。
3、咨询服务内容:____________________。
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分:
1、建设工程造价咨询合同标准条件;。
2、建设工程造价咨询合同专用条件;。
3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价咨询业务自_____年_____月_____日开始实施,至_____年_____月_____日终结。
七、本合同一式_____份,具有同等法律效力,双方各执_____份。
(以下无正文)。
(本页为签字页)。
委托人(法人公章)。
住所地:_______________。
法人代表:_______________。
授权代表:_______________。
电话:____________________。
开户行:____________________。
账号:____________________。
税号:____________________。
日期:_____年_____月_____日
住所地:____________________。
咨询人(法人公章)。
法人代表:____________________。
授权代表:____________________。
电话:____________________。
开户行:____________________。
账号:____________________。
税号:____________________。
日期:年月日
词语定义、适用语言和法律、法规。
第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。
1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。
2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。
3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。
第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。
咨询人的义务。
第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。
第五条咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。
1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;。
2、“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;。
3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”,但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定,咨询人应增加的额外工作量。
第六条在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
委托人的义务。
第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。
第八条委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。
第九条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。
第十条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。
咨询人的权利。
第十一条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:
1、咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。
2、咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
3、咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。
委托人的权利。
第十二条委托人有下列权利:
1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。
2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。
咨询人的责任。
第十三条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。
第十四条咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。
第十五条咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担责任。
第十六条咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。
委托人的责任。
第十七条委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。
第十八条委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。
合同生效,变更与终止。
第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第二十条由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。
第二十一条当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。
第二十二条咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。
第二十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。
咨询业务的酬金。
第二十四条正常的建设工程造价咨询业务,附加工作和额外工作的酬金,按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。
第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。
第二十六条如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知,但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。
