合同协议的签署为商业活动提供了必要的法律保障,使得各方可以依法行事。如果你对如何起草一个合同协议感到困惑,那么以下的范文将为你提供一些实用的指导。
工程招标合同协议书(实用22篇)篇一
委托单位(甲方):
代理单位(乙方):
合同签订日期:
委托方将的招标事宜委托乙方代理,依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定,合同双方经协商一致,签订本合同。
甲方委托乙方组织建设工程招标活动。
本次招标范围:施工图纸内容。
2、招标代理形式:邀请招标。
1、建设工程规划许可证、建设项目资金来源证明等(详见《办1理建设工程招标投标需提交的资料》清单)。
2、委托方提供能够满足施工,标价计算要求的施工图纸及技术资料。
3、乙方代理过程中,遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规,坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则,按照有关程序规定进行,接受招标监督管理部门的监督。
4、委托代理人在签订本合同时,应出具委托证书。
本合同自签订之日起执行,中标通知书签发后自行废止。
本工程造价为人民币大写),收取代理费用合计人民币____(大写)。付款方式为现金或转帐,全部费用应在中标通知书发出时一次性付清。甲方可根据乙方完成工作情况选择一次性支付元或仅支付元,乙方均无异议。
1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;。
2、委托方应提供真实可靠的相关资料,及按第四款约定支付代理费用,否则一切责任由委托方自负。
3、双方在合同执行过程中出现争议,可协商解决,也可由相关部门进行调解。
4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款,补充合同2条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式三份,甲方一份,乙方一份,报招标管理机构一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
工程招标合同协议书(实用22篇)篇二
工程涉及的法律众多,影响的范围和力度大,因此,必须特别注意工程招标中的一些事项,才能保护招标人、投标人的合法权益,保证项目质量,避免一些导致后续风险甚至违法情形的发生。因此,凡是涉及工程的招标问题,最好应在专业律师的全程参与、指导下开展。
1、本工程已列入国家(或部、委、或省、市、自治区)年度计划;
2、已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;
3、用地已经征用,障碍物全部拆迁;现场施工的水、电、路和通讯条件已经落实;
5、已有当地主管部门颁发的建筑许可证;
6、本工程的标底已报主管部门和xx银行复核。
1、工程内容:
2、工程范围:
3、工程量:
5、地质勘察单位:
6、工程设计单位:
1、工程质量等级:
2、工程技术要求:
3、工程材料要求:风险提示:投标人资质。
根据招标文件要求进行准备,一般需要准备:企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、法定代表人证明书、电汇凭证原件、项目经理的资格证及安全生产考核合格证等,具体要求要参照当前工程的招标书。
招投标对文件审核要求比较高,其中需要注意的事项也相对专业,建议可以交由专业的律师处理,避免重要信息遗漏造成不必要损失。
4、投标单位要求:
5、工程验收标准:
1、工程供料方式:
2、主要材料价格:
3、工程价款结算办法:
1、报名日期:________年____月____日;
2、投标期限:________年____月____日起________年____月____日止。
3、招标文件发送方式:_________。
1、开标时间:________年____月____日(发出招标文件至开标日期,一般不得超过两个月)。
2、评标结束时间:________年____月____日(从开标之日起至评标结束,一般不得超过一个月)。
3、开标、评标方式:xx单位邀请主管部门,_________等单位参加公开开标,审查证书,采取集体评议方式进行评标,定标工作。
4、中标依据及通知:本工程评定中标单位的依据是工程质量优良,工期适当,标价合理,社会信誉好,最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时,如属标底计算错误,应按实予以调整;如标底无误,通过评标剔除不合理的部分,确定合理标价和中标企业。评定结束后____日内,招标单位通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位,并与中标单位在____月(最多不超过两月)内与中标单位签订_________建筑安装工程承包合同。
本招标方承诺,本招标书一经发出,不得改变原定招标文件内容,否则,将赔偿由此给投标单位造成的损失、投标单位按照招标文件的要求,自费参加投标准备工作和投标,投标书(即标函)应按规定的格式填写,字迹必须清楚,必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封,不得逾期寄达。投标书一经发出,不得以任何理由要求收回或更改。在招标过程中发生争议,如双方自行协商不成,由负责招标管理工作的部门调解仲裁,对仲裁不服,可诉诸法院。
xx单位(招标单位)(盖章):_________。
地址:
联系人:
电话:________年____月____日。
工程招标合同协议书(实用22篇)篇三
合同条件采用建设工程施工合同示范文件(gf—1999—0201)的《合同条件》。
合同协议条款将由招标单位(甲方)与中标单位(乙方)结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标单位提出涉及投标单位的主要条款,投标单位应在投标文件中进行承诺。
(一)进度计划。
乙方投标文件中的施工组织设计(或方案),甲方对进度计划提出质疑和合理修正时,乙方应在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计,甲方代表将在三天内批复。
(二)工程开工和工期。
1.乙方中标后三天内准备进场。
2.乙方与甲方签订工程承包合同生效后,须在七天内开工。
3.合同工期以乙方的中标工期为准。
(三)工期延误。
1.对下述原因造成竣工日期推迟的,经监理方和甲方代表确认签证后,合同工期相应顺延。
(1)由甲方原因造成的延误。
(2)不可抗拒的自然因素。
(3)重大的设计变更。
2.非上述原因,乙方不能按合同约定的时间竣工,应承担违约责任,除罚没工期履约保证金外,每延迟一天再罚xx元。
(一)工程质量标准。
1.乙方应严格按国家颁发的建设工程强制性条例、施工验收规范和质量评定标准进行施工,如有违反施工规范规程,甲方有权暂停其施工,由此产生的经济损失由乙方负责。
2.甲方提交的设计图纸、说明和有关的技术资料作为施工的有效依据,开工前由甲方组织进行施工图技术会审,会议纪要作为施工的补充依据。
3.如发现设计图纸有误或因施工原因需要修改设计时,必须事先由监理工程师签署意见,并交甲方及设计单位办理认可手续后方可实施。
4.甲方或设计单位提出合理修改设计时(联系单),乙方不得借故拒绝。
(二)工程质量等级。
1.乙方中标所承诺的质量等级标准为本工程的合同约定条件,中标方如未达到质量保证的.除限期整改外,罚没质量履约金。
2.本工程质量等级:一次性验收合格以具备竣工验收备案条件为准,创杯以获奖正式证书为准。
3.本工程甲方委托_________监理公司监理。
4.隐蔽工程验收,乙方必须提前三天通知甲方及监理公司,经甲方和监理方等有关单位验收签字后方可进行下一道工序施工。
(一)工程款支付。
按月完成工作量的80%,以有关部门审核作为付款依据(具体另商议);
(二)合同价款的调整。
发生下列情况之一的合同价格可以调整:
(1)暂定材料价确定(需经甲主及监理公司签证);
(2)设计变更:需经设计院甲方及监理公司签证;
(3)中标单位在本工程的管理人员的劳保统筹交纳有效证件。
1.本工程保修期限,执行国家《建设工程质量管理条例》,土建_____年,防水落石出______年,安装______年。
2.保修期从甲方批准的竣工之日算起。工程的保修押金为工程总造价的3%(其中15%为屋面工程保修押金),在保修期满28天后,退还保修金(不计息)。
3.保修期间出现的质量问题,乙方应在接到甲方通知日起三天内前来负责做无偿修理。如逾期,甲方有权请第三方进行修理,其修理费用由乙方负责。
4.竣工后,乙方应按规范进行沉降测量,并将资料提供给甲方。
1.本工程的中标单位为承包单位,严禁转包,特殊分项工程确需分包部分,应经甲方许可。项目经理在工地现场时间到位率如少于90%,且中途无故更换项目经理,甲方有权按工程总造价的1%~5%扣取罚金,直至终止合同,由此造成的一切损失由乙方负责,甲方保留索赔的权利。
2.乙方在施工中应按照国家有关施工规范和规程进行施工,施工中发生的材料、设备、操作等施工质量事故,均由乙方负责,甲方不负任何责任。
3.乙主必须切实做好安全施工、文明施工,遵守社会治安等有关规定,搞好环境卫生,搞好计划生育工作,因违章而导致罚款和一切后果,均由乙方负责,甲方不负任何责任。
4.工程竣工后中标方应向招标方提供全套符合建筑工程档案要求的资料三套,其中二套为原件。
5.本招标文件作为施工合同附件之一具有同等的法律效力。
投标单位(盖章):________________。
法定代表从(签字并盖章)。
__________年_________月_________日。
工程招标合同协议书(实用22篇)篇四
致:_________(业主名称)
研究了上述合同的 投标 文件,包括图纸、合格条件、技术规范和工程量清单,我签署方愿意以投标书和附录(附录号)中所规定的要求,以_________金额(大写数字和阿拉伯数字)或合同可能规定的其他金额,承担上述工程的施工、建成和维护工作。
如对方接受我方投标,我方保证在_________天内开工,并在合同规定的时间完工并交付工程。该日期从开工日算起并与本合同第7条所规定的工程进度表要求一致。
如果我方中标,我们将按合同价格的_________出具履约保函,以 保证合同 的正常执行。
我方同意从“投标者须知”第24条所规定的标书截止日起的_________天内遵守本投标。此标在该期限结束前始终对我们有约束力,并可随时被接受。
在正式合同制定和签署前,本投标书连同您方的书面中标通知书应视为约束我们双方的合同。
我们理解您方有权不接受最低标价的投标,或者其他任何你们可能收到的投标。
投标人(签字):_________
证人 (签字):_________
_________年____月____日
工程招标合同协议书(实用22篇)篇五
为了提高建筑安装工程的建设速度,提高经济效益,经_________(建设主管部门)批准,_________(建设单位)对_________建筑安装工程的全部工程(或单位工程,专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告,邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书,指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书)。
本工程的以下招标条件已经具备:
1、本工程已列入国家(或部、委、或省、市、自治区)年度计划;
2、已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;
5、已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证;
6、本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。
2、工程范围:
3、工程量:
5、地质勘察单位:
6、工程设计单位:
1、工程质量等级:
2、工程技术要求:
3、工程材料要求:
4、投标单位要求:
5、工程验收标准:
1、工程供料方式:
2、主要材料价格:
3、工程价款结算办法:
本招标方承诺,本招标书一经发出,不得改变原定招标文件内容,否则,将赔偿由此给投标单位造成的损失、投标单位按照招标文件的要求,自费参加投标准备工作和投标,投标书(即标函)应按规定的格式填写,字迹必须清楚,必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封,不得逾期寄达。投标书一经发出,不得以任何理由要求收回或更改。在招标过程中发生争议,如双方自行协商不成,由负责招标管理工作的部门调解_____,对_____不服,可诉诸法院。
