在合同协议中，双方需要明确约定交付物品、服务、价格、付款方式等关键事项。阅读以下合同协议案例，可以帮助你了解合同的常见格式和内容。
2023年购销合同仲裁协议书（通用24篇）篇一
签约地点：___________。
为了保护甲乙双方合法权益，提高双方的经济效益，明确法律责任，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方平等自愿协商，互惠互利原则，特签订购销合同。其条款如下：
第一条甲乙双方的责任；
一、乙方生产负责人xx负责（地区）的种植生产。甲方负责向xx提供优质种子及种植生产的技术咨询和收购。
二、在甲乙双方合作期间，由甲方负责统一向乙方无偿提供技术服务，还可以根据乙方需要代购专用农药、生产设备，并协调生产，提供适宜的技术支持。
三、乙方承诺xx（地区）的种植面积为xx亩，该地区要求无霜期为115—118天，并按照甲方提出的技术要求和标准进行生产管理，按期、足额地向甲方交售符合质量标准和等级xx公斤的产品。在完成合同约定的收购量前，不得向他人出售。
四、种植具体要求及甲方的技术指导与培训，由甲方指定的农艺师指导培训。
第二条商品的收购：
一、在收购期间公司的最低收购价格高于当年大豆价格的10%，以质论价，优质优价。
二、回收标准：
1、内在质量：产品应符合gb18406—20xx《农产品安全质量》标准提出的等内要求；大豆干燥、无霉变。
2、外观质量：颗粒饱满、无杂质、无病斑、无异色、无半粒、无虫蛀。
三、乙方产出的产品，只要符合甲方所提出的质量标准和规格，甲方将负责全部收购。
第三条产量的修定：
一、乙方如在种植期间由于不按甲方提出的技术要求生产，所造成的经济损失，责任由乙方生产者自行承担。
二、如乙方在种植期间由于（高温、寒流、干旱、洪涝、暴雨、冰雹、大风等）不可抗拒的自然灾害造成的损失，乙方要在灾情发生后向甲方口头或书面通知，双方对灾情进行核定，并合理修定供货指标。在灾情发生后七日内不报者按合同原有数量履行。
三、产品收购时间：产品收购时间由甲方确定，在收购时由甲方专业回收人员进行收购。
四、收购和结算方法：乙方交货时必须持有购销合同书，由甲方检质检斤后现金兑付。
第四条违约的责任：
一、甲方责任：在履行合同中，如因不可抗力因素导致甲方不依据本合同收购产品，甲方负责赔偿乙方每亩正常市场收入3‰及合理的经济损失。
二、乙方责任：甲方按市场行情出台收购价后，乙方不按合同向甲方完成产品的收购量，乙方不履行合同违约时，乙方必须向甲方支付综合费（包括信息费、咨询费、合同违约金等）每亩正常市场收入3‰，以赔偿因乙方违约给甲方所带来的经济损失。
三、本合同自甲乙双方签章后生效至履行完毕止。
四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
五、补充条款：
甲方：___________乙方：___________。
地址：___________地址：___________。
电话：___________电话：___________。
____年__月__日。
2023年购销合同仲裁协议书（通用24篇）篇二
供方：
签约时间：年月日。
产品名称、编号、数量、金额。
二、交货地点：
三、运输方式：
四、包装标准及费用：纸箱包装，由供方负责；包装物不回收。
超出期限，责任自负。
六、结算方式：现款提货，合同签订后需方付总款的为定金，以后按先打相应的款再发。
相应的货方式结算：其定金在最后一批货款中扣除。
七、供货时间：年月日开始第一批货，需方如分批提货的，应拟订分批提货时间并按。
时提货，并在年月日前将最后一批货提完，否则视需方违约。需方实际进货数量必须达到合同数量的99%以上，否则视为需方违约，如违约，合同定金供方恕不退还给需方。
八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》规定执行。
九、解决合同纠纷的方式：协商解决，如协商不成由签订地所在法院管辖。
供方应及时做出处理，如继续铺贴，供方不承担一切经济损失。十二、由于人力不可抗拒的因素导致供方不能及时供货，供方不属违约，双方重新协商供货时间。
十一、货款必须汇入供方指定账号，否则由造成的一切经济损失供方不负责。十四、验收标准；以双方封样为准。
十二、其他；供方收到定金后，此合同生效。
十三、有效期；从供方收到定金之日起，至需方按本合同约定时间提完最后一批货后十日止。
十四、本合同一式四份，供货单位一份，购货单位三份，其他未尽事宜，双方协商解决。
2023年购销合同仲裁协议书（通用24篇）篇三
编号：
供方：
需方：
签订地点：
供需双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，在平等互利、友好协商的基础上，就供方向需方出售产品、需方向供方支付货款事宜，达成协议如下：
1、总购货金额为：人民币xx元，伍佰捌拾陆万捌仟陆佰元整；含产品金额、包装、装卸、运输、税费等全部费用。
2、最终合同金额以需方实际交付的货物总量结算。
供方收到需方交付的每笔货物及相关发票后三十个工作日内交付货款。
1、交货地点：供方指定仓库。
2、包装：供方应将产品按照产品特性采用新包装，并标明出货日期，保证产品不被水浸泡、不被污染等。
3、验收：需方收货前就产品的数量及重量进行清点，对于产品的颜色、质量等进行抽查。如发现颜色、质量等不符合约定，需方有权拒绝收货，需方应在三日内进行调换。
：符合国家对皮鞋的相关质量标准、需方提供的样品标准。
1、及时向供方下订单，说明所需的皮鞋种类、货号、数量等。
2、按照约定及时接货，如出现数量、质量等问题及时与供方沟通。
1、按照需方订单要求，按时按质足额提供产品。
2、保证产品本身质量，如发生数量、质量等问题，应及时给予调换、补货等，不得以任何理由推诿。
1、如供方每迟延交货一天，应按当笔货款的2%按日支付违约金，需方有权从货款中直接扣减。
2、如因皮鞋质量存在问题，供货方应立即予以调换、补货等，并承担因此给需方造成的包括运输费用、诉讼费、律师费等一切经济损失。
由当事人双方协商解决；协商不成的，由购货方所在地人民法院管辖处理。
1、双方每次供货可以传真等书面方式下订单，传真件视为原件，每个订单作为本合同附件，具有同等效力。
2、本合同一式二份，双方各持一份，具体同等效力；如有未尽事宜，双方另行协商并达成书面补充协议。如补充协议与本合同不符的，以补充协议为准。
3、本合同自双方签字盖章后生效。
供方：
需方：
法定代表人：
法定代表人：
经办人：
经办人：
日期：年月日
日期：年月日
2023年购销合同仲裁协议书（通用24篇）篇四
需方__________________（以下简称乙方）