第二十七条支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
其他。
第二十八条因建设工程造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。
第二十九条咨询人如需外聘专家协助,在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。
第三十条未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。
第三十一条除委托人书面同意外,咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。
咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。
合同争议的解决。
第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院提起诉讼。
第一条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定:
第二条建设工程造价咨询业务范围:
“建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务:
(a类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;。
(b类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;。
(c类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;。
(d类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;。
(e类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。
第三条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间:
第四条 委托人应在日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。
第五条 咨询人在其责任期内如果失职,同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。
赔偿金=直接经济损失×_______%(扣除税金)。
第六条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付咨询人的正常服务酬金:
委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付咨询人的正常服务酬金:____________________________。
第七条 双方同意用人民币支付酬金,按汇率计付。
第八条 建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议,委托人与咨询人应及时协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列第_______种方式解决:
a.依法向所在地人民法院起诉。
b.提交______________仲裁委员会仲裁;。
附加协议条款:略。
企业项目技术服务合同范文(18篇)篇十三
法定代表人:_________________。
项目联系人:_________________。
通讯地址:_________________。
受托方(乙方):
法定代表人:_________________。
项目联系人:_________________。
通讯地址:_________________。
甲方委托乙方对_________________工程进行__________。
_________检测技术服务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,结合该工程的具体情况,为明确责任,协作配合搞好该工程的工作,并支付相应的检测技术服务报酬,经双方平等协商,达成如下协议,由双方共同遵守。
第一条:工程概况。
第三条:检测费用及支付方式。
1.本合同依据《河北省建设厅关于转发省物价局调整〈河北省工程质量材料检验收费标准〉的通知》(冀建建[20_]106号)文件和河北省物价局《关于调整工程质量、材料检验收费标准的通知》(冀价经费字[20_]第6号)标准执行结算。
2.检测技术服务费总额为:________________元(大写)_______________________。见证取样检测技术服务费总额为:_______________元(大写)__________________或按实际结算。
3.检测技术服务费由甲方________________(一次或分期)支付乙方。
第四条:甲方向乙方提供的有关资料文件。
第五条:检测期限。
本工程检测期限自_______年____月____日开始,______年____月_____日结束。该工程如遇到不可抗力自然灾害或甲方原因影响正常工作时检测报告交付日期顺延。
第六条:甲方责任。
1.甲方需在规定的时间内向乙方提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责。
2.甲方应办理现场检测工作的各项准备工作。
3.甲方应向乙方现场检测人员提供必要的工作条件。
4.在有毒、有害环境中作业时,甲方应按有关规定提供相应的防护措施。
5.甲方对乙方提交的报告书,未经乙方的同意,不得复制或用于本合同外的项目。
6.本合同中有关条款规定和补充协议中甲方应付的责任。
第七条:乙方责任。
1.乙方应按相关规定完成约定的检测工作,按时向甲方交付报告,并对其质量负责。
2.乙方应在合同签订前对有必要解释或说明的项目条款向甲方告知。
3.乙方应在检测前提前告知甲方应做的准备和布置工作。
4.乙方不得向第三方扩散、转让甲方提供的技术资料和文件。
5.根据检测分析结果负责提供正式的检测技术报告一式三份(如甲方需增加报告份数要事先说明,超出份数加收报告复制成本费)。
6.本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负责的责任。
第八条:违约责任。
1.由于甲方原因造成的损失,由甲方承担法律责任和经济责任。由于乙方原因造成的损失,由乙方承担法律责任和经济责任。
2.在履行合同期间,一方要求终止或解除合同时,应向另一方支付违约金。
3.甲方不按时支付检测技术服务费,乙方有权不提交检测报告。
第九条:本合同未尽事宜经甲、乙双方协商一致,签定补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第十条:其它约定事项:________________。