建设单位(招标单位)(盖章):_________。
地址:
联系人:
电话:
_________年____月____日。
工程招标合同协议书(实用22篇)篇六
委托方将的招标事宜委托乙方代理,依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定,合同双方经协商一致,签订本合同。
一、代理业务的内容、形式:
甲方委托乙方组织建设工程招标活动。
本次招标范围:施工图纸内容。
2、招标代理形式:邀请招标。
二、工作条件和协作事项:
1、建设工程规划许可证、建设项目资金来源证明等(详见《办1理建设工程招标投标需提交的资料》清单)。
2、委托方提供能够满足施工,标价计算要求的施工图纸及技术资料。
3、乙方代理过程中,遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规,坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则,按照有关程序规定进行,接受招标监督管理部门的.监督。
4、委托代理人在签订本合同时,应出具委托证书。
三、委托期限:
本合同自签订之日起执行,中标通知书签发后自行废止。
四、费用支付方式及日期:
本工程造价为人民币大写),收取代理费用合计人民币(大写)。付款方式为现金或转帐,全部费用应在中标通知书发出时一次性付清。甲方可根据乙方完成工作情况选择一次性支付元或仅支付元,乙方均无异议。
五、违约责任:
1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;
2、委托方应提供真实可靠的相关资料,及按第四款约定支付代理费用,否则一切责任由委托方自负。
3、双方在合同执行过程中出现争议,可协商解决,也可由相关部门进行调解。
4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款,补充合同2条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式三份,甲方一份,乙方一份,报招标管理机构一份。
六、双方协议的其他条款。
甲方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
________年____月____日。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
________年____月____日。
工程招标合同协议书(实用22篇)篇七
委托单位(甲方):
代理单位(乙方):
合同签订日期:___年___月___日
委托方将的招标事宜委托乙方代理,依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定,合同双方经协商一致,签订本合同。
甲方委托乙方组织建设工程招标活动。
本次招标范围:施工图纸内容。
2、招标代理形式:邀请招标。
1、建设工程规划许可证、建设项目资金来源证明等(详见《办1理建设工程招标投标需提交的资料》清单)。
2、委托方提供能够满足施工,标价计算要求的施工图纸及技术资料。
3、乙方代理过程中,遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规,坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则,按照有关程序规定进行,接受招标监督管理部门的监督。
4、委托代理人在签订本合同时,应出具委托证书。
本合同自签订之日起执行,中标通知书签发后自行废止。
本工程造价为人民币大写),收取代理费用合计人民币___(大写)。付款方式为现金或转帐,全部费用应在中标通知书发出时一次性付清。甲方可根据乙方完成工作情况选择一次性支付元或仅支付元,乙方均无异议。
1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;。
2、委托方应提供真实可靠的相关资料,及按第四款约定支付代理费用,否则一切责任由委托方自负。
3、双方在合同执行过程中出现争议,可协商解决,也可由相关部门进行调解。
4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款,补充合同2条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式三份,甲方一份,乙方一份,报招标管理机构一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
工程招标合同协议书(实用22篇)篇八
甲方为美化、绿化校园环境,经甲方公开招标,经多家投标,由乙方中标。根据《民法典》,为明确双方的权力、义务和责任,特签订本合同。
一、工程名称:_________。
二、工程内容及范围:在运动场四周及主席台两侧的花池,半年后植物成活率达到100%,按实际收方标准数量结算。
四、付款方式:于20_________年__月底前一次性付清
五、双方的`权力与义务:
1、甲方有权指定专人监督工程质量,及时提出乙方不足的问题,乙方应立即改正,并负责对工程质量检查验收。
2、甲方负责提供种植面,乙方有义务对甲方不合适的地方提出建议,使工程顺利进行。甲方应提供水源、培土源。
3、乙方必须按设计的植物品种,双方约定的事项、合同施工,确保工程质量、植物成活率必须达到100%。
六、工程安全:乙方必须做到文明施工,乙方人员必须遵守甲方的一切校规校纪,在施工中乙方发生的一切事故由乙方自行负责。
七、本合同一式四份,双方各执两份。本合同经双方签章后生效,具有国家同等法律效力。
甲方:__________中心学校
法人代表:_________法人代表:_________
经办人:_________经办人:_________
工程招标合同协议书(实用22篇)篇九
合同协议条款将由招标单位(甲方)与中标单位(乙方)结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标单位提出涉及投标单位的主要条款,投标单位应在投标文件中进行承诺。
一、施工组织设计和工期
(一)进度计划
乙方投标文件中的施工组织设计(或方案),甲方对进度计划提出质疑和合理修正时,乙方应在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计,甲方代表将在三天内批复。
(二)工程开工和工期
1.乙方中标后三天内准备进场。
2.乙方与甲方签订工程承包合同生效后,须在七天内开工。
3.合同工期以乙方的中标工期为准。
(三)工期延误
1.对下述原因造成竣工日期推迟的,经监理方和甲方代表确认签证后,合同工期相应顺延。
(1)由甲方原因造成的延误。
(2)不可抗拒的自然因素。
(3)重大的设计变更。
2.非上述原因,乙方不能按合同约定的时间竣工,应承担违约责任,除罚没工期履约保证金外,每延迟一天再罚xx元。
二、工程质量与验收
(一)工程质量标准
1.乙方应严格按国家颁发的建设工程强制性条例、施工验收规范和质量评定标准进行施工,如有违反施工规范规程,甲方有权暂停其施工,由此产生的经济损失由乙方负责。
2.甲方提交的设计图纸、说明和有关的技术资料作为施工的有效依据,开工前由甲方组织进行施工图技术会审,会议纪要作为施工的补充依据。
3.如发现设计图纸有误或因施工原因需要修改设计时,必须事先由监理工程师签署意见,并交甲方及设计单位办理认可手续后方可实施。
4.甲方或设计单位提出合理修改设计时(联系单),乙方不得借故拒绝。
(二)工程质量等级
1.乙方中标所承诺的质量等级标准为本工程的合同约定条件,中标方如未达到质量保证的除限期整改外,罚没质量履约金。
2.本工程质量等级:一次性验收合格以具备竣工验收备案条件为准,创杯以获奖正式证书为准。
3.本工程甲方委托_________监理公司监理。
4.隐蔽工程验收,乙方必须提前三天通知甲方及监理公司,经甲方和监理方等有关单位验收签字后方可进行下一道工序施工。
三、合同价款与支付
(一)工程款支付
按月完成工作量的80%,以有关部门审核作为付款依据(具体另商议);
(二)合同价款的调整
发生下列情况之一的合同价格可以调整:
(1) 暂定材料价确定(需经甲主及监理公司签证);
(2) 设计变更:需经设计院甲方及监理公司签证;
(3) 中标单位在本工程的管理人员的劳保统筹交纳有效证件。
四、保修
1.本工程保修期限,执行国家《建设工程质量管理条例》,土建_____年,防水落石出______年,安装______年。
2.保修期从甲方批准的竣工之日算起。工程的保修押金为工程总造价的3%(其中15%为屋面工程保修押金),在保修期满28天后,退还保修金(不计息)。
3.保修期间出现的质量问题,乙方应在接到甲方通知日起三天内前来负责做无偿修理。如逾期,甲方有权请第三方进行修理,其修理费用由乙方负责。
4.竣工后,乙方应按规范进行沉降测量,并将资料提供给甲方。
五、其他
1.本工程的中标单位为承包单位,严禁转包,特殊分项工程确需分包部分,应经甲方许可。项目经理在工地现场时间到位率如少于90%,且中途无故更换项目经理,甲方有权按工程总造价的1%~5%扣取罚金,直至终止合同,由此造成的一切损失由乙方负责,甲方保留索赔的权利。
2.乙方在施工中应按照国家有关施工规范和规程进行施工,施工中发生的材料、设备、操作等施工质量事故,均由乙方负责,甲方不负任何责任。
3.乙主必须切实做好安全施工、文明施工,遵守社会治安等有关规定,搞好环境卫生,搞好计划生育工作,因违章而导致罚款和一切后果,均由乙方负责,甲方不负任何责任。
4.工程竣工后中标方应向招标方提供全套符合建筑工程档案要求的资料三套,其中二套为原件。
5.本招标文件作为施工合同附件之一具有同等的法律效力。
投标书
_____________市_________公司:
1.根据已收到的《一工程招标文件》,遵照《一市重点建设工程施工招标投标管理办法》的规定,我方经考察现场和研究上述工程的招标文件后,我方愿以招标方预算造价下浮_____%承包上述工程的施工、竣工和保修。
2.如果我方中标,我方将按照规定提交质量、工期履约金各______元。
3.一旦我方中标,我方保证在_______年______月______日开工,______年______月______日竣工,即_______天(日历天)内竣工并移交整个工程若违约,除罚没全额的工期履约保证金外,每延迟一天再罚_______元。
《工程招标合同范本》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。
工程招标合同协议书(实用22篇)篇十
为了提高建筑安装工程的建设速度,提高经济效益,经________(建设主管部门)批准,______(建设单位)对______建筑安装工程的全部工程(或单位工程,专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告,邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书,指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书)。
一,招标工程的准备条件
本工程的以下招标条件已经具备:
1.本工程已列入国家(或部,委,或省,市,自治区)年度计划;
2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;
5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证;
6.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。
二,工程内容,范围,工程量,工期,地质勘察单位和工程设计单位:
____________________________________________________________________ ____________。
二,工程可供使用的场地,水,电,道路等情况:
____________________________________________________________________ ___________.
三,工程质量等级,技术要求,对工程材料和投标单位的特殊要求,工程验收标准:
____________________________________________________________________ ___________.
四,工程供料方式和主要材料价格,工程价款结算办法:
____________________________________________________________________ ____________.
五,组织投标单位进行工程现场勘察,说明和招标文件交底的时间,地点:
____________________________________________________________________ _____________.
六,报名,投标日期,招标文件发送方式:
报名日期:二0______年____月____日;
投标期限:二0______年____月____日起至二0_____年____月____日止。
招标文件发送方式:
___________________________________________________________________。
七,开标、评标时间及方式,中标依据和通知:
开标时间:二0______年____月____日(发出招标文件至开标日期,一般不得超过两个月)。
评标结束时间:二0______年____月____日(从开标之日起至评标结束,一般不得超过一个月)。
开标、评标方式:建设单位邀请建设主管部门,建设银行和公证处(或工商行政管理部门)参加公开开标,审查证书,采取集体评议方式进行评标,定标工作)。
中标依据及通知:本工程评定中标单位的依据是工程质量优良,工期适当,标价合理,社会信誉好,最低标价的投报单位不一定中标。
所有投标企业的标价都高于标底时,如属标底计算错误,应按实予以调整;如标底无误,通过评标剔除不合理的部分,确定合理标价和中标企业。
评定结束后五日内,招标单位通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位,并与中标单位在一月(最多不超过两月)内与中标单位签订______建筑安装工程承包合同。
八,其他:
____________________________________________________________________ ___________。
本招标方承诺,本招标书一经发出,不得改变原定招标文件内容,否则,将赔偿由此给投标单位造成的损失。
投标单位按照招标文件的要求,自费参加投标准备工作和投标,投标书(即标函)应按规定的格式填写,字迹必须清楚,必须加盖单位和代表人的印鉴。
投标书必须密封,不得逾期寄达。
投标书一经发出,不得以任何理由要求收回或更改。
在招标过程中发生争议,如双方自行协商不成,由负责招标管理工作的部门调解仲裁,对仲裁不服,可诉诸法院。
建设单位(即招标单位):___________________
地址:_________________________________
联系人:____________________
电话:____________________
二0_____年____月_____日
订立合同双方:
发包方:________
承包方:________
为深化企业改革,提高劳动生产率,依据《全民所有制工业企业承包经营责任制暂行条例》,经____人民政府批准,将____厂实行招标承包经营。
由____管理局、____财政局、____税务局、____劳动局和中国工商银行____分行组成的____工业发包委员会和为发包方(以下简称:发包方。
)发包方通过规定的招标程序最终确定以____为代表的(个人、合伙人、企、事业单位法人)抽标者中标,作为本合同规定承包期限内____厂的承包方(以下简称:承包商)。
双方协商一致辞,签订本合同。
第一章 总 则
第一条 招标承包经营是在坚持企业的社会主义全民所有制的基础上,按照所有权与经营权分离的原则,通过公开招标,选拔经营者,并以承包合同形式确定发包方、承包商、企业职工三者责、权、利关系,使企业真正成为自主经营,自负盈亏的社会主义商品生产者。
第二条 承包经营期间、本厂必须坚持社会主义方向,贯彻执行党和国家的方针、政策、 法规、法令。
第三条 承包经营期间,本厂独立核算,照章纳税,自主经营,自负盈亏。
所有制、原有 行政隶属关系及财政、税收渠道不变。
第四条 承包经营期间,本厂必须坚持生产____产品经营方向,在此基础上可以实行 多种经营。
第二章 承包期限、形式和主要指标
第五条 本厂本次实行招标承包经营的期限为____年,即从____年____月_ ___日起至____年____月____日止。
第六条 本厂本次招标承包经营的形式为:保上缴利润,保技术改造投资,职工工资总额 与上缴利润挂钩的承包经营责任制。
第七条 本厂本次招标承包经营的形式为:保上缴利润,保技术改造投资,职工工资总额 上等级目标。
具体如下;
第一款 以"包死基数、逐年递增、不足自补、超交分成"为原则,承包经营期间上缴利润总额为____万元,其中____年为____万元,____年为____万元,____年为____万元,____年为____万元,……。
第二款 承包经营期间,保技术改造项目完成,技术改造投资总额为____万元,其中____年为____万元,____年为____万元,____年为____万元,____年为____万元,……。
第三款 承包经营期间,归还银行贷款总额为____万元,其中____年为____万元,____年为____万元,____年为____万元,……。
第四款 本厂企业上等级目标为____年底以前达到国家(市)级企业标准。
第三章 承包方的权利与义务
第一节 承包方的权利
第八条 承包经营期间,承包个人或合伙承包的第一承包商(以下简称:第一承包人)为该厂法人代表,当然厂长,享受厂长负责制和本合同赋予厂长的全部权利,并承担其全部义务,如企、事业法人承包则由其指派的承包代理人(公限一个)作为本研制的法人代表,行使厂长的职权,并代表承包方履行本合同。
第九条 承包方在承包期间,对本厂的经营管理有如下权利:
第一款 有权按国家规定自主聘任副厂长及副厂级行政干部,组成本厂领导机构,并报主管局备案,承包期满或合同解除后,该领导机构即告解体。
第二款 有权决定本厂的机构设置、人事任免和专业技术人员的聘任。
第三款 有机依照有关规定奖惩、招用职工和辞退违纪职工。
第四款 有权改革本厂内部分配制度,在上级核定的工资总额范围内有权自选工资形式,自定工资标准。
第五款 有权根据实际需要购置新设备。
第六款 在不违反本合同第四条的前提下,有权开发新产品。
第十条 承包方有权依据本合同规定,取得其应得的保法收入。
第二节 承包方的义务
第十一条 承包方在承包期间应尽义务如下:
第一款 对本厂的物质文明建设和精神文明建设负有全面责任。
第二款 必须依照国家有关规定,按期如数缴纳应缴纳的各种税、费和统筹基金。
第三款 必须按期完成本合同规定的各项经济技术指标和各项附加指标。
第四款 在承包期间,应保证本厂厂房设备的完好,并按国家规定,分类按比例撮因定资产折旧基金和大修理基金,做到专款专用。
第五款 应完成国家给本厂下达的知项指令性计划。
第六款 应负责继续履行本厂与其它单位已签订的一切有效经济合同,并应承担本厂与其它单位一切原有合法债权、债务。
第七款 自觉接受本厂党组织和本厂职工的监督,尊重和保护本厂职工的民主权利,定期向本厂职代会报告工作,听取职工的意见和建议。
第八款 维护本厂职工的合法权益,改美职工的劳动备件,在不数据提高经济效益的前提下,逐步提高本厂职工收,不数据改善职工福利待遇。
第十二条 承包方须以一定的自有资金做抵押(或担保)。
承包方的抵押金(或担保金)额为____元。
第十三条 承包方必须全面履行本合同中应由承包方履行的全部条款。
第四章 发包方的权利和义务
第十四条 发包方的权利如下:
第一款 有权维护国家利益和本厂利益不受损害。
第二款 有机监督本厂的产品经营方向。
第三款 对本厂有财务监督权、审计权和产品质量检查权。
第四款 有权按国家法律、法规和本合同规定维护本厂职工的合法权益。
第十五条 发包方的义务如下:
第一款 不得违反本合同规定,干涉承包方的经营自主权。
第二款 不得平调本厂资产。
第三款 必须按本合同规定保障承包方的合法权益。
第四款 必须全面履行本合同中应由发包方履行的全部条款。
第五章 承包方的收入
第十六条 承包经营者(系批承包个人、合伙承包的.第一承包人、企、事业法人承包所指派的承包代理人,下同),在承包期间享受经营收,原有工资级别存入档案。
本次承包结束后,承包经营者如不继续承包,按国家有关工资政策重新核定其工资经别。
承包经营者在承包期间享受本厂职工的福利待遇,国家规定的各种补贴照发。
第十七条 承包经营者在承包期间的收按与本合同规定的各项经济技术指标和各项附加指标挂钩考核的原则确定。
(附加指标系指:销售收入、产品质量、安全生产、劳动生产率、资金利税率。
此项指标按____主管局每年下达的计划执行)
具体规定如下:
第一款 承包经营者如完成本合同规定的各项年度经济技术指标和附加指标,其收入以本厂职工当年人均收为基数,所得是基数的两倍,上缴利润每超当年指标1%,再累加相当基数____%的收入,直至基数的四倍。
第二款 发包方如认为承包经营作出特殊贡献时,可另给予特殊资励。
第三款 承包经营者因病、事假实际工作不足九个月,只发给预支生活费。
第四款 职工人均年收藏的计算范围按____劳字____号文件规定执行。
工程招标合同协议书(实用22篇)篇十一
双方就药品招投标及中标后药品购销事宜经商定,签订如下协议:
一、甲方所列药品通过集中招标采购以后,保证为乙方提供公平、公正、公开的.竞争机会。甲方坚持药品质量第一,确保满足临床用药需要为前提下,遵循优质优价优先、同质优价优先、同质同价本地优先并综合其他因素确定中标产品。
二、乙方按有关法规规定,如实提供完整的相关合法资料给甲方,并对提供资料的真实性、合法性负责。
三、乙方保证在投标过程中,遵守有关法律、法规,不进行非法竞争,不串标、不围标,对中标品种不撤标。
四、乙方必须按甲方招标品种表所列项目填写,保证投标书内容合法、真实。对中标品种撤标的、虚报零售价的、提供假证明材料的、非法竞争的、串标、围标的、不按合同如实供货等情况(除废止其中标资格的),取消其在本市医疗卫生单位参与投标资格二年。
五、乙方对中标所供药品的质量承担全部法律责任。甲方成员单位在使用中因药品质量本身问题造成的一切损失(包括甲方就诊病人的损失),由乙方全部承担,乙方接到甲方成员单位通知应及时赴甲方处理。
六、乙方中标产品必须按中标的生产厂家、规格供货,不得擅自改变生产厂家与规格,否则按撤标处理。生物制品、直销产品、进口药品必须同时提供该批号的质检报告、进口药品检验报告书、注册证(均盖有进销单位红章)。
七、乙方中标产品接到甲方成员单位要货通知后,本地区二天内,省内三天内,省外五天内(抢救药品本地区5小时,省内9小时,省外24小时)送货到甲方成员单位药库。运输费用由乙方承担,甲方成员单位必须做好计划按月采购,确保满足临床用药;由于乙方供货不及时影响甲方抢救病人造成后果的要由乙方承担责任。
八、甲方成员单位在药品验收入库时或在使用过程中发现药品质量问题提出退货的,乙方必须予以接受,并及时将合格产品送至甲方调换,不得影响甲方临床正常用药。
九、甲方成员单位在药品验收入库或使用期间,非甲方原因造成的破损、短少,乙方应按实、及时调换、补足。
十、乙方提供的所有药品有效期在六个月内的,送货时必须告知甲方成员单位药库,双方应协商药品退货办法后,甲方才可入库。对以入库药品,甲方如要求退货应在有效期三个月前向乙方提出,乙方应予接受。乙方提供的所有药品按照《药品管理法》规定,必须标明有效期限,否则甲方不予接受。
十一、乙方产品在甲方成员单位存货在二个月以上或余量较大及合同到期尚存余量的,甲方提出退货,乙方应予接受。
十二、甲、乙双方应严格遵守药品购销活动的有关法律和法规,甲方人员不得向乙方索要回扣或有意刁难乙方,甲方或甲方人员违纪、违规、违约的,乙方应向甲方成员单位、市卫生局或政府有关部门举报。乙方不得搞任何形式的不正当药品促销,乙方违约的甲方有权终止合同并取消其三年内的投标资格。
十三、开标后甲方办公室将中标品种分别通知甲方成员单位和乙方,在十五天内分别与甲方二十四家成员单位联系,一个月内分别与甲方所有有需求的成员单位签订购货合同。
十四、甲方成员单位收到中标品种后,不得突击进库,但甲方成员单位的老库存必须用完,乙方应予理解,或双方协商解决。(自中标结果公布以后甲方将开始正式执行新的零售价和中标价。甲方以前没有使用完的库存将全部按新的中标价处理,乙方应予理解,或双方协商解决。)。
十五、付款方式:中标药品的货款,使用单位(甲方)在正式发票(国家税务发票)验收入库满三个月予以付款,乙方要求提前付款的,经双方协商解决。
十六、如遇特殊情况(政府政策性药品价格发生重大变化时),双方另行协商解决。
十七、参与投标的本市卫生医疗单位按本协议签订或双方另行协商签约,协议生效后双方应切实履行。
十八、市药品招标监督办监督甲、乙双方履行协议,对不履行协议方作出相应处罚措施。
本协议共三份,甲乙双方各执一份,报备招标监督办一份,自签约之日起半年内有效。