供方__________________（以下简称甲方）
在前期招标并确定中标单位的基础上，根据《合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本购销合同。
一、数量、计量单位、单价、金额
名称________________________。
种类________________________。
规格________________________。
单位________________________。
数量________________________。
二、质量标准
乙方桥架供货产品必须经国家专业质量检测机构与认证，必须符合国家现行标准和规范，并与标的及设计要求相一致。
三、出卖人对质量负责的条件及期限
乙方应对所售产品的质量及使用功能负责，在设计要求及合理的使用期限内，质保期为一年，自工程检验合格之日起，乙方有义务对非甲方原因而产生的问题产品进行保修与退换，在安装完成前甲乙双方还应签订质量保修书，作为本合同附件。
四、包装标准、包装物的供应与回收
每批主要部件应配有适当数量的标志，其内容可含有：型号、规格、制造厂名等，产品外标志应清晰，同时应能反映产品基本信息，产品包装应能防止在运输过程中受到损伤，也可按甲方要求分类包装。
五、随包装的必备品、配件、工具数量及供应办法随包装的产品必备品、配件、附件、工具数量应齐全，保证所供产品能正常安装与使用。
六、合理损耗标准及计算方法
在运输过程中应尽量避免损耗，结算数量应以现场实际接收数量为准，损耗品乙方负责自行处理。
七，交提货方式、地点
八、运输方式和费用负担
乙方应采取合理的运输方式，保证货物能按要求时间到达，并承担因此产生的费用。
九、检验标准、方法、地点及期限
1、材料设备单价与约定不符，由乙方承担所有价差。
2、材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，甲方拒绝接收保管，由乙方运出施工场地并重新采购，并由乙方承担相应费用。
3、到货地点与要求不符，由乙方负责运至合同中指定地点。
4、供应数量少于甲方约定的数量时，由乙方在规定时间内补齐，不能因此影响工程进度，若现场实际需求大于清单量，乙方须甲方要求增量，并保持货物单价不变。
5、到货时间迟于约定的供应时间，乙方赔偿由此造成甲方损失。
6、所有进场货物必须在现场由双方点验合格方可接受，数量以实际收受数量为准，并应形成相关记录与凭证。
7、部分涉及主要使用功能的产品乙方除提供必要的生产证明、产品合格证、自检证书外还需按要求报送当地权威检测部门进行复检。
十、结算方式、时间及地点
结算方式为电汇、汇票，结算步骤为设备运至工地付70%（结算数量以实际接收量为依据），安装完毕支付10%，工程检验合格再支付15%，余款质保期期满后支付，质保期为一年（自工程检验合格之日起），若供方在生产、运输、及售后服务上任一环节违约，甲方有权从尾款中扣除。
十一、违约责任
甲方责任：
1、违约拒收的。偿付退（或拒收）货部分货款总值___________的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值___________的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。
2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额___________的违约金。
3、承担其他相关法律规定的违约责任。
乙方责任：
1、不能交货的。偿付不能交货部分货款总值___________的违约金。逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付的违约金。
2、所交桥架质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。
3、承担其他相关法律规定的违约责任。
十二、合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列方式解决：
1、提交________市仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
十三、本合同生效
本合同一式________份。经法定代表人签章后生效。
需方：______________（盖章
）供方：______________（盖章）
_________年_______月_______日
_________年_______月_______日
2023年购销合同仲裁协议书（通用24篇）篇五
抵押人：
地址：
抵押权人：
地址：
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》的规定，抵押人和抵押权人在年月日签订的《xx合同》同时签订本抵押协议书(以下称“协议书”)。
本项抵押物为抵押人位于幢房产证号。
抵押人已于__年__月日与____公司签订购销合同，并据此向抵押权人办理抵押。
抵押登记：
抵押人应办妥房屋所有权抵押登记手续。《房屋所有权证》由抵押权人执管。
1.抵押人提供的抵押物实际存在，无产权争议，抵押人合法拥有。
2.在本协议有效期内，抵押人保证抵押物的安全和完整，不得以任何违法方式转移抵押物，并随时接受抵押权人的监督检查。
重大改装增补或以其它方式处置抵押物。
4.抵押人若将所提供的抵押物出租，需要事先通知抵押权人，且出租合同不得对抗本抵押协议，所得收益优先向抵押权人支付合同款项。
1.本协议项下的抵押房产由抵押人使用，抵押人对所使用的房产应负保护和管理的责任并按时缴付因使用该房产所发生的全部费用。
2.抵押权人有权定期或不定期，对抵押房产检查，抵押人应提供一切便利。
1.抵押人须按抵押权人所规定的时间和指定的险种到抵押权人指定的保险公司办妥抵押物的保险手续。投保金额不得抵于抵押物的总价值，投保期应长于购销合同款期1-3个月，保险单正本必须注明抵押权人为第一受益人。
2.在购销合同款没有支付之前（购销合同履约期内），抵押人不得以任何理由中断保险，如抵押人中断保险，抵押权人有权代为投保，一切费用及利息均由抵押人支付，抵押权人有权向抵押人追索。
3.如抵押物发生意外毁损，灭失，保险公司依法不予赔偿或所赔偿的金额不足以偿还抵押人所欠抵押权人的款项时，抵押权人有权要求抵押人提供抵押权人所认可的抵押物予以补足，否则，抵押人须提前偿还全部欠款。
抵押人支付抵押权人的一切款项，方可办理抵押注销手续，抵押权人将执管的有关凭证和文件退还给抵押人。
1.按照“购销合同”有关规定，当抵押人发生违约事件时，抵押人在抵押权人发出归还欠款的书面通知六十天后，仍不履行还款义务，抵押权人有权向法院申请强制执行抵押物。