第十一条:本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决。协商不成时案以下()种方式解决。
一、提交()仲裁委员会仲裁。
二、依法向()人民法院起诉。
第十二条:本合同自甲乙双方签字盖章后生效;甲乙双方履行完合同规定的义务后本合同终止。
第十三条:本合同一式____份,甲方____份,乙方____份。
企业项目技术服务合同范文(18篇)篇十四
受托方(乙方):_____________________________。
签订日期_________________________________
签订地点_________________________________。
说明。
1当事人使用本合同书写时无需约定填写的条款,应在该条款处注明“无”的字样。
2对检测单位出具的《检测报告》若有异议,请在15日内向检测单位以书面形式提出。
3本合同未尽事项,可由当事人附另行约定并作为本合同的组成部分。
委托方(甲方):_________________。
住所地:_________________。
法定代表人:_________________。
项目联系人:_________________。
通讯地址:_________________。
受托方(乙方):
住所地:_________________。
法定代表人:_________________。
项目联系人:_________________。
通讯地址:_________________。
甲方委托乙方对_________________工程进行__________。
_________检测技术服务。根据《中华人民共和国合同法》及。
达成如下协议,由双方共同遵守。
第一条:工程概况。
第三条:检测费用及支付方式。
1.本合同依据《河北省建设厅关于转发省物价局调整〈河北省工程质量材料检验收费标准〉的通知》(冀建建[20xx]106号)文件和河北省物价局《关于调整工程质量、材料检验收费标准的通知》(冀价经费字[20xx]第6号)标准执行结算。
2.检测技术服务费总额为:_______________________________元(大写)______________________________________。
见证取样检测技术服务费总额为:_________________________元(大写)______________________________________或按实际结算。
3.检测技术服务费由甲方________________(一次或分期)支付乙方。
第四条:甲方向乙方提供的有关资料文件。
第五条:检测期限。
本工程检测期限自_______年____月____日开始,______年____月_____日结束。该工程如遇到不可抗力自然灾害或甲方原因影响正常工作时检测报告交付日期顺延。
第六条:甲方责任。
1.甲方需在规定的时间内向乙方提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责。
2.甲方应办理现场检测工作的各项准备工作。
3.甲方应向乙方现场检测人员提供必要的工作条件。
4.在有毒、有害环境中作业时,甲方应按有关规定提供相应的防护措施。
5.甲方对乙方提交的报告书,未经乙方的同意,不得复制或用于本合同外的项目。
6.本合同中有关条款规定和补充协议中甲方应付的责任。
第七条:乙方责任。
1.乙方应按相关规定完成约定的检测工作,按时向甲方交付报告,并对其质量负责。
2.乙方应在合同签订前对有必要解释或说明的项目条款向甲方告知。
3.乙方应在检测前提前告知甲方应做的准备和布置工作。
4.乙方不得向第三方扩散、转让甲方提供的技术资料和文件。
5.根据检测分析结果负责提供正式的检测技术报告一式三份(如甲。
方需增加报告份数要事先说明,超出份数加收报告复制成本费)。
6.本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负责的责任。
第八条:违约责任。
1.由于甲方原因造成的损失,由甲方承担法律责任和经济责任。由于乙方原因造成的损失,由乙方承担法律责任和经济责任。
2.在履行合同期间,一方要求终止或解除合同时,应向另一方支付违约金。
3.甲方不按时支付检测技术服务费,乙方有权不提交检测报告。
第九条:本合同未尽事宜经甲、乙双方协商一致,签定补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第十一条:本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决。协商不成时案以下()种方式解决。
一、提交()仲裁委员会仲裁。
二、依法向()人民法院起诉。
第十二条:本合同自甲乙双方签字盖章后生效;甲乙双方履行完合同规定的义务后本合同终止。
第十三条:本合同一式____份,甲方____份,乙方____份。
企业项目技术服务合同范文(18篇)篇十五
工程名称:
甲方(签字盖章):
乙方(签字盖章):贵州省湘黔工程造价咨询有限公司。
日期:
甲方(签字盖章):
乙方(签字盖章):贵州省湘黔工程造价咨询有限公司。
经甲乙双方充分协商,甲方愿意委托乙方审核(编审)甲方建设的工程项目的工程造价,现就有关事项达成如下协议;委托工作的具体范围内容土建工程、装饰装璜工程、水电消防安装工程、钢结构工程、园林绿化工程、附属零星工程的预算及结算。地点:
一、甲方权利和义务;。
1、在工程结束内所提供工程咨询(审核)所需真实、全面的相关资料(其中图纸一式2份)。
2、负责与有关方面的联系和协调。
3、为乙方提供现场工作的基本工作条件。
5、配合进行现场勘察;。
6、及时支付乙方咨询费用;。
二、乙方权利和义务1、根据甲方提供的有效资料和现场勘察的情况,遵循实事求是、客观公正的原则,开展工程造价咨询服务,以维护双方的合法权益。
2、对所出具的咨询结论真实性负责,且其准确率应保证在正常允许范围内.3、保守机密,不得擅自与有利害关系的人员接触或透露有关情况。
4、不得遗失甲方认为必须返还的资料。
5、在约定的时间内完成任务,按合同规定收取咨询服务费。在甲方资料提供义务履行的前提下,按时在约定工作日内完成工作,出具报告书。
三、收费标准及支付方式:
1、收费标准:甲方在乙方正式提供咨询服务结论时,依据省物价局有关工程造价咨询服务收费标准,按总工程(包含附属工程及零星工程)总造价的_______‰用现金或转帐形式付清咨询服务费,并在合同签订生效之时预付定金_____________,结算时多退少补。
2、支付方式:根据约定进度的总造价,甲方按照每次预算支付百分之七十(70%)给乙方,剩余百分之三十(30%)在结算审计完成后五个工作日内支付给乙方。但审计时间不能超出约定工期一个月,如果甲方原因造成超期,甲方无条件支付乙方所有费用)。附:假如单笔预算价钱不到一百万,可以累积到一百万再付费用。
3、期限:按照施工合同,经甲乙双方协商,乙方为甲方提供本工程全过程的技术服务。附:假如因甲方中途停工,乙方有权力要求为之前所做工程结算.甲方应无条件配合.