甲方(盖章):______________________。
代表签名:______________________。
签约时间:______________________。
乙方(盖章):______________________。
代表签名:______________________。
签约时间:______________________。
工程招标合同协议书(实用22篇)篇十二
1、工程名称:国家工商行政管理总局机关服务中心印刷厂装修改造工程。
2、工程地址:海淀区红山口甲3号。
3、工程规模:总面积约260平方米。
二、项目建设单位:
国家工商行政管理总局机关服务局。
三、投标方资格要求:
具备装饰装修二级以上资质。
四、本工程招标方及最终签约方:工程招标书国家工商行政管理总局机关服务局。
本工程采用建筑装饰装修专业承包二级资质资格预审合格后的单位参加投标。
二、造价依据:
1.工程项目及工程量依甲方提供的招标文件为准。
2.本造价执行20_年《北京市房屋修缮工程预算定额》及相应的取费标准。
3.招标文件中未提供工程量的项目,本报价不含其造价,以实际发生追加其相应费用。
三、招标内容:装修改造工程。
四、装修要求:普通装修。
五、工程质量:符合国家有关规定,甲方验收认可。
六、工程日期:签约后十八个工作日以内完成
七、改造项目明细:
1、塑钢框玻璃隔段墙80㎡(海螺型材);。
2、轻钢龙山脉双排(隔段墙)160㎡;。
3、隔段墙用160㎝(加厚)石膏板;。
4、岩棉隔音保温160㎡;。
5、立邦漆粉刷350㎡;。
6、安塑钢推拉门7.5㎡(海螺型材);。
7、安塑钢平开门13㎡(海螺型材);。
8、安塑钢推拉窗2㎡(海螺型材);。
9、安1.2米宽防盗门一扇(日上牌子母门);。
10、拆除旧卫生间地面6.2㎡,吊顶6㎡,隔墙9㎡,蹲便器、洗手盆各1个;。
11、卫生间防水8㎡;。
12、卫生间等部位新砌墙(空心砖)25㎡;。
13、卫生间pvc吊顶6㎡;。
14、卫生间地面贴砖6㎡;。
15、卫生间等部位贴墙砖30㎡;。
16、安装洗手盆2个,龙头2个;。
17、安装拖布池2个,龙头2个;。
18、明管铺设地面上下水(ppc型材)各30米;。
19、新装4km配电箱3个、大功率插座8个、普通插座10个;。
20、暂估室内布线1.5万元;。
21、装修垃圾的清理及运输。
以上装改项目以实际发生量为准。
一、参加本工程投标的单位是通过资格预审程序选定的。
二、招标方有权拒绝接受不符合、不响应招标要求的投标文件。
三、只有投标方接到招标方授权的通知时,才能认为其投标方件。
以被接受。
四、投标文件的组成:
1.法人代表授权书。
2.企业法人营业执照。
3.资质资格证书。
4.公司简介。
5.施工方案。
6.施工报标、报价预算书。
五、接受投标时间、投标截止时间及开标时间:
1.网上报名时间:20_年12月2日—20_年12月8日。
2.投标截止时间:20_年12月8日12:00前将投标方案送至国家工商行政管理总局机关服务局办公室。
联系人:联系电话:88652232。
六、发标地点及开标地点:国家工商行政管理总局机关服务局会。
议室(办公室)。
届时请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表准时出席开标仪式。
七、投标单位不论是否中标,投标资料不予返回。
八、对投标单位不解释未中标的原因。
九、中标单位在施工过程中要服从建设单位的领导,如有不同意见应协商解决。
一、由国家工商行政管理总局机关服务局组成评标委员会,依照。
评审程序进行评审。
二、评标原则:
1.公开、公平、公正。
2.质量好,信誉高,价格合理,工期适当。
三、评标程序及方法:
1.对投标单位进行资质评估。
2.对投标单位的投标报价进行评估。
3.综合投标单位的管理、业绩、报价进行综合评估。
4.质询工作应由全体评委参加。
5.评委会开会确定中标单位。如有并列中标单位应通过举手表决,确定最终中标单位。
6.评标委员会确定中标单位后,以电话形式通知中标单位签订协议。
甲方:
乙方:
工程招标合同协议书(实用22篇)篇十三
运城市天马投资策划有限公司(运城市礼仪公关学校)经张东鲜女士介绍,甲、乙双方友好协商达成如下借款合同,严格履行。
一、借款金额:
二、借款用途。
学校基本建设工程付款。
三、借款时间及本息结算还款办法:
借款时间:一年。
每季度末结算一次。
乙方若有资金和还款能力提前还款,甲方同意乙方提前一个月声明并按实际使用时间提前归还本息。
四、质押物品及化解风险的措施:
乙方用公司和学校一号办公楼《房屋所有权证》(运港字第00000242号)作抵押。
乙方不能按时归还本息,甲方有权将质押房屋变卖收回本息或按每月所借款额的3%加收滞纳金。
五、上述合同一式三份,自签字到款之日起生效。
甲、乙双方及见证人各存一份。
若有争议,协商解决。
介绍及见证人签字:__________________。
工程招标合同协议书(实用22篇)篇十四
甲方(建设单位):
乙方(安装施工单位):
根据《中华人民共和国防大学济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定,结合本建筑消防设施安装的实际,经协商双方达成如下协议,共同遵守。
第一条建筑消防设施概况:
(一)建筑名称:
(二)安装施工范围:
a集中报警系统。
b区域报警系统。
c自动喷水来火系统。
d卤代烷灭火系统。
e二氧化碳灭火系统。
f泡沫灭火系统。
g氮气灭火系统。
h蒸汽灭火系统。
i干粉灭火系统。
j消防控制系统。
(三)开工日期:年月日
竣工日期:年月日
第二条图纸、预算交付。
(一)甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸叁套;
(二)乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。
第三条合同价款、拨款和结算。
(一)合同价款(含自动消防系统检测费):
(二)合同生效后勤日内,甲方付给乙方预付款:
(三)设备到达甲方,甲方付给乙方设备款:
(四)消防设施验收前,甲方付给乙方进度款:
验收合格后,甲方付给乙方进度款。
保修期满,甲方付给余款。
第四条设备供应:
第五条双方责任。
(一)甲方:为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地;协调乙方与工地其它施工单位的协作关系;通知公安消防等有关部门参加验收,及时组织验收并付款。
(二)乙方:应及时采购设备,严格按操作规程施工,确保安装质量,服从甲方的进度安排,按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。
第六条图纸变更。
设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更,应提前十五日书面通知对方,并经公安消防部门批准。
第七条验收和工程质量。
(一)乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案,甲方在十日内组织验收;
(二)消防设施安装质量以通过建筑自动消防系统技术检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。
第八条保修。
(一)保修内容:见安装施工范围;
(二)保修期限:自验收合格之日起保修半年;
(三)保修期满后,按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。
第九条违约责任。
(一)甲方责任;
3、工程未经消防验收,提前使用,发现质量问题,自己承担责任;
4、超过合同规定日期验收或付合同款,每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。
(二)乙方责任:
2、保修期内发生质量问题,由乙方无偿修复;因甲方原因造成的,由乙方修复,甲方支付相应费用。
第十条本合同履行过程中如发生争议,双方应协商解决。协商不成时,采取()的方式解决:
a向仲裁委员会申请仲裁。
b向人民法院提起诉讼。
第十一条如需担保,另立合同。
第十二条本合同自双方盖章之日起生效,至保修期满终止。
第十三条本合同正本两份,双方各执一份,副本份送公安消防、工商行政管理等有关部门。
第十四条其他。
合同订立时间性年月日。
甲方(盖章):
__年__月__日。
乙方(盖章):
__年__月__日。
工程招标合同协议书(实用22篇)篇十五
甲方: 乙方:
2015年8月5日公开招标,该工程由乙方中标。结合本工程具体情况,为明确双方职责,经甲乙双方协商,签订如下协议:
一、工程项目名称:
二、工程地点:
三、工程总造价: 万元,大写: 元整(内容详见附后清单),最终根据中标的固定单价及现场实际发生的数量结算总价。
四、工程要求:
1、工程按甲方设计图及要求组织施工。
2、若施工途中,个别项目及工程量需要调整,必须经得双方同意,工程造价相应调整。
五、工程日期:
自 201 年 月 日至 201 年 月 日为合同工期,工程每拖延一天罚款2000元。由于甲方各种原因或遭遇其他人不可抗拒因素(如:恶劣天气、政府干预)引起施工无法进行时,可适当延伸原工期。
六、工程验收:
2、工程自乙方提供竣工后的决算造价单的五日内,甲方应履行验收责任(否则视为验收合格),验收后如无异议视为交付工程及产品符合合同规定。
七、结算方式:
1、预算总造价只作为工程造价参考数据,最终根据项目中标的固定单价及现场发生的工程量按实结算。
2、本工程不支付进度款,工程款待工程竣工验收合格交付使用之日起2个月内付清。甲方逾期付款,则按违约处理,按每日5‰加收滞纳金。
八、违约责任:
甲乙双方中任何一方的单方面解除、变更合同,应付另一方本合同总造价的20%违约责任金。发生争议诉讼由当地有关管辖权机构仲裁或者向法院提起申诉解决。
九、其他事项:
本合同一式贰份,甲乙各壹份,本合同经双方协商达成,自盖章之日起生效,合同一经执行双方不得变更。未尽事宜以本合同附件形式另行签订,法律效力同等。
甲方签字(盖章) 乙方签字(盖章)
法人/授权代表(签字) 法人/授权代表(签字)
年 月 日 年 月 日
工程招标合同协议书(实用22篇)篇十六
发包方:___________________(以下简称甲方)。
分包方:___________________(以下简称乙方)。
甲乙双方经协商,就甲方将甲方承包的的制作、安装施工劳务发包给乙方事宜达成一致,特此签订本合同,以明确双方的权利义务。
1.1工程名称及工程量。
1.1.1___________________平方米(结算时按实际投影面积计算)。
1.2工程地点:___________________。
2、承包范围、方式。
2.1承包范围:乙方承包甲方所提供的施工图纸内所包含的本合同第1.1条款所述的钢结构工程所需要的预埋螺栓、钢柱、钢梁、栈桥梁、栈桥走道板、栏杆、檩条、支撑、屋面板、墙面板、包边包角等的全部构(组)件的安装劳务。
3、劳务价款及其支付。
本合同各单项采用固定综合单价方式计价,合计:___________________元,大写人民币___________________。
3.1劳务价款的支付。
按进度拨付。即:进场施工7个工作日后付合同价款10%,主体结构吊装完成后付合同价款30%,完成吊车梁及屋面板安装完成后付合同价款30%,业主方验收合格后14个工作日内付总款的25%,工程质量保证金为总工程造价的5%,验收合格一年后十日内无息付清。
4、质量标准。
4.1制作、安装质量符合图纸要求及相关验收规范规定。
4.2质量合格、外观优良。
5、合同工期。
5.1开工日期:以甲方向乙方发出进场施工通知的次日开始计算工期。
5.2竣工日期:___________________
5.3合同工程施工工期为___________________日。若乙方提前完工,则甲方按___________________元/日予以奖励,但总奖励金额以___________________元为上限;若乙方不能按期竣工,则每逾期一日,乙方应当向甲方支付___________________元的违约金。
5.4若遇下列情况经甲方代表签证的或在实际发生下列情况后乙方能够提供证据的,工期作相应顺延。
5.4.1甲方在合同规定开工日期前,不能向乙方提供施工场地、进场道路,施工用水、用电未接通至施工地点、施工场地障碍物未清除,影响乙方进场施工的。
5.4.2甲方未将甲方按照本合同的约定负责供应的材料、设备、成品或半成品等按甲乙双方认定的时间运至乙方施工场地,或运至施工场地的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时存在质量或其他缺陷而需要修理或改造或更换等而延误乙方施工进度的。