2.法院强制执行抵押物委托有关机构进行拍卖、出售、出租部分或全部抵押物，所得款项优先偿还本金和付息。若有结余，退还给抵押人，不足清偿债务时，其不足部分应由抵押人继续负责清偿，直至全部偿清为止。
1.本协议适用中华人民共和国的法律，并按其解释。
2.本协议是《购销合同》不可分割的组成部分，与《购销合同》具有同等法律效力。
本协议一式_____份。
签字地点：_________。
2023年购销合同仲裁协议书（通用24篇）篇六
签约地点：___________。
为了保护甲乙双方合法权益，提高双方的经济效益，明确法律责任，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方平等自愿协商，互惠互利原则，特签订购销合同。其条款如下：
第一条甲乙双方的责任；
一、乙方生产负责人xx负责（地区）的种植生产。甲方负责向xx提供优质种子及种植生产的技术咨询和收购。
二、在甲乙双方合作期间，由甲方负责统一向乙方无偿提供技术服务，还可以根据乙方需要代购专用农药、生产设备，并协调生产，提供适宜的技术支持。
三、乙方承诺xx（地区）的种植面积为xx亩，该地区要求无霜期为115—118天，并按照甲方提出的技术要求和标准进行生产管理，按期、足额地向甲方交售符合质量标准和等级xx公斤的产品。在完成合同约定的收购量前，不得向他人出售。
四、种植具体要求及甲方的技术指导与培训，由甲方指定的农艺师指导培训。
第二条商品的收购：
一、在收购期间公司的最低收购价格高于当年大豆价格的10%，以质论价，优质优价。
二、回收标准：
1、内在质量：产品应符合gb18406—20xx《农产品安全质量》标准提出的等内要求；大豆干燥、无霉变。
2、外观质量：颗粒饱满、无杂质、无病斑、无异色、无半粒、无虫蛀。
三、乙方产出的产品，只要符合甲方所提出的质量标准和规格，甲方将负责全部收购。
第三条产量的修定：
一、乙方如在种植期间由于不按甲方提出的技术要求生产，所造成的经济损失，责任由乙方生产者自行承担。
二、如乙方在种植期间由于（高温、寒流、干旱、洪涝、暴雨、冰雹、大风等）不可抗拒的自然灾害造成的损失，乙方要在灾情发生后向甲方口头或书面通知，双方对灾情进行核定，并合理修定供货指标。在灾情发生后七日内不报者按合同原有数量履行。
三、产品收购时间：产品收购时间由甲方确定，在收购时由甲方专业回收人员进行收购。
四、收购和结算方法：乙方交货时必须持有购销合同书，由甲方检质检斤后现金兑付。
第四条违约的责任：
一、甲方责任：在履行合同中，如因不可抗力因素导致甲方不依据本合同收购产品，甲方负责赔偿乙方每亩正常市场收入3‰及合理的经济损失。
二、乙方责任：甲方按市场行情出台收购价后，乙方不按合同向甲方完成产品的收购量，乙方不履行合同违约时，乙方必须向甲方支付综合费（包括信息费、咨询费、合同违约金等）每亩正常市场收入3‰，以赔偿因乙方违约给甲方所带来的经济损失。
三、本合同自甲乙双方签章后生效至履行完毕止。
四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
五、补充条款：
甲方：___________乙方：___________。
地址：___________地址：___________。
电话：___________电话：___________。
____年__月__日。
购销合同。
2023年购销合同仲裁协议书（通用24篇）篇七
甲方：
乙方：
甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。
第一条：商品质量标准。
商品质量由双方议定。
第二条：商品单价及合同总金额。
商品定价，乙方同意按材料、生产条件发生变化，需变动价格时，甲方需提前通知乙方。否则，造成损失由违约方承担经济责任。
第三条：预付货款。
乙方会先预存1000元;等货款不足200元时续存。
第四条：付款日期及结算方式;每一个月的25--28号结账一次。
第五条：运输流程均已快递送货;除大件列外，应协商。
1.发货流程：
a.乙方向甲方订货付款，甲方收到乙方货款12小时内按乙方指定的收货人及地址以快递方式发货，运费由乙方承担。
b.如遇甲方缺货，甲方应在12小时内及时通知乙方具体情况和原因，再对订单做相应处理。
c.法定节假日只接单不发货，节假日订单在节后的第一个工作日发货(特殊情况会及时通知乙方)。春节长假会提前1周通知乙方具体假期。
2.售后服务：
a.甲方对所售产品承担最终承担责任，如果消费者发现假冒伪劣产品提出的假一罚十赔偿承担起理赔责任，甲方当并协助乙方做好售后工作。
b.甲方实行7天无理由退换货的售后服务，来回运费由乙方承担，因产品质量问题或者发错货的退换货来回运费由甲方承担。
c.无理由退换货乙方需保证产品完好无损不影响二次销售。
第六条：违约责任。
甲方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，乙方有权拒绝付款(如已付款，应订明退款退货办法)，但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知甲方，因此所发生的费用损失，由甲方负责，如经甲方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。
第七条当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。
第八条本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决。
第九条合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
2023年购销合同仲裁协议书（通用24篇）篇八
为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致同意签订本合同。
一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额及数量。
合计金额：(大写)。
二、交(提)货方式及地点：
三、运输费用承担：
四、验收方式：
五、结算方式及付款方式：
六、其他约定事项：
八、甲、乙双方在履行合同的过程中发生争议，应当协商解决，协商不成，双方选择当地人民法院诉讼解决。
九、本合同一式两份，双方各执一份。未尽事宜，双方协商签定补充协议书，该补充协议书与本合同具有同等法律效力。
2023年购销合同仲裁协议书（通用24篇）篇九
甲方决定向乙方购买优质大米，双方在自愿、平等、协商一致的基础上，订立本合同。