4.由乙方技术方面在施工合同外争取的费用(及技术变更),根据甲乙双方约定,乙方按照出预算外利润的30%提取费用,甲方在变更资料有关单位签字生效后,甲方需按比例支付乙方的费用。
5、为本项目发生的专家评审费、考察费及工程所需的应酬费由甲方负担。
四、委托方的协作事项。
1、在协议书生效后3天内,委托方向咨询方如实提供下列资料和工作条件:施工图纸、电脑两台、保证我方人员住宿、生活及水电、安全帽等。
2、技术情报和资料的保密:乙方对甲方的技术情报和资料具有保密义务;甲方有不能挖取乙方的技术人员的义务。
3、争议的解决方法:
在协议发行过程中发生争议,双方应当协商解决,也可以请求仲裁机构进行调解。双方不愿协商、调解或协商、调解不成的,采用以下第种方式解决。
(1)申请仲裁委员会仲裁;。
(2)按司法程序解决。
五、违约责任:因违约所造成的一切损失由违约方负责,且赔偿金额不少于咨询服务费的______%。
六、其他:
1、本协议书自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效;至乙方完成全部服务,甲方付清服务费终结。
2、本协议书一式四份,具有同等法律效力,各执两份。
3、其他未尽事宜由双方协商补充。
委托方:(章)咨询方:(章)。
法定代表人:法定代表人:贵州湘黔工程造价咨询有限公司。
委托代表人:委托代表人:
地址:地址:贵阳金阳红街b1栋3楼3-4号联系电话:联系电话:
年月日年月日。
企业项目技术服务合同范文(18篇)篇十六
甲方:。
乙方:。
为更好的搞好段公路的建设工作,甲方将本项技术主管工作承包给乙方全权负责,经双方协商一致,达成以下条款:
一、承包内容:经双方协商一致甲方将段公路的技术主管工作承包给乙方负责,内容包括:
1、协助甲方搞好现场施工管理、工程进度和工程质量管理;。
2、向建设方提供工程月报、向甲方提供工程台帐及各种有关的施工数据;。
4、经双方协商同意的其它服务。
二、协议双方权力、责任及义务。
(一)甲方权力、责任及义务。
2、甲方负责处理好影响工程施工的各种内部及外部关系,保证工程进展顺利;。
4、甲方在通知乙方主管人员的情况下有权对乙方不负责任的行为作相应的处理;。
6、按时按量支付乙方技术服务费用。
(二)乙方权力、责任及义务。
2、乙方负责协助甲方搞好施工现场管理、工程进度及工程质量的控制;。
4、乙方有权要求甲方及时提供工程所需的交通工具、办公设备、办公用品及耗材;。
5、协助甲方搞好对外计量支付及工程结算;。
6、乙方工作人员应爱护由甲方提供的测量仪器、办公用品,对非正常原因的损坏应负责赔偿。
三、技术承包费用及支付方式经协商,甲方将本项目工程技术管理工作承包给乙方,乙方提取本项目合同总价(含变更金额)4%作为技术服务费用,支付方式为:
2、如因建设方当月不拨款或其它客观原因未按时申报工程月报,则由甲方每月预支10000元(壹万元整)给乙方作为当月生活费用;如遇气候影响导致放假而不产生月报,每月技术服务费用仍按此方式进行拨付,拨付金额不超过合同金额的80%:
4、技术服务费用应根据相应条款按时按量支付,否则乙方可视为甲方违约,由此产生的后果概由甲方负责。
四、现场人员组织管理。
经双方协商一致同意,由乙方协助甲方负责组织现场施工机械及人员调配。对于甲方指派的质量管理人员、工地管理人员、机驾人员,应听从乙方的指挥,对不称职的人员,甲方与乙方共同协商处理,甲方指派人员的工资及福利由甲方负责。
五、施工队伍的选择甲方应选择合格、优秀、信誉好的施工队伍进场,并听从技术及质检人员的管理,以利于工程质量、进度、效益的提高。
六、以上协议条款,望甲、乙双方共同遵守,任何一方不得无故终止协议,否则违约方应按已产生的工程技术服务费用的1.5倍向另一方支付违约金。
七、其它:
2、双方人员均应严格按安全操作规程组织施工生产,正常情况下乙方工作人员的安全事故由双方共同承担。
八、未尽事宜,经双方协商解决。
九、本协议自签字之日起生效。(本协议一式四份,双方各持两份,具有同等法律效力)。
企业项目技术服务合同范文(18篇)篇十七
编号:
日期:年月日
中国公司(以下简称“甲方”)为一方,国××公司(以下简称“乙方”)为一方,双方就工程的技术咨询服务,授权双方代表按下列条款签订本协议书:
一、甲方请乙方就工程提供技术咨询服务,乙方愿意提供这样的服务。
二、乙方向甲方提供的技术咨询服务范围如下:
1.坝基岩体稳定、变形及基础处理措施。