5.4.3因停水、停电影响乙方施工的,若一天内停电4个小时及其以上但不足8个小时的则顺延半天,达到8小时及其以上的顺延一天。
5.4.4遇影响施工的雨天的(以气象部门的证明为准)。
5.4.5甲方延误为乙方办理签证手续影响下一工序施工的;甲方未按约定拨付预付款、工程进度款、代购材料款而影响乙方施工进度的。
5.4.6发生人力不可抗拒的自然灾害而影响乙方施工进度的。
6、双方权利与义务。
6.1乙方权利、义务。
6.1.1乙方应当保证其具备承包本合同工程施工劳务的合法的资格、资质,因乙方不具备相应资格、资质而产生的一切法律责任及后果由乙方承担。
6.1.2乙方应当按照甲方提供的施工方案图组织具备承担本合同工程施工资格、资质的专业人员进行施工,不得偷工减料。
6.1.3乙方应当在本合同签订之日起算五日内,向甲方提交施工进度计划表报甲方审核批准后实施,乙方并应当将乙方参与本合同工程施工任务的人员名单及其相关证件复印件加盖乙方公章并经乙方经办人员签名后交予甲方备案。
6.1.4乙方必须遵守甲方的《施工现场管理规定》以及本合同工程业主、业主方委托的监理、业主方施工现场管理人员、甲方现场施工管理人员关于施工现场秩序等方面的管理,如有违反,应当承担相关的处罚【注:“惩罚性违约金”的简称,下同】。
6.1.5乙方应当自行交费为乙方参与施工的全部人员投保足以足额弥补发生人身伤亡事故损害的商业保险并在甲方向乙方支付劳务预付款之前将保单复印件交甲方备案,否则甲方有权不支付劳务预付款并可根据乙方已提供的乙方参与施工人员的花名册名单投保,保费从乙方应得的劳务价款中扣除。
6.1.7乙方应当在施工中做到安全文明施工,杜绝人身、财产损害事故的发生,并承担施工中所发生的一切事故所造成的全部损失。
6.1.8乙方应当服从甲方现场施工管理人员的检查并听从指挥,甲方现场施工管理人员要求乙方对不符合质量要求的施工进行返工的,乙方必须返工。
6.1.9乙方应当至迟在竣工日期前竣工,除非存在工期顺延或甲方同意延期竣工的情况。
6.1.10隐蔽工程在隐蔽前应当通知甲方验收,未经甲方验收通过的,不得进行下一道工序施工。
6.1.11乙方对本合同工程保修壹年(但人为、不可抗拒因素造成的损坏不属保修范围)。保修期内,乙方在接到甲方的维修通知之时起算二十四小时内应当派人对本合同工程进行维修,并应当在每次维修完成后取得业主签证。若乙方未照前述及时进行维修,甲方可自行安排人员进行维修,所产生的一切费用由乙方负责。
6.1.12乙方负责保管放臵于工地的各类材料,若发生材料短缺、损害、灭失的,则乙方应当应甲方的要求向甲方赔偿材料购进含税价金额或材料;若乙方私自处理材料边角料、剩余材料、废品的,乙方不仅应当向甲方赔偿损失,甲方还有权按照乙方每私自处理一次处罚乙方___________________元的标准对甲方予以处罚。
6.1.13乙方应当及时向乙方参与施工的人员、民工发放工资,并在发放之日起算五日内将工资发放表上报给甲方;乙方拖欠工资的,甲方有权直接以乙方所应得的劳务款向乙方参与施工的人员、民工发放工资。
6.1.14乙方不得将本工程施工劳务的任何部分分包或转包。
6.1.15乙方在安全生产方面应当尽到以下职责。
设臵一名兼职安全员,负责参与项目部的安全生产活动及主持、监督本班组的安全生产工作,并及时建立安全台帐。
负责对新进场的职工进行第三级安全教育,并对班组内新老职工进行合理的搭配,对新职工起传、帮、带作用。
乙方组织的施工人员需要到甲方备案,并与施工人员签订《临时劳务协议》。
乙方应当保证施工班组人员应相对固定,不得随意招用社会闲散人员或不明身份者充入班组,无“三证”人员不得进入制作施工现场。
乙方应当认真执行劳动保护条例,为施工人员配备劳保用品。
应当对施工人员进行定期或不定期的安全教育工作。
特殊工作必须由持有本专业有效证件人员操作,禁止擅自操作其它工种的一切设备,支架。(如接电、开机、拆架等等)。
施工班组应自觉做好“落手清工作”,及时清除建筑垃圾,若不听从甲方现场施工管理人员指挥,每发生一次,甲方对乙方处以________-____________元/次处罚,若影响下一工序进行的,视情节轻重予以________-____________元/次处罚。
6.2甲方权利、义务。
6.2.1甲方为乙方施工提供施工用水、电,乙方应当自甲方指定地点接入水、电用于施工。
6.2.2甲方提供本工程钢结构部分的所有原材料及油漆、焊条、切割片等易耗品。
6.2.3对乙方提出的安全生产方面的问题,甲方应及时答复或三天内处理、解决。
6.2.4负责对乙方做好施工前的安全技术交底工作及做好三级安全教育。
6.2.5按照本合同的约定向乙方支付劳务价款。
6.2.6接到乙方竣工验收报告后及时组织竣工验收。
6.2.7对安全生产工作进行整体布臵,管理,有权开展日常的安全生产大检查,对发现的问题及薄弱环节,有权督促乙方限期整改。
7、验收。
乙方完工之日起算三日内应当向甲方提交竣工验收报告,甲方在收到乙方提交的竣工验收报告之日起算五日内应当组织有关单位、人员进行验收。
8、结算。
本合同工程经竣工验收符合甲方质量要求的,乙方应当在竣工验收完毕之日起算七日内向甲方提交结算书,由甲乙双方进行结算。
9、特别声明。
关于本合同工程的结算以及其他任何处臵甲方权益的均须以甲方盖章并经甲方法定代表人签名或甲方法定代表人亲笔签署的委托书授权的人员签名的文件为准,其他任何人员签署前述文件则不是甲方真实意思表示。
10、违约责任。
10.1本合同一经签订,甲、乙双方均信守条款,不得违约,否则,违约方应当一次性向相对方支付贰万元人民币的违约金,并承担相对方应对违约方的违约行为、追究违约方的违约责任所花费的包括但不限于聘请律师以及其他专业人员、调查、交通差旅、公证等的费用。
10.2若因乙方原因导致甲方、甲方的发包方、本合同工程业主方受到行政处罚而致使甲方承担处罚责任的,则乙方应当向甲方赔偿甲方所承担的处罚责任。
10.3若因乙方原因致使本合同工程逾期竣工而导致甲方向甲方的发包方、本合同工程业主方承担违约责任、损失(损害)赔偿责任的,则乙方应当向甲方赔偿甲方所承担的前述责任。
11、其他。
11.1本合同本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,经甲乙双方盖章并各方法定代表人或经办人签署即生效。
11.2本合同附件《安全责任书》为本合同的组成部分。
甲方:__________________。
乙方:__________________。
地址:__________________。
地址:__________________。
法定代表人:__________________。
身份证号码:__________________。
委托代表人:__________________。
委托代理人:__________________。
电话:__________________。
电话:__________________。
___________年___________月_________日。
___________年___________月_________日。
工程招标合同协议书(实用22篇)篇十七
招标编号:(招标代理机构编)。
(招标设备名称)。
合同条款。
(招标代理机构名称)。
(招标人名称)。
招标文件出版日期
合同号:
合同签字时间及地点:
合同生效日期:
合同双方:(需方名称)(以下简称需方)。
---(供方名称)-----(以下简称供方)。
供需双方达成协议,并同意按如下条款签订本合同。
定义。
本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。
1.1“需方”是指(需方法定名称),包括该法人的法定代表人,法人的继任方和法。
人的受让方。
1.2“供方”是指(供方法定名称),包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法。
人的受让方。
1.3合同是指本文件及其附件中的所有部分。
1.4“合同价格”是指在本合同4款中规定的部分。
1.5“生效日期”是指本合同18款中所规定的合同的生效日期。
1.6“技术资料”是指合同设备及其与电厂相关的设计、制造、监造、检验、安装、
调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软。
件)和本合同附件3规定的用于合同电厂正确运行和维护的文件。
1.7“合同设备”是指供方根据合同所要供应的机器、装置、材料、物品、专用工。
具、备品备件和所有各种物品,如本合同附件2所列示和规定。
1.8“监造”是指在合同设备的制造过程中,由需方委托有资质的监造单位派出代。
表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督,实行文件见证和现场见证。此种质量。
监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。
1.9“性能验收试验”是指为检验本合同附件规定的性能保证值按本合同附件5。
规定所进行的试验。
1.10“初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件1规定的性能供证。
值后需方对每台机组合同设备的验收。
1.11“最结验收”是指需方对每一机组的合同设备保证期满后的验收。
1.12”日、月、年”是指公历的日、月、年:“天”是指24小时;“周”是指7天。
1.13“电厂”是____发电民。
1.14“技术服务”是指由供方提供的与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检。
验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行.检修时相应的技术指导、技术配。
合、技术培训等全过程的服务。
1.15“现场”是指位于__,为需方安装合同设备所在地。
1.16“备品备件”是指根据本合同提供的(合同设备名称)备用部件,包括随机备。
品备件和足够_折运行使用的备品备件。
1.17“试运行”是指单机、整机或各系统和域设备在调试和电厂试运行阶段进行。
的运行。
1.18“机终”是指锅炉、汽轮机、汽轮发电机和附属设备组成的一套完整的设备。
1.19“书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有印章和/或签名的文件。
1.20“分包商“或”“分供货商”是指由供方将合同供货范围内任何部分的供贷分包。
给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。
1.21“最后一批交货”是指该批货物交付后,使得合同设备的已交付的货物总值达。
到合同设备价格98%以上;并且余下未交的设备不影响机组的安装、调试和性能验收试。
验。
1.22“设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备(包括部。
件、原材料、铸锻件、原器件等)达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。
2.合同标的。
本合同所订设备将用于(工程项目名称)工程。
2.1设备名称、规格(型国)、数量。
设备名称:
设备规格(型号):
数量:
2.2凡供方供应的设备应是全新的、技术先进的并且是成初可靠的。
2.3设备的技术规范、技术经济指标和性能按本合同附件1。
2.4供方提供合同设备的供货范围按合同附件2。
2.5供方提供的技术资料按合同附件3。
2.6供方投供的技术服务按合同附件7。
2.7供方提供设备的运输及保险。
3.供货范围。
3.1合同供货范围详见附件2。
3.2合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件但在执行合。
同过程中如发现有任何漏项和短缺,在发货清单中并未列入而目确实是供方供货范围中应。
该有的,并且是满足合同附件1对合同设备的性能保证值要求所必须的均应由供方负责。
将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等实上百不发生费用问题。
4.合同价格。
4.1本合同价格即合同总价为___万元(大写:__._)。其中第一套合同价格为。
万元,第二套合同价格为_万元。
本合同价格包括合同设备(含备品备件、专用工具)、技术资料、技术服务等费用,
还包括合同设备的税费、运杂费、保险费等与本合同有关的所有费用。