一、合同期限。
1.合同签订之日起生效，乙方在合同生效起组织产品的供应。
2.合同期限为合同签订之日起至甲方领取完所购买的大米为止。
二、购买数量及金额。
1.购买数量：甲方向乙方采购大米_____担，其中每担人民币_____元。共计人民币_____元。
2.甲方在合同签订之日付给乙方大米所有款项，乙方负责保管大米直至甲方领取完所购大米。
三、大米质量要求。
1、大米质量须严格按照合同签订时所送样品供应;物价的变化不影响所供应的大米质量。
2、大米的重量应足斤足两,每包大米重量正常误差必须低于___%;若经我方抽查发现有短斤缺两或破包、受潮等现象，将给予整批大米退回。
以上大米质量和重量等相关方面未达到要求者，应无条件退回，所产生的一切费用由供货商自理，并及时按要求更换大米。
四、违约责任。
1、甲乙双方若有违反本协议的约定、造成对方经济损失的，对方有权要求违反方给予一定经济赔偿，并责令违反方限期解决或整改，逾期未解决或整改的，经济受损方有权终止本协议，并依法追究其法律责任。
2、协议书签订后若乙方提供的大米出现质量、卫生等问题，甲方有权对乙方按次数进行人民币___元至___元不等金额的处罚;严重者，按实际情况进行不同程度的处罚或追究其法律责任。处罚款可从乙方的结算款中扣除。
3、甲乙双方任何一方若无法律依据而提前终止协议的，违约方应赔偿对方___%(按月总数量应付款的金额计算)的违约金;造成对方经济损失的，应给予相应损失的经济赔偿。
五、附则。
1、本合同如有未尽事宜，由甲乙双方另行商定。
2、本合同___式___份，甲乙双方各执___份，每份具有同等法律效力。
3、本合同自签订之日起生效。
甲方签署：___________。
签约时间：___________。
乙方签署：___________。
签约时间：___________。
2023年购销合同仲裁协议书（通用24篇）篇十
本着互惠互利，诚实守信的原则，经双方平等协商，同意订立本合同。
1、甲方在乙方种植黄豆的地点收购黄豆，计量、结算。
2、收购的价格：______________元/公斤。价格变化过大，协商处理。
3、黄豆必须天天采摘，天天收购，甲方必须将乙方种植的黄豆，从头至尾收购完成，采摘时如遇特殊天气后第二天甲方必须收购。
4、甲方在收购前需向乙方预交定金_______________元整。
5、付款方式：_________________现金收购，当日货款，当日付清，定金_______________元最后抵货款。
6、甲方收购中，不能故意刁难乙方的.质量。
7、甲方收购上车、下池腌制的力资由甲方负责，乙方只负责将采摘的黄豆，送到收购和腌制点。
8、甲方不按合同全部收购乙方产品，甲方的_______________元保证金和黄豆将全部赔偿给乙方。
本合同一式二份，自签字之日起生效。
甲方(签字)：_________________。
乙方(签字)：_________________。
________年_____月____日。
2023年购销合同仲裁协议书（通用24篇）篇十一
甲方(需方)：
乙方(供方)：
为规范我校药品采购行为，保证学校医疗用药及时供应，保障师生用药安全有效，根据《合同法》、《药品管理法》等法律法规，经供需双方友好协商达成如下购销协议：
一、供方必须是证照齐全具有合法经营资质的企业，并向需方提供加盖单位红印章的《药品经营企业许可证》复印件、《药品经营质量管理规范认证证书》复印件、《营业执照》复印件、业务员的法人委托书原件、被委托人身份证复印件及其它相关资料等，供需方存档备查。
二、供方只能向需方供应“三证”规定范围内的药品，如供方超范围向需方提供药品，因此造成的一切损失由供方承担。
三、供方要对提供的药品质量负责，不得向需方提供假劣药等不合格药品。供方所提供的药品凡因质量问题所造成的如抽检不合格、药害事件等后果，概由供方承担。如因需方储存和保管不当造成的损失由需方自行负责。
四、供方提供的全部药品均应按标准保护措施进行包装避免污染，需冷藏的药品在运输过程中必须按国家规定使用冷链设备，以防止在转运过程中损坏或变质，确保药品安全无损抵达需方。否则，为此而给需方造成的一切损失由供方承担。
五、需方要求供方遵守以下供药原则：
1、不得供应“三无”药品;。
2、不得供应假冒厂牌和商标及无出厂合格证的药品;。
3、不得供应即将变质或生产日期较久的药品;
4、除双方另有约定外，不得供应有效期少于8个月的药品;。
5、不得供应不符合包装标志有关规定和储运要求的药品。
六、供方须按需方购药计划中规定的药名、规格、数量、产地等要求供应药品，否则需方有权全部或部分拒收。供方接到需方的购药计划后，应在规定时间内将药品送到需方，送货及搬运费由供方承担。未按要求及时交货需方可终止供方送货另选供货公司。
七、需方凭供方药品清单票据(清单内容与实物相符)，经需方验收人员验收符合规定要求后方可办理入库手续。药品验收过程中若发现破损等不合格药品，由供方负责赔偿或扣除供方药款。
八、药品采购价格：供方应对需方采购的药品清单进行标价，便于需方对批次采购的药品进行比价，且作为签订合同附件加盖供方红印留存备查，在签订采购合同后，如无特殊原因药品价格应按照供方提供的药物报价单进行，不得随意变动，如需对所采购的药品进行调价，供方需提供相应的证明并与需方进行协商。
九、供方与需方必须签订药品采购合同生效后方可发生业务。
十、供需双方在药品采购过程中，必须遵纪守法，严禁经销商在需方非法从事商业贿赂和药品促销活动。
十一、因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当一事人协商解决，也可以向有关部门申请调解，协商或调解不成，当事人可依照有关法律规定将争议提交仲裁或向人民法院起诉。
十二、本合同一式三份，由供方一份、需方两份，自双方盖章签字之日起生效。
十三、本合同的采购业务供需双方均有权随时终止。本合同未尽事宜，供需双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
2023年购销合同仲裁协议书（通用24篇）篇十二
甲方：乐陵市威格尔橡胶有限公司（以下简称甲方）
乙方：宁波梓昆贸易有限公司（以下简称乙方）
鉴于甲方和乙方于20xx年9月25日签署了合同号为：xxxxxxxxx的《购销合同》（以下称原协议），双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就原协议中第5条验收办法中未尽事项特订立以下补充说明。
一.合同内容补充部分：
原协议内容：第5条 验收办法：原厂标准。
就原协议第5条的补充部分：
5.1由于实际生产需要和货物本身特性、生产、运输、包装等条件的限制，实际到货数量与货物原计划会有落差，故货物数量应按实际交货重量计算。