2.大坝下游的防洪防冲和岸坡保护问题。
3.库岸滑坡涌浪问题及岸坡变形观测技术。
三、乙方的责任如下:
1.乙方应于年月份内派遣3名身体健康、能够胜任工作的专家来中国进行25天的技术咨询服务,派出技术咨询专家的名单应事先征得甲方同意。
2.乙方专家应到现场考察,并正确、全面地解答甲方人员提出的咨询问题,在离开中国前,向甲方提出咨询报告初稿,并在离开中国后一个月内提出正式咨询报告一式五份,报告内容应包括附件一所列内容,并用英文书就。
3.乙方的专家在中国进行技术咨询服务的时间为二十五个日历日(包括四个旅途日和三个周末日),每周工作六天,每天工作八小时。
4.专家在中国工作期间应遵守中国的法律和工作地区的有关规定。
5.乙方将正式的技术咨询报告给甲方寄出后,应以电传通知甲方如下内容:报告寄出日期、邮单号。
6.技术咨询报告如在邮寄途中丢失,乙方接到甲方通知后立即免费补寄。
四、甲方的责任范围:
1.考虑到本协议第二、三条所规定的乙方所提供的咨询服务,甲方支付给乙方一笔总费用,其金额为美元(大写美元整)。
2.为乙方3名专家提供在中国境内食、宿及工作需要的交通。
3.提供工作必须的技术资料、图纸和技术文件。
4.提供在中国工作所需的翻译人员。
5.协助办理专家出入中国签证和在中国居留、旅行手续并提供方便。
五、费用的支付。
1.本协议书的费用以美元支付。
2.本协议总金额25%,计美元,在乙方派出的专家到北京后,甲方凭收到下列单据,经审核无误后3天内通过北京中国银行和×国商业银行向乙方支付。
a.发展有限公司北京办事处出具的以甲方为受益人金额为协议总金额25%计(美元)不可撤销的保证函正副本各一份(保证函格式见本合同第二号附件)。
b.商业发票正本一份、复印本五份。
3.本协议总金额75%,计美元在乙方完成技术咨询服务并提交正式的技术咨询报告后,甲方凭收到下列单据,经审核无误后不迟于天通过北京中国银行和×国商业银行向乙方支付。
a.商业发票正本一式六份。
b.即期汇票一式两份。
c.邮寄正式技术咨询报告的邮单或空运单一式两份。
六、凡在中国以外所发生的一切银行费用由乙方承担。在中国发生的一切银行费用由甲方承担。
七、双方应对互相提供的一切资料给予保密,未经对方书面同意不得向第三者透露。
八、税费。
1.中国政府根据现行税法对甲方课征有关执行本协议的一切税费,由甲方支付。
2.中国政府根据现行《中华人民共和国个人所得税法》对乙方课征有关执行本协议的一切税费由乙方支付。
3.中国境外课征有关执行本协议所发生的一切税费将由乙方支付。
九、甲方和乙方在执行协议中发生的一切争执应通过双方友好协商解决。
十、执行本协议的一切文件与资料应以英文书写并采用公制。
十一、本协议书经双方签字后需经中国政府批准才能生效。本协议以英文写成一式两份,双方各执一份,具有同等效力。
十二、双方法定地址。
中国公司。
地址:
电传:
地址:
电传:
甲方代表签字:乙方代表签字:
企业项目技术服务合同范文(18篇)篇十八
甲方:
地址:法定代表人:
乙方:
地址:
法定代表人:
甲乙双方在平等、互利基础上,经协商一致达成如下工程试验技术服务合同。
第一条技术人员。
2.受甲方邀请的乙方工程试验技术服务人员应有准备,并且愿意同合同段项目部甲方的公司的工程人员共同工作。
第二条法律约束。
乙方人员在合同段项目部期间,应服从甲方的管理规章制度约束。
第三条权利和义务。
甲、乙双方执行合同期间,甲方同意:
1.为乙方技术服务组人员免费提供设备齐全的住宿;。
2.为乙方技术服务组人员免费提供交通工具;。
3.免费提供乙方必要和充分的劳保用品;。
4.为乙方技术人员免费提供人寿保险;。
5.为乙方技术服务组人员免费提供足够的办公设施和用品;甲、乙双方执行合同期间,乙方同意:
2、负责及时准确的对业主及监理试验室进行上报各种试验报表和相关资料;。
3、负责工程中现场和室内所有的工程试验技术工作;。
第四条其他约定。
本合同未尽事宜,由双方通过友好协商解决。
双方对本合同的解释如有不同意见,发生分歧和争执,或由本合同产生或与本合同有关的其他事项,应根据我国的现行法律,提交相关仲裁机关解决。
第五条期限。
本合同的执行从*年*月*日开始至甲方工程完工为止。
第六条。
本合同共两份,双方各执一份,并对双方均有约束力。
甲方名称:
代表人:________________年____月____日。
乙方名称:
代表人:________________年____月____日。