4.1.1合同设备价格为万元,其中第一套合门设备价格为___万元第二。
套合同设备价格为万元。
本合同设备价格包括与设备有关的供方所应纳的税费、技术资料费从制造厂到始。
发站(车上)洞头(船上)的运输、装卸、保险费及所有设备包装费。
4.1.2合同设备的技术服务费为_万元,其中第一套合同设备技术服务费为。
_万元,第二套合同设备技术服务费为_万元。
4.1.3两套合同设备到现场交货点的运杂费为万元,其中第一套合同设备运。
杂费为万元,第二套合同设备运杂费为_万元。
4.1.4两套合同设备保险费为万元,其中第一套合同设备保险费为_万。
元,第二套合同设备保险费为_万元。
4.2合同的分项价格见附件6。
4.3本合同总价在合同交货期内为不变价。
5.付款。
5.1本合同使用货币种类为人民币。
5.2付款方式:银行托收或汇票。
5.3合同设备款的支付:
5.3.1合同生效日期起个月内供方提交金额为合同设备价格的10%不
可撤销的履约保函和金额为合同设备价格10%的商业发票(正本一份,复印件四份)需。
方审核无误后___个月内支付给供方合同设备价格的10%(___万元)做为预付款。
5.3.2供方按交货顺序在规定的时间内将每批设备(部组件)运到交货地点,并将。
该批设备的商业发票(金额为该批设备价格的80%,正本一份复印件四份)、清单、质。
量检验合格证明、货运提单提供给需方,需方验明无误后天内,支付该批设备价格。
的80%(_万元)。
5.3.3剩余合同设备价格的10%作为设备保证金待每套合同设备保证期满没有问题,
供方报交下列单据经需方审核无误后需方在_个月内支付给供方该套合同设备价格的10%。
(如有问题,应扣除相应部分);。
(1)金额为该套合同设备价格10%的商业发票(正本一份,复印件一式四份)。
(2)该套合同设备最终验收证书的复印件一式五份。
5.4技术服务费的支付。
5.4.1第一批设备交货后,供方提交金额为该套合同设备技术服务费3%的商业发。
票(正本一份,复印件四份)需方审核无误后___个月内,支付给供方该套合同设备。
技术服务费的30%(_万元)。
5.4.2每套合同设备通过该套机组性能验收试验,初步验收证书签署后,供方提交。
金额为该套合同设备技术服务费70%的商业发票(正本一份,复印件四份),需方审核。
无误后__个月内,支付给供方该套合同设备技术服务费的70%(_万元)。
5.5运杂费的支付。
运杂费在设备交货时由供方分批向需方结算结算总额为合同规定的运杂费。需方在。
收到供方提交的单据经审核无误后个月内需方支付给供方该批运杂费。
5.6付款时间以杰方银行承付日期为实际支付日期著此日期晚于规定的付款日期,
即从规定的日期开始按本合同1114款计算迟交违约金。
6.交货和运输。
6.1本合同设备的交货期及交货顺序应满足工程建设设备安装进度和顺序的要求。
应保证及时和部会的完整性。分部套交货时间见附件4。
6.2交货地点合同设备的交货地点为需方电厂铁路专用线指定地点(车上)/码头。
(船上)(具体交货地点)。
6.3合同生效后个月内,供方应按照本合同附件4的规定向需方提供每批货物名称、
总重量、总体积和交货日期的初步交货计划及本合同项下的货物总清单和装箱总清单。
在每批货物预订启运_天前及天前供方应以电报或传真将66款中的各项内容通知需方。
6.4每批合同设备交货日期以到货车/码头的到货通知单时间戳记为准。此日期即
本合同1.1.9款计算迟交货物违约金时的根据。
6.5供方须向承运部门办理申请发运设备所需要的运输工具计划,负现合同设备从。
供方到现场交货地点的运输。
6.6在每批货物备妥及装运车辆/船发出24小时内,供方应以电报或传真将该批货。
物的如下内容通知需方。
(1)合同号;。
(2)机组号;。
(3)货物备妥发运日;。
(4)货物名称及编号和价格;。
(5)货物总毛重;。
(6)货物总体积;。
(7)总包装件数;。
(8)交运车站/码头名称、车号/船号和运单号;。
(9)重量超过二十吨或尺寸超过9米____3米____3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。
对每件该类设备(部件)必须标明重心和吊点位置,并附有草图。
(10)对于特殊物品(易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环。
境因素和震动有特殊要求的设备或物品〕必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保。
存方法以及处理意外情况的方法。
6.7附件4中没有开列的货物应配合安装进度进行交货。
6.8在保证期内和在保证期满后至第一次大修时止由于供方的过失或疏忽造成的供。
应设备(或部件)的损坏或潜在缺陷,而动用了需方库存中的备品备件以调换损坏的设备。
或部件,则供方应负责免费将动用的备品备件补齐,最迟不得超过___个月运到指定目。
的车站/码头并且通告需见。
6.9供方应按附件1和附件3规定向需方分批提供满足电厂设计、监适、施工、调试、
试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料、按附件1和附件3的规定提供技术资料每。
套合同设备_套。应分别列出上述技术资料的清单及符合附件3规定的交付进度。
6.10技术资料一般以邮寄方式递交,每批技术资料交邮局后,供方应在24小时内将。
技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量合同号等以传真或电报
通告需方。
6.11技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期。此日期
需方或需方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏,且非需方原因供方应在收到需方通知后。
___天内(对急用者应在__天内)免费向现场补充提供缺少、丢失或损失的部分。如。
因需方原因发生缺少、丢失或损坏,供方应在接到需方通知后__天内(对急用者应在_。
天内),向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分,费用由需方承担。
6.12需方可派遣代表到供方工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况。供方应。
提前_天通知需方交运回期。如果需方代表不能及时参加检验时,供方有权发货。上述需。
方代表的检查与监督不能免除供方应负的责任。
6.13因需方原因要求供方推迟设备发货时(设备已制造完毕),由需方负担仓储费。
及必要时的保养费。并按本合同规定(视为供方已交货)支付议批设备的款项。
6.14到货站(整车)/码头:____。
(零担)/码头:____。
6.15收货单位:
6.16技术资料邮寄地址:______。
单位:______。
7包装与标记。
7.1供方支付的所有货物要符合_包装储运指示标志的规定及国家主管机关的规定及。
国家主管机关的规定具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、
装卸过程中完好无损,并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、
水平加速度引起的设备损坏,供方要在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点,
按需要分别加上防潮、防雹、防锈、防腐蚀的保护措施,以保证货物在没有任何损坏和腐。
蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前,供方负责按部套进行检查清理,不。
留异物,并保证本部件开全。
7.2供方对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。
7.3供方应在每件包装箱的两个侧面上,用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印。
刷以下标记:
(1)合同号;。
(2)目的站/码头;。
(3)供货、收货单位名称;。
(4)设备名称、机组号、图号;。
(5)箱号/件号;。
(6)毛重/净重(公斤);。
(7)体积(长____宽____高,以毫米表示)。
凡重量为二吨或超过二吨的货物,应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重。
心位置及起吊点,以便于装卸搬运。按照货物的特点,装卸和运输上的不同要求,包装箱。
上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。
7.4对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应。
带有足够的货物支架或包装垫木。
7.5每件包装箱内,应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱。
单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一份。另邮寄装。
箱清单各二份。
7.6附件2中列明的备品备件应按每套设备分别包装,并在包装箱外加以注明,一。
次性发货。
7.7备品备件应分别包装并按7.2款注明上述内容,专用工具也应分别包装。
7.8各种设备的松散零星部件应采用好的包装方式,装入尺寸适当的箱内,并尽可。
能整车发运以减少运输费用。
7.9栅格式箱子/或类似的包装,应能用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水造。
成损坏的设备及零部件。
7.10所有管道、管件、阀门及其它设备的端口必须用保护盖或其它方式妥善防护。
7.11供方和/或其分包商不得用同一箱号樯明任何两个箱件。
7.12对于需要精确装配的明洁净加工面的货物,加工面时采用优良,耐久的保护层。
(不得用油漆)以防止在安装前发生锈蚀和损坏。
7.13供方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。
每包技术资料的封面上应注明下述内容:
(1)合同号;。
(2)供货、收货单位名称;。
(3)目的站/码头;。
(4)毛重;。
(5)箱号/件号。
每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份,标明技术资料的序号、文件项号、
名称页数。
7.14凡由于供方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时,不论在何时何地发现,
一经证实,供方均应按本合同11款的规定负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货。
物损坏和丢失时,供方负责与承运部门及保险公司交涉,同时供方应尽快向需方补供货物。
以满足工期需要。
7.15需方应对多次使用的专用铁路包装箱、包装架等,在该部件到货清点之后「_。
个月]内返供方(费用由供方承担)。
8技术服务和联络。
8.供方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、
调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过。
程的服务。
8.2供方需派代表到现场进行技术服务,指导需方按供方的技术资料进行安装、分部。
试运、调试和启动,并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等。
有关问题。
8.3供方应在合同生效后__个月内以邮寄方式向需方提交执行8.1和8.2款中。
规定的服务工作的组织计划一式两份。
8.4在合同生效后_个月内,双方确定技术联络会的次数、时间和地点。
8.5供方有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计,并向需方解释技术设计。
8.6如遇有重大问题需要双方立即研究协商时,任何一方均可建议召开会议,在。
一般情况下,另一方应同意参加。
8.7各次会议及其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要,所签纪要双方均应。
执行。如涉及合同条款有修改时,需经双方法定代表人批准,以修改本为准。如有重。
大技术方案和/或合同价格的修改,须报原合同审批单位审查同意后方可执行.