5.2双方货款以发货金额为准，遵循多退少补原则。
5.3增值税专用发票的开具以实际发货数量及规格为准。
二.其它事项说明：
双方发货完毕，可以按照此补充协议中所补充事项出具货物调整说明，符合实际情况的货物调整说明，与编号为xxxxxxxxx的销售合同具有同等法律效力。
三.本协议生效：
本协议生效后，即成为销售合同xxxxxxxxx不可分割的组成部分，与编号为xxxxxxxxx的《购销合同》具有同等法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外， 原协议的其余部分应完全继续有效。
甲方（公章）：乙方（公章）：
甲方负责人（签字）：乙方负责人（签字）：
签订日期： 签订日期：
2023年购销合同仲裁协议书（通用24篇）篇十三
供方：____________________(以下简称“供方”)。
需方：____________________(以下简称“需方”)。
鉴于供方和需方于__年__月__日签署了《购销合同》(合同编号：___)。基于供方供货材料质量达不到验收标准，并经供方和需方协商一致，双方同意按照本协议约定的条款和条件提前解除该《购销合同》。
通过双方友好协商，达成如下一致意见：
1.1需方向供方提出并同意，自本协议签署之日起解除双方已签署的.《购销合同》。自本协议签署之日起，该协议不再对双方具有法律约束力，一方相应免除另一方在《购销合同》项下的各项义务，并放弃追索的权利。一方放弃在任何时间、任何地点，通过任何方式向另一方提出违约、赔偿权利的要求。
1.2《购销合同》解除后，双方同意，任何一方均无须承担《购销合同》项下约定的须由该方承担的任何义务与责任。任何一方无须向另一方支付任何钱款、费用。
1.3需方确认本协议签署后，《购销合同》即行解除，对双方不再具有约束力，同时放弃根据《购销合同》向供方提出索赔、赔偿或其他请求的权利。
供方和需方共同承诺及保证：
2.1解除《购销合同》不会导致一方产生对另一方的任何债务负担;。
2.2解除《购销合同》不会导致任何一方被提起诉讼、仲裁或其他法律程序或行政程序;不会导致任何一方存在诉讼和潜在纠纷的可能性。
4.1本合同自供方盖章、需方签字生效。
4.2本合同一式贰份，双方各持一(壹)份。
____年__月__日____年__月__日。
2023年购销合同仲裁协议书（通用24篇）篇十四
供方：_________________(以下简称甲方)。
需方：_________________(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就钢材购销事项协商一致，订立本合同。
第一条产品名称、商标、规格、生产厂家、数量、金额及供货时间。
第二条质量要求、技术标准按国家现行标准执行：螺纹钢符合____________。
第三条交(提)货地点：________________。
第四条合理损耗及计算方法：线材过磅;直条理论计重(供方提供清单)，重量偏差超出标准范围，则按实际过磅数量结算，且过磅费用由供方负责。
第五条包装标准：成捆成件，铭牌齐全。
第六条验收标准、方法及提出异议的期限：供方钢材进场时必须由需方指定的`材料员验收并开具收条，经双方签字确认后，方可作为结算的依据。
第七条结算方式：货到付款。
第八条本合同壹式___________份，供方___________份，需方___________份，经双方签字确认后作为附件与此合同同时生效。
甲方(公章)：___________乙方(公章)：___________。
______年____月____日______年____月____日。
2023年购销合同仲裁协议书（通用24篇）篇十五
甲方：
法定代表人：
乙方：
法定代表人：
甲、乙双方本着平等互利，共同发展的原则，经双方友好协商，
签订酒水饮料销售合同，就乙方销售甲方的各类酒水、饮料达成如下协议：
第一条甲方权利和义务。
1、甲方为乙方提供酒水的正式授权经销商。(详见资质证明、营业执照副本及酒厂公司的授权经销书)。
2、甲方应及时向乙方提供宣传资料和技术支持，并可随时向乙方提供酒水在销售过程中，所需的产品的所有证明文件及相关标准、质检报告等。
3、甲方提供经营产品的名称、规格、包装、价格等(详见报价单)，保证供应的所有酒类的质量及标识，保证所供产品质量达到国家行业要求标准。甲方拒绝提供假冒、伪劣、水货等产品，维护消费者的正当权益。
4、甲方对乙方的销售过程、销售方式和销售量，享有知情权。甲方将随时听取乙方对实际销售情况的报告和意见。
5、甲方有义务定期或不定期地对乙方进行业务培训指导，做好营销后服务工作。
6、乙方销售过程中，如出现产品质量问题，由甲方协助乙方与生产厂家联络沟通共同解决。
第二条乙方权利和义务。
1、乙方同意在经营范围内销售甲方经营的酒水饮料产品，并向甲方提供营业执照副本的复印件、法定代表人身份证明及相关资质文件。
2、乙方遵守甲方提供的所有证明文件，要求及相关标准。
3、乙方：如因乙方自身服务方面(非产品内在质量)的问题造成客户投诉，乙方自行解决。
4、乙方不得将由乙方的责任造成超过保质期或质量不完整的产品提供给消费者，乙方不得仿制或销售仿制的甲方产品，以保证双方合法利益，否则后果由乙方承担。
5、乙方在销售甲方产品时，不得损害甲方的形象、信誉、标识等行为。乙方只在自己经营的区域内，销售甲方的产品，不得转售市场，否则将承担由此产生的一切后果。
6、乙方应积极配合甲方和厂家在乙方经营区域内的推广活动，乙方应向下级代理商、零售商和最终用户发布甲方各种新产品信息，并在本地区内积极宣传推广。
第三条销售产品的意向。
乙方在双方合作期间约定销售甲方提供如下产品：
红酒类：等洋酒系列品牌;。
啤酒类：等系列产品;。
饮料类：等。
第四条产品价格。
北京地区按照厂家规定货价(详见报价单)。如产品调整价格，甲方有权根据市场连动调整价格，但必须提前通知乙方，此行为不构成违约。凡不执行统一价格，低于标准价格的产品，厂家和甲方不提供销售奖励和优惠政策。
第五条定货、送货与退货。
1、甲方在正常业务情况下，每天分3个时间段向外发货，甲方接到乙方电话或传真定货通知后，保证24小时内将乙方所定货及时送到乙方店中。如未按时送达而影响乙方经营，乙方有权要求赔偿，以发货单上日期为准。
2、如临时增订或非约定范围内的产品，乙方应向甲方说明情况，双方协商解决。
3、乙方收到货物后应当面立即验收并签收，发现问题当即处理，否则应视为收货无误。保质期应在进货时验证，如要调换新产品应在保质期临界一个月前提出，否则不得退还，甲方将不承担责任。
4、乙方如发现质量问题，应当及时通知甲方并封完好样品，做为凭证以利于同厂家交涉解决。
5、双方确认：乙方工作人员为乙方收到货物的签收人。如果乙方收货人员发生变动，应及时以书面形式向甲方说明。
6、乙方退货时，须和甲方的.业务员沟通。乙方向甲方所退的货，须保存有甲方完整的标识，并保存有完整的包装，否则，甲方不接受乙方的退货。
第六条结算方式。
1、结算方式原则为现结，货款数额以发货单为准，即货款当面兑付。
2、结算方式为批结的，即第二次送货时结清第一次的货款，货款数额以发货单为准，结款期限最长不得超过30日。
3、双方同意月结的，每月日为对帐日，每月日为兑款日，结款数额为对帐单的全部金额。方不能按时兑现货款，经甲方催告后仍未兑现的，甲方有权暂时停止供货，待货款结清后继续供货。
4、双方确认：甲方工作人员向乙方收取货款。
第七条合同解除与违约责任。
1、如果甲方发生下列情况之一时，乙方有权单方解除合同。
a.甲方不能按照合同及时供货影响了乙方的正常经营。
b.甲方提供假冒、伪劣的产品被顾客投诉，确认属实。
2、如果乙方发生下列情况之一时，甲方有权单方解除合同。
a.乙方不能按双方约定按时支付货款连续超过两个月的。
b.乙方经营的主要财产或经营业务转移、转让及资产或信用方面发生重大变化，丧失经营能力的。
c.甲方为乙方指定供货商，如乙方从其他渠道供货，则甲方有权收回对乙方的全部奖励和赞助费用。
3、乙方未按照约定支付货款的，甲方有权要求乙方支付违约金，支付甲方10%的违约金(金额以对帐单/发货单为准)。
4、如双方任何一方违反本合同，本合同将自动失效，违约方应赔偿由此给。
对方造成的经济损失。双方任何一方如因单方因素，要求停止履行合同，应提前一个月通知对方，否则应视为违约，应赔偿由此给对方造成的经济损失。
第八条争议与解决。
1、甲、乙双方在本合同履行期间发生的争议，应当通过友好协商解决。
2、协商不成的，可诉讼解决。本合同约定甲方所在地法院为诉讼管辖法院。
第九条合同有效期自年月日起至年月日止，本合同自双方当事人签署日起正式生效。合同期满后双方继续合作，视为本合同继续有效。
第十条本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
第十一条未尽事宜或双方中的任何一方认为需要变更本合同条款的，应提出书面意见，双方可另行协商签定补充协议，与本合同具有同等效力。
甲方：
法定代表人：
乙方：
法定代表人：
2023年购销合同仲裁协议书（通用24篇）篇十六
甲方：
经理部（以下简称甲方）。
乙方：（以下简称乙方）。
甲方在承建沈彰高速公路第七合同段路基、桥涵工程施工过程中，需要外借一定数量的土方，作为路基填土。乙方在新民市高台子村承包一处可以挖取山皮土的荒山，甲方决定在乙方承包的荒山购买一定数量的山皮土，由乙方负责提供土源、和挖运，经甲乙双方协商，达成如下协议：
1、甲方责任。
（1）甲方负责检查土质是否符合要求，并检查车辆装的`多少，确认无误后，给乙方开具票具。
（2）按时给乙方结算。
2、乙方责任。
（1）乙方负责办理政府各部门的手续，并缴纳各种费用。
（2）乙方所提供的山皮土必须保证甲方所要求的数量和质量，如乙方不能提供符合要求的山皮土，甲方可以随时解除合同。
（3）在运输过程中，乙方所发生的任何事情，包括安全事故等，均与甲方无关，。
（4）乙方在运输过程中，必须服从甲方现场人员的管理，保证土质合格，即为山皮土，含水量不能过大，并卸到甲方指定的位置，当甲方因施工原因不需要土时，乙方无条件停止运土。对不按照甲方要求的数量和质量运来的土，甲方有权拒收。
（1）山皮土数量以车为单位，每车至少装22立方米以上，每车200.00元（贰佰元/车），其中包括土底80元，运费90元，装费30元。
（2）施工过程中，甲方派人负责收料，乙方派人记车数，第二天乙方向甲方索要票据，进行核对，每天核对前一天的车数。
（3）山皮土每运到20xx车结算一次，结算时，乙方把票据交到甲方处，由甲方以转帐形式支付山皮土价款。乙方给甲方开具正规发票，发票费用由甲方承担，甲方暂留土方价款200000.0元（人民币大写：贰拾万元）作为抵押金。合同履行完后，剩余款项全部支付乙方。
（4）施工结束时，甲方一个月内一次性支付余款。
（5）合同自签订后生效。
四、合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院判决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：沈彰高速公路第7合同段吉林省中盛路桥工程有限公司项目部。
代表人（签字）。
乙方：
代表人（签字）。
2023年购销合同仲裁协议书（通用24篇）篇十七
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互惠互利和诚实守信的原则，经友好协商，就_________窗户窗帘购销事宜达成共识，签订本协议。
甲方向乙方订购一批窗帘，具体窗帘的规格、材质、样式等详见协议附件。
1、本协议总价款为人民币_________元，本协议金额为不含增值税金额，含税价加3%。
2、本协议签订后，甲方向乙方支付定金人民币_________元进行生产，在乙方将窗帘送至甲方指定的工地，经甲方验收合格，甲方支付全款的95%，即人民币_________元，剩余5%，即人民币_________元作为质保金，一年后付清。
1、甲方须按协议约定时间向乙方支付货款。
2、甲方订购后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的损失由甲方增加等值经费给乙方。
3、乙方按约定时间加工并安装完毕后，甲方于安装完毕后七个工作日内进行验收，未提出异议或逾期验收，均视为验收合格。
窗帘的类型、规格、颜色、材质、按甲方要求的样板进行生产加工，并于_________年_________月_________日前安装完毕。
由乙方提供样品颜色、型号、材质、经甲方认可签字为标准。
乙方提供窗帘部分一年免费保修，配件部分提供一年免费保修(人为损坏除外)。
1、乙方若因自身原因而延误交付安装，每超过一天，须按协议总额的1%每日向甲方支付违约金。
2、由于甲方原因，乙方未能按时进场安装，甲方负全部责任，甲方必须按约定时间把货款全部支付给乙方，每超过一天，须按协议总额的1%每日向乙方支付违约金。
甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本协议时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行协议的理由。在取得有关机构证明后，本协议可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。