8.8供方提出并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案,供方如。
有修改,须以书面形式通知需方,经需方确认后方可进行。为适应现场条件的要求,需。
方有权提出变更或修改意见,并书面通知供方,供方应给予充分考虑,应尽量满足需方。
要求。
8.9供需方有权将对方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关。
的各方,并不由此而构成任何侵权,但不得向任何与本工程无关的第三方提供。
8.10对盖有“密件”印章的供销方的资料,双方都有为其保密的义务。
8.11供方的分包商需要合同设备的部分技术服务或去现场工作,应由供方统一组织。
并征得绍方同意,费用应由其自行负担。
8.12供方(包括分包与外购)须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技。
术服务等问题负全部责任。
8.13凡与本合同设备相连接的其它设备装置,供方有提供接口和技术配合的义务,
并不由此而发生合同价格以外的任何费用。
8.14供方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。供方。
派到现场服务的技术人员在本合同生效后_个月内提交需方予以确认。需方有权提出更换。
不符合要求的供方现场服务人员,供方应根据现场需要,重新选派需方认可的服务人员。
如果需方在书面提出该项要求__天内供方没有答复,将按11.11款视为延误工期等同处理。
8.15由于供方技术服务人员对安装、调试的技术指导的疏忽和错误以及供方未按要。
求派人指导而造成的损失应由供方负责。
8.16技术服务和联络的具体要求见附件7。
9质量监造与检验。
9.1监造。
9.1.1供方应在配合同生效日期起__个月内,问需方提供本合同设备的设计、制
造和检验标准的目录。设计、制造和检验标准应符合附件1和附件5的规定。
9.1.2需方将委托有监造资质的监造单位进行设备监造。在电力工业部/国家电力。
公司的指导下进行监造和出厂前的检验,了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况。
并签字。监造检验的标准为附件1和附件5所列的相应标准。供方有配合监造的义务。在监。
造中及时提供相应资料和标准,并不由此而发生任何费用。
9.1.3监造的范围及具体监造检验/见证项目见附件5。
9.1.4供方必须为电力工业部/国家电力公司驻厂代表和监造代表的监造检验提供:
9.1.4.1本合同设备投料时提供整套设备的生产计划及每一个月度实际生产进度和。
月度检验计划。
9.1.4.2提前_天提供设备的监造内容和检验时间。
9.1.4.3与本合同设备监造有关的标准(包括工厂标准)、图纸、资料工艺及实际。
工艺过程和检验记录(包括中间检验记录和/或不一致性报告)及附件5规定的有关文件。
以及复印件。
9.1.4.4向监造代表提供工作、生活方便。
9.1.5监造检验/见证(一般为现场见证)一般不得影响工厂的正常生产进度(不包。
据发现重大问题时的停工检验),应尽量结合供方工厂实际生产过程。若监造代表不能按。
供方通知时间及时到场,供方工厂的试验工作风正常运行,试验结果有效,但是监造代表。
有权事后了解、查阅、复制检查试验报告和结果(转为文件见证)。若供方未及时通知监。
造代表面单独检验.需方将不承认该检验结果,供方应在需方代表在场的情况下进行该项。
试验。
9.1.6监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本规定的标准或。
包装要求时,有权提出意见并暂不予以签字,供方须采取应改进措施、以保证交货质量。
无论监造代表是否要求和是否知道,供方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程。
中出现的较大的质髦缺陷和问题,不得隐瞒,在监造单位不知道的情况下供方不得擅自处。
理。
9.1.7不论监造代表是否参与监造与出厂检验或者监造代表参加了监造与检验,并。
且签署了监造与检验报告,均不能被视为供方按合同11款规定应承担的质量保证责任的。
解除,也不能免除供方对设备质量应负的责任。
9.2工厂检验与现场开箱检验。
9.2.1由供方供应的所有合同设备/部件(包括分包与外购),在生产过移中都须进。
行严格的检验和试验,出厂前须进行部套和/或整机总装和试验。所有检验、试验和总装。
(装配)必须有正式的记录文件。以上工作完成之后,合格者才能出厂发运。所有这些正。
式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分邮寄给需方存档。此外,供方还应在随机文。
件中提供合格证和质量证明文件。
9.2.2货物到达目的地后,供方在接到需方通知后应及时到现场,与需方一起根据。
运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处经双方代。
表确认属供方责任后,由供方处理解决。当货物运到现场后,需方应尽快开箱检验检,检。
验货物的数量、规格和质量。需方应在开箱检查前__天通知供方开箱检验日期,供方应
派遣检验人员参加现场检验工作,需方应为供方检验人员提供工作和记录对双方同样有效,
并作为需方向供方提出索赔的有效证据。如需方未通知供方而自行开箱或每一批设备到达。
现场_个月后仍不开箱,产生的后果由需方承担。
9.2.3现场检验时,如发现设备由于供方原因(包括运输)有任何损坏、缺陷、短少。
或不符合合同中规定的质量标准和规范时,应做好记录并由双方代表签字,各执一份,作。
为需方向供方提出修理和/或更换和/或索赔的依据;如果供方委托需方修理损坏的设备所。
有修理设备的费用由供方承担;如果由于需方原因,发现损坏或短缺,供方在接到需方通。
知后,应尽快提供或替换相应的部件,但费用由需方自负。
9.2.4供方如对上述需方提出修理、更换、索赔的要求有异议,应在接到需方书面通。
知后__天内提出,否则上述要求即告成立。如有异议,供方在接到通知后_个月内,自。
费派代表赴现场同需方代表共同复验。
9.2.5如双方代表在合同检验中对检验记录不能取得一致意见时,可由双方委托权。
威的第三方检验机构/双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力,检。
验费用由责任方负担。
规定尽快修理,更换或补发短缺部分,由此产生的制造、修理和运费及保险费均应由责任。
方负担。对于上述索赔,由需方从履约保函或下次付款中扣除。
9.2.7由于供方原因而引起的设备或部件的修理或更换的时间,以不影响电厂建设。
进度为原则,但最迟不得晚于发现缺陷、损坏或短缺等之后_个月,否则按11.11款处理。
9.2.8需方对到货检验的货物提出索赔的时间,不迟于货物抵达电厂设备储放场之。
日起的_个月。
或供方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为供方按合同11款及附件1的规定应承担。
的质量保证责任的解除。
10安装、调试、试运和验收。
10.1本合同设备由需方根据供方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安。
装、设试、运行和维修。整个安装、调试过程须在供方现场技术服务人员指导下进行。重。
要工序须经供方现场技术服务人员签字确认。重要工序由供方提供(见附件7)。安装、
调试过程中,若对方未按供方的技术资料规定和现场技术腋务人员指导、未经供方现场技。
术服务人员签字确认而出现问题,需方自行负责(设备问题除外);若需方按供方技术资。
料规定和现场技术服务人员的指导、供方现场技术服务人员签字确认而出现问题,供方承。
担责任。
10.2本合同设备安装完毕后的验收工作按照附件1、5的要求进行。
10.3合同设备的安装完毕后,供方应派人参加调试进行指导,并应尽快解决调试中。
出现的设备问题,其所需时间应不超过_个月,否则将担11.款视为延误工期等同处理。
10.4性能验收试验应在每套机组全部设备运转稳定,达到额定出力连续稳定运行。
168小时完毕后__个月内进行,这项验收试验由需方负责,供方参加。
性能验收试验完毕,每套合同设备达到本合同附件1所规定的各项性能保证值格标后,
需方应在__天内签署由供方会签的本合同设备初步验收证书一式二份,双方各执一份。
如果合同设备不能达到本合同附件1、5所规定的一项或多项保证指标时按1.6款和。
11.6款办理。
10.5在不影响本合同设备安全、可靠运行的条件下,如有个别微小缺陷,供方在双。
方商定的时间内免费修理上述的缺陷,需方则可同意签署初步验收证书。
10.6如果第一次性能验收试验达不到本合同附件1.5所规定的一项或多项性能保。
证值,刚双方应共同分析原因澄清责任,由责任一方采取措施并征第一次验收试验结。
束后_个月内进行第二次验收试验。
10.7在第次性能验收试验后,如仍有一项或多项指标未能达到本合同附件1、5所规。
定的性能保证值,双方应共同研究,分析原因,澄清责任:
如属供方原因,则应按本合同11款执行;。
如属需方原因,本合同设备应被认为初步验收通过,此后_天内由需方代表签署,
由供方代表会签的本合同设备初步验收证书一式二份,双方各执一份。此时供方仍有义务。
与需方一起采取措施,使合同设备性能达到保证值。
10.8每套合同设备最后一批交货到达现场之日起_个月内,如因需方原因该合同。
设备未能进行试运行和性能验收试验,期满后即视为通过最终验收,此后__天内应由。
需方签署并由供方会签本合同设备最终验收证书。
在合同设备稳定运行168小时后如果由于需方原因造成的性能验收试验的延误超过。
__个月,则此后_天内需方应签署并由供方会签的本合同设备初步验收证书。
10.9不管合同设备性能验收试验进行一次或二次,需方将于初步验收证书签发之。
日起至一年并完成索赔后止_天内按照11.4款的规定签发最终验收证明书。
10.10按1.4款及10.7款出具的初步证书只是证明供方所提供的合同设备性能和。
参数截至出具初步验收证明时可以按合同要求予以接受,但不能视为供方对合同设备中。
存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任解除的证据,同样,最终验收证。
书也不能被视为供方对合同设备中存在可能引起合同设备损坏的潜在缺陷应负责任的解。
除的证据。潜在缺陷指设备的隐患在正常情况下不能在制造过程中被发现,供方对纠正。
潜在缺陷所应负的责任,其时间应保证到一年保证期终止后到第一次大修时(通常为一。
定进行修理或调换。
10.11在合同执行过程中的任何时候,对由于供方责任需整进行的检验、试验、再。
试验、修理或调换,在供方提出请求时,需方应作好安排进行配合以便进行上述工作。供。
方应负担修理或调换及其人员的费用。如果供方委托需方施工人员进行加工和/或修理、
更换设备,或由于供方设计图纸错误或供方技术服务人员的指导错误造成返工,供方应按。
下列公式向需方支付费用;(所有费用按发生时的费率水平计费)。
=++。
其中:_总费用(元)。
_人工费(元/小时人)。
_(小时人)。
_材料费(元)。
_台班数(台班)。
_每台设备的台班费(元/台班〕。
11保证与索赔。
11.1保证期一般是指合同设备签发初步验收证书之日起一年(签最级验收证书)或。
供方发运的最后一批交货的设备到货之日起_个月(签最终验收证书)。二者以先到日期
为准。该保证期的具体内容按10款和11款有关条款执行。
11.2供方保证其供应的本合同设备是全新的,技术水平是先进的、成熟的、质量优。
良的,设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。供方保证根据本合同附。
件3所交付的技术资料完整统一和内容正确、准确的并能满足合同设备的设计、安装、调。
试、运行和维修的要求,合同设备在投产后的第一年内,年可用小时数要求大于6500小。
设备承担的保证期应到需方出具最终验收证书时止。
11.3.1本设备合同执行期间,如果供方提供的设备有缺陷和技术资料有错误,或者。
由于供方技术人员指导错误和疏忽,造成工程返工、报废,供方应立即无偿更换和修理。
如需更换,供方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用,更换或修理期限应不迟于。
证实属供方责任之日起的__个月内,否则,应按11.款处理。
11.3.2由于需方未按供方所提供的技术资料、图纸、说明书和供方现场技术服务人。
员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏,由需方负责修理更换,但供方有义务。
尽快提供所需更换的部件,对于需方要求的紧急部件,供方应安排最快的方式运输,所有。
费用均由需方负担。
11.4合同规定的保证期满后,由需方在_天内出具合同设备保证期满最终验收证书。
交给供方。条件是:在此期间供方应完成需方在保证期满前提出的索赔和赔偿。但供方对。
非正常维修和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。
11.5在保证期内,如发现设备有缺陷,不符合本合同规定时,如属供方责任,则需。
索赔文件后应立即无偿修理、更换、赔款或委托需方安排大型修理。包括由此产生的到安。
装现场的更换费用、运费及保险费由供方负担。
11.6如由于供方责任需要更换、修理有缺陷的设备,而使合同设备停运或推迟/安装。
时,则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。
11.7由于供方责任,在9款规定的性能验收试验后,如经第二次验收试验(由于供方。
原因)仍不能达到本合同附件1所规定的一项或多项保证招标时,供方应承担违约金,其计。
算方法通常根据各种设备经济指标保证值按成本法、煤耗加补偿装机法计算。
以汽轮机为例。
(1)如果汽轮机热耗高于保证值,每增高4.18/,供方向需方支付_万元人民币。
的违约金。
(2)汽轮机在铭牌工况(夏季工况)条件下出力每降低1.供方向需方支付_万元人。
民币的违约金。
(3)如果汽轮机在额定转速下各轴承的振动每高于保证值0.01,供方向需方支付_。
万元人民币的违约金。
如上述任何一项的违约金比率超过以上条款指出的违约金比率的五倍时,需方有权要求。
供方以更大的违约金比率来支付违约金,其具体违约金比率可由双方协商决定。如果达。
不成协议,供方在需方同意的时间内尽快提供需方满意的替换件。
供方提交违约金后,仍有义务向需方提供技术帮助,采取各种措施以使设备达到各。
项经济指标。
每套合同设备按照以上(1)至(3)项累积计算的最大违约金总金额将不超过每套。
合同设备总价的10%。供方支付全部违约金或者供方提供的满意的替换件被需方接受之。
日,即为需方承认设备可以初步验收并出具的初步验收证书之日。
11.8如合同设备在保证期内发现属供方责任的十分严重的缺陷(如设备性能达不到。
要求等)则其保证或将自该缺陷修正后开始计算一年。
11.9如果不是由于需方原因或需方要求推迟交货而供方未能按本合同附件4规定的。
有权按下列比例向供方收取违约金:
迟交1-4周,每周违约金全额为迟交货物金额的0.5%;。
迟交5-8周,每周违约金金额为迟交货物金额的1%;。
迟交9周以上,每周违约金金额为迟交货物金额的1.5%;。
不满一周按一周计算。
每套合同设备迟交货物的违约金总金额不超过每套合同设备总价的5%。
供方支付迟交违约金,并不解除供方按照合同继续交货的义务。
对安装试运行有重大影响的设备迟交超过_个月时,供方需方支付的违约金总额可超。
过每套合同设备总价的5%,与此同时,需方有权终止部分或全部合同。
11.10如由于确属供方责任未按本合同附件3的规定按时交付经双方确认同严重影响。
施工的关键技术资料时,则每迟交一周,供方支付违约金5万元/件,迟交时间的计算以。
6.11款规定的为准。
11.11如果由于供方技术服务的延误、疏忽和/或错误,在执行合同中造成延误,每。
延误工期一周供方将向招方支付每套合同设备总价的5%。且供方需求付由于供方技术服。
务错误或违约造成绪万的直接损失。
总金额不论单项或多项累计将不超过每套合同设备总价的%。
11.13供方支付迟交违约金并不解除按合同所规定的相应义务。
11.14如果由于需方原因,迟付货款,需方须按下列方式支付违约金;。
迟交-4周,每周违约金金额为迟付金额的.3%;。
迟交9周以上,每周违约金金额为迟付金额的1%;。
不满一周按一周计算。
需方除交付迟付款违约金外,还应支付迟交款的相应利息,每套合同设备迟付款违约。
总金额不超过每套合同设备的5%。
11.15本合同生效_月内,供方须向需力提供由供方主办银行开具金额为合同设备。
价格_%的不可撤销的履约保函,以需方为受益人其格式见附件10。
12保险。
12.1供方须对合同设备,根据水运、陆运和空运等运输方式,向保险公司以供方为。
受益人投保发运合同设备价格110%的运输一切险,保险区段为供方仓库到工地交货(包。
括卸货)后90天止。
12.2供方须对合同设备的关键部件的加工制造过程向保险公司投保合同设备关键部。
制造质量问题和/或车间内搬运等损坏和现场安装、调试、运行直至保证期满出现的设备质。
量问题。
13税费。
13.1根据国家有关税务的法律、法规和规定,供方应该交纳的与本合同有关的税费。
由供方承担..