1、因履行本协议或与本协议有关的.一切争议，双方当事人应通过友好协商方式解决。
2、如果协商未成，双方同意向______仲裁委员会提交仲裁并接受其仲裁规则。该仲裁裁决是终局的，双方将无条件地履行该仲裁裁决。
1、本协议的任何修改、补充、变更，须经双方协商一致后，采用书面形式确认，经双方授权代表签署后生效。
2、除本协议另有明确规定外，本协议规定的各种权利及补救措施与法律规定的任何其他权利或补救措施相互之间是兼容的，而不是互相排斥的。
3、本协议签署之后，根据本协议规定形成、签署、附加的一切协议、文件、授权、报告、清单、认可、承诺和放弃都构成对本协议的附加，并与本协议形成一个不可分割的整体。
甲方：
_________年_________月_________日。
乙方：
_________年_________月_________日。
2023年购销合同仲裁协议书（通用24篇）篇十八
甲乙双方在平等互利的基础上，经友好协商一致达成纺织品买卖协议，订立本合同，供双方共同遵守：
第一条产品名称、价格及数量。
______________________________________________________.
第二条合同金额。
货物总值：______元，大写：______元整。
第三条付款方式。
样品确认后，甲方支付合同金额______%计______元作为定金;乙方出货后15天内甲方将合同款剩余金额______万元划入乙方负责人开立的帐户上(帐号为__________________)。
第四条交货地点及时间。
1、地点：乙方负责把货物送到甲方指定地点，产生的费用由乙方负责。
2、时间：自本合同签订且乙方收到预付款后日内。
第五条交货条件。
如在交货过程中遇到问题，双方应本着互惠互利，精诚合作的态度协商解决。逾期交货：未经甲方允许逾期交货的，乙方逾期交货一天扣除除乙方逾期产品货款总额5%的'违约金;乙方逾期10天未交货的，甲方可以拒收，同时有权解除合同。并按预付款的两倍要求乙方支付违约金。逾期取货：如甲方暂缓要货，乙方将收取按暂缓要货金额1%的仓储费用。若甲方暂缓要货超过15天应事先以书面形式重复乙方同意。
第六条甲方责任。
1、甲方通过款式，在合同生效及执行过程中不得擅自更改。
2、按此合同付款日期，按时付款。
3、及时验货，甲方应在收到货物10天内验货完毕。
第七条乙方责任。
1、乙方须保证产品质量，有质量问题的产品，乙方须负责更换或退货。
2、按此合同交货日期，按时交货。
第八条其他。
1、本合同有效期自签订之日起生效，到全部货款结清之日为止。
2、此合同经双方签字盖章后生效。如有一方在有效期内欲终止合同。本合同一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)__________________。
乙方(公章)__________________。
______年______月______日。
2023年购销合同仲裁协议书（通用24篇）篇十九
供货方：_______以下简称乙方.
经甲、乙双方充分协商，特立本合同，以便共同遵守。
一、购货内容：________。
二、购销方式：
1.货到工地，甲方向乙方支付货款，按实际到货金额付款后卸货至甲方指定地点。
2.乙方按照合同交完货物，甲方付款至合同款项97%(59140.70元)。剩余3%(1829.10元)为质保金，于____年____月____日前付清。
三、本合同签字盖章后生效，合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同，合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力.本合同一式二份，甲、乙双方各执一份.
四、未尽事宜，由双方协商解决，或向供货方或购买方任何一方所在地法院提起诉讼。
五、质保期：壹年零陆个月，保修期内质量问题包修包换。人为引起产品的损坏，甲方自行承担费用。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
2023年购销合同仲裁协议书（通用24篇）篇二十
一、质量要求：产品质量由乙方负责检验，但甲方在生产和包装过程中有权抽查质量。乙方交货时，必须包装完整，在质量保证期内的'储存条件正常情况下，如因质量不合格或数量短少等问题而造成的经济损失，由乙方负责赔偿。
二、交货日期：乙方须在______年______月_______日交货。乙方负责将货送至甲方指定仓库。
三、结算方式：甲方需在交货日前______日将货款共计汇至乙方银行帐户。
双方均应严格执行，乙方保证按时、按质、按量交货，甲方保证按时付款，如无特殊情况，不得单方面擅自变更和撤销。如需中途变更或撤销，须于______年______月_______日前书面通知对方，取得一至意见后方可生效。
四、解决合同争议的方式：合同执行过程中如发生纠纷，双方应首先协商解决;协商不成时，由仲裁委员会仲裁。
______年______月______日。
2023年购销合同仲裁协议书（通用24篇）篇二十一
甲方：（供方）。
乙方：（购方）。
甲、乙双方因樱桃树买卖事宜经协商自愿订立如下协议共同履行。
1、购销苗木规格、数量、价格、苗木现状、提货时间。
规格：树干直径20厘米（从离地平面30厘米计量），带80厘米土球。数量：大约株，价格：每株元，共计元，大写：。
苗木现状：苗木位于新泰市羊流镇疃里村大桥西头北侧。
提货时间：20____年底之前提完。提货时甲方有义务做协助工作。
2、甲方提供的苗木长势健壮，根系完整，无检疫性病虫害。
3、协议签字生效后，乙方付给甲方定金元，大写：余额在提货时按实际提货量付，每车一付。
4、如一方违约或单方终止合同，除按照定金承担责任外，应向另一方赔偿损失，计算方式按照合同总价款的20%计算。
5、若遇天灾或不抗力原因苗木损失严重，则甲方在提苗木前一个月书面通知乙方，按比例缩减，否则按上述第四条承担违约责任。本协议一式二份，经甲、乙双方签字生效。
甲方：
乙方：
2023年购销合同仲裁协议书（通用24篇）篇二十二
购货方：
售货方：
甲方需购鳗苗一批，经多方询价采购，甲方决定从乙方购买鳗苗，经双方共同协商，达成如下购货协议：
一、品种和规格：欧洲鳗苗。
二、供货时间：20__年月4日13日以前，具体供货时间由乙方确定，并提前一天通知甲方。
三、质量要求和货物验收：
1、乙方要确保所供鳗苗健康无伤、无寄生虫，且要符合甲方要求的品种和规格，否则甲方可拒绝收货。
2、乙方负责将鳗苗运送到甲方指定的地点(甲方养鳗场)，运输费用由乙方承担。
3、运输到点后，甲方对鳗苗进行抽样检查，允许千分之五的运输死亡率。死亡率超过千分之五的'，超过多少核减多少。
四、供货数量及价款欧洲鳗苗15万尾，每尾价格4.8元。合计：_____元(柒拾贰万元整)。
五、付款方式甲方验收货物后，一次性将货款付给乙方。
六、若有未尽事宜，双方协商解决。本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
2023年购销合同仲裁协议书（通用24篇）篇二十三
供方：(以下简称甲方)。
需方：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方在平等互利的原则上就产品供销事宜协商一致，达成如下合同条款，以供双方严格遵守：
一、洁具、水暖器材概况.洁具、水暖器材、型号、套数。
二、甲方对质量负责的.条件：gb标准。
三、交货地点、方式：合同签订后甲方按乙方要求送货至指定地点。
四、运输方式及费用负担：甲方负责运输车辆及费用。
五、结算方式：乙方需在合同期内付清合同所有款项，转账方式或其他方式(人民币结算)。
六、付款时间：交货后按收、发货确认数15天内付清，若有特殊情况双方协商解决。
七、合同有效期：签订合同后50天内有效。
八、违约责任：任何一方违约，违约方每天按500元支付违约金给守约方。
九、其他非人为因素造成的特殊情况，双方根据实际情况协商解决，协商不一致时可向苏州工业园区人民法院提起诉讼。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
2023年购销合同仲裁协议书（通用24篇）篇二十四
答辩状。
答辩人：南京××公司。
住所地：南京市××区××街××号。
答辩人因江苏××公司对施工合同纠纷一案所提上诉，提交答辩意见如下：
一、一审认定包括质保金在内的全部工程款支付条件业已成就，符合合同约定，具有事实和法律依据。
其余付款条件及其他所有条款和未尽事宜按205月5日签订合同及年5月26日签订的补充协议履行”，其中的“该项工程”系指钢结构制作安装工程。
上诉人与答辩人所签的三份合同和补充协议的内容构成双方的建设工程施工合同，文本中出现的“该项工程”的含义是统一的、明确的，这一用语如无特别说明应指合同标的，即上诉人分包给被上诉人的钢结构制作安装工程。
上诉人将“该项工程”理解为物流配送中心全部工程，没有事实和法律依据。
“该项工程全部完工并验收合格”中的验收系指上诉人对该项工程的内部验收，而不是相关行政主管部门的竣工验收。
作为物流配送中心全部工程的一项子工程，只能在全部工程完工后才能进行相关行政主管部门的竣工验收，而答辩人对全部工程的进度完全无法掌控，更何况分包合同只能约定分包工程的.竣工验收，而不能对全部工程的竣工验收做出约定。
事实上，直至一审庭审，物流配送中心全部工程仍未完工，更谈不上竣工验收，如果将“验收合格”理解为相关行政主管部门的竣工验收，对答辩人是极不公平的。
当时双方都很清楚物流配送中心全部工程不可能在2008年8月7日前完工并进行竣工验收，如果将“验收合格”理解为相关行政主管部门的竣工验收，则该条款实际无法履行。
双方签署该协议的目的是为了积极履行，只有将“验收合格”理解为上诉人对该项工程的内部验收才符合双方真实意思和合同目的。
二、一审对违约金进行调整有法律和事实依据，符合公平原则和诚实信用原则。
补充协议(二)中约定每滞后一天罚款十万元违约金，延期违约金不限额。
该违约金与合同总价相比，明显过高，而被上诉人一直未能提交证据证明其因延期完工所遭受损失。
《合同法》第一百一十四条第二款规定“约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”。
人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。
当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’”。
根据上述规定，法院有权对过分高于造成的损失的违约金予以适当减少。
特别需要指出的是，被上诉人逾期四天完工是在施工过程中遭遇极端天气，属不可抗力，按照合同法第一百一十七条的规定，可部分或者全部免除责任。
一审法院综合各种因素对违约金进行调整，符合公平原则和诚实信用原则。
综上，答辩人认为上诉理由没有法律和事实依据，请求法院依法驳回上诉，维持原判。
此致
南京市中级人民法院。
答辩人：南京××公司。
答辩人：
答辩人名称：_________地址：________________。
此致
________仲裁委员会。
答辩人：________(盖章)。
法定代表人：______(签章)。
____年__月__日。
附：
1、答辩书副本____份。
2、其它证明材料___件。
答辩人：xx男xxx岁xx县xxx公司职工，住xx县xxx街x号。
因xx县xx公司诉劳动纠纷一案，提出如下答辩:。
这是没有根据的，由于是申诉人有错在先，答辩人迫于无奈才提出辞职的情况与《劳动法》第三十一条规定的情况不相符。
因此而造成的损失，不应该由答辩人承担。
在答辩人没有过错的情况下是没有承担此责任的义务的。
申诉人称答辩人在一与其有竞争的关系的公司工作，而给其造成了损失，要求答辩人承担赔偿责任是没有理由的。
首先，答辩人的辞职是由于申诉人的过错，而且答辩人与申诉人之间并没有签订竞业禁止的协议，所以答辩人去哪家公司工作，都与申诉人没有关系，这是答辩人的自由择业的权利，其他人不得剥夺。
合同的解除符合法律的规定，因此，答辩人与申诉人之间已经没有劳动关系了，申诉人自然也就无从再要求答辩人履行劳动合同。
鉴于上述理由，答辩人已无法继续与申诉人履行劳动合同，希望仲裁庭支持正义，依法驳回申诉人仲裁请求。
此致
xxx仲裁委员会。
答辩人：xxx。
xx年x月x日。
附：1、报道通知书一份。
2、辞职报告一份。