13.2本合同价格为含税价。供方提供的设备、技术资料、服务(也包括运输)、进。
口设备/部件等所有税费(包括保险费)已全部包含在合同价格内,由供方承担。
4外包与外购。
14.1供方未经需方同意不得将本合同范围内的设备/部件进行分包(包括主要部件。
外购)。供方需分包的内容和比例应征得需方同意,否则不得分包。
14.2供方将本合同范围内的设备/部件的内容和比例提交需方同意后,在本合同生。
效_个月内,将此部分设备/部件的分包商预选名单、分包商资质材料、提交给需方。需。
方收到供方提交的分包商文件后__个月内进行审查,审查同意后,以书面形式予以答复。
供方须在需方同意的分包涵名单中选定分包商,并以书面形式正式通知需方。
14.3分包(外购)设备/部件的技术服务技术配合接8.10、8.11、8.12款的规定办理。
14.4供方对所有分包设备、部件承担本合同项下的全部责任。
14.5分包与外购内容见附件8。
15合同的变更、修改、中止和终止。
15.1本合同一经生效,合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)作任何单。
方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。
该项建议应以书面形式通知对方,并经双方签字确认。如果该项修改改变了合同价格和交。
货进度,应在收到上述修改通知书后的_个工作日内,提出影响合同价格和/或交货期的。
详细说明。双方同意后经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)。
签字并报原合同审查单位审查后方能生效。将修改后的有关部分抄送原合同有关单位。
15.2如果供方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时,需方将用书面通知供方供方。
在接到通知后_天内确认无误后,应对违反或拒绝作出修正,如果认为在_______。
天内来不及纠正时,应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划,需方将保留中。
止本合同的一部分或全部份的权利。对于这种中止,需方将不出具变更通知书,由此而发。
生的一切费用、损失和索赔将由供方负担。如果供方的违约行为本合同其它条款有明确规。
定,则按有关条款处理。
15.3如果需方行使中止权力,需方有权停付到期应向供方支付中止部分的款项,并。
有权将在执行合同中预付给供方的中止部分款项索回。
15.4在合同执行过程中,若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时,供方和。
/或需方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议,与之有关的事宜双方。
协商办理。
15.5因需方原因要求中途退货,需方应向供方偿付违约金,违约金为退货部分设备。
价格的10%-30%并赔偿供方由此产生的直接经济损失。
15.6因供原因而不能交货,供方应向需方偿付违约金,违约金为不能交货部分设备。
价格的10%~30%并赔偿需方由此产生的直接经济损失。
15.7如果供方破产、产权变更(被兼并、合并、解体、注销)或无偿还能力,或为。
了债权人的利益在破产管理了经营其业务,需方有权立即书面通知供方或破产清算管理人。
或合同归属人终止合同,或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择,视其给出。
合理忠实履行合同的保证情况,执行经过需方同意的一部分合同。
15.8若15.7款考虑的情况确实发生,需方有权从供方手中将本合同设备有关的工作。
接管并收归己有,并在合理期限内从供方的现场房屋中迁出所有与本合同设备有关的设计、
图纸、说明和材料,这些东西的所有权已属需方,供方应给需方提供全权处理并提供一切。
合理的方便,使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料,需方对这种终止合同直接或。
间接引起的对供方的任何索赔不承担责任。此外,双方应对供方已经实际履行的合同部分。
评价达成协议,并处理合同提前结束的一切结果。
16.不可抗力。
16.1不可抗力是指严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等)、
战争(不论是否宣战)、叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方,由于不可抗力事件而。
影响合同义务的执行时,则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间,但。
是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。
16.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后,尽快将所发生的不可抗力。
事件的情况以传真或电报通知另一方,并在_天内将有关当局出具的证明文件提交给另一。
方审阅确认,受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误,一旦不可。
抗力的影响消除后应将此情况立即通知对方。
16.3如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到12天以上时,双方应通过友好协商。
解决本会同的执行问题(包括交货、安装、试运行和验收等问题)。
17、合同争议的解决。
17.1凡与本合同有关而引起的一切争议,双方应首先通过友好协商解决,如经协商。
后仍不能达成协议时,则提交双方上级主管部门调解。如仍不能解决,双方同意任何一方。
可以提交经济合同仲裁委员会仲裁或向法院提出诉讼。
17.2仲裁地点为北京。
17.3仲裁裁决或法院判决对方都有约束力。
17.4由上述过程发生的费用除上述仲裁裁决或法院判决另有规定外,应由败诉方承。
担。
17.5在进行仲裁或法院审理期间,除提交仲裁或法院审理的事项外,合同仍应继续。
履行。
18.合同生效。
18.1本合同生效需满足下列条件:
(1)本合同经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字,
加盖合同专用章;。
(2)本合同通过国家电力公司电力工程设备招标审查领导小组办公室审查(加盖合。
同审查章);(1000万元以下者核备〕。
(3)本合同通过电力工业部电力工程设备招标审查额导小组办公室审查(加盖合同。
审查章);(此款适用于1000万元以上者).
(4)国家开发银行确认;(此款适用于开行定额定向贷款项目)。
本合同有效期:从合同生效之日起到签发“最终验收证书”)并理赔完毕贷款两清之。
日止。
19复它。
19.1本合同适用法律为中华人民共和国法律。
19.2本合同所包括的附件,基本合同不可分割的一部分,具有同等的法律效力。
19.3合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定,合同任何一方也不得对另一。
方作出有约束力的声明,陈述,许诺或行动。
19.4本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规。
定以外的责任、义务、补偿和补救。
19.5双方任何一方未取得另一方事先同意前,不得将本合同项下的部分或全部权利。
或义务转让给第三方。
19.6本合同项下双方相互提供的文件、资料,双方除为履行合同的目的外均不得提。
供给与合同设分和相关工程无关的第三方。
19.7合同双方应指定二名授权代表,分别负责直接处理“本合同设备”的技术和商。
务问题。双方授权代表的名称和通讯地址在合同生铲的同时通知对方。
19.8任何一方向对方提出的函电通知或要求,如系正式书写并按对方下述地址派员。
递送或挂号、航空邮寄、电报、传真或电传发送的,在取得对方人员和/或通讯设施接。
收确认后,即被认为已经被对方正式接收。
19.9本合同一式正本4份,副本16份;供需双方各执正本1份;副本7份。审查单位。
正本2份,副本2份。
签字:
需方供方。
单位名称:单位名称:
签字人:签字人;。
签字日期:签字日期:
工程招标合同协议书(实用22篇)篇十八
招标人:
施工地点:
本招标工程项目的工期:
投标人资质及相关要求:
发包人委托勘察人承担______________________________建设工程项目,经双方协商一致,签订本合同。
本合同依据下列文件签订:。
1《民法典》、《中华人民共和国建筑法》。
2、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
3、《_______市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。
4、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
5、建设工程批准文件。
一、投标时间及施工工期。
(一)投标时间及地点。
1、招标时间:_______年___月___日___时___分----_______年___月___日___时___分。
招标地点:__________________________________________。
2、答疑时间:_______年___月___日___时___分----_______年___月___日___时___分。
答疑地点:__________________________________________。
3、投标有效期:投标文件在开标之日后____天内有效。
4、投标截止时间:_______年___月___日___时___分。
(二)进度计划。
投标人投标文件中的施工组织设计(或方案),发包人对进度计划提出质疑和合理修正时,投标人应在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计,发包人代表将在三天内批复。
(三)工程开工和工期。
开工时间:________年_____月_____日—________年_____月_____日,工期历时________天(日历日)。
(四)工期延误。
1、对下述原因造成竣工日期推迟的,经监理方和发包人代表确认签证后,合同工期相应顺延。
(1)由发包人原因造成的延误。
(2)不可抗拒的自然因素。
(3)重大的设计变更。
2、非上述原因,投标人不能按合同约定的时间竣工,应承担违约责任,除罚没工期履约保证金外,每延迟一天再罚______元。
二、工程质量与验收。
1、投标人应严格按国家颁发的建设工程强制性条例、施工验收规范和质量评定标准进行施工,如有违反施工规范规程,发包方有权暂停其施工,由此产生的经济损失由投标人负责。
2、发包方提交的设计图纸、说明和有关的技术资料作为施工的有效依据,开工前由发包方组织进行施工图技术会审,会议纪要作为施工的补充依据。
3、如发现设计图纸有误或因施工原因需要修改设计时,必须事先由监理工程师签署意见,并交发包方及设计单位办理认可手续后方可实施。
4、发包方或设计单位提出合理修改设计时(联系单),投标人不得借故拒绝。
(二)工程质量等级。
1、投标人中标所承诺的质量等级标准为本工程的合同约定条件,中标方如未达到质量保证的除限期整改外,罚没质量履约金。
2、本工程质量等级:一次性验收合格以具备竣工验收备案条件为准,创杯以获奖正式证书为准。
3、本工程发包人委托_________监理公司监理。
4、隐蔽工程验收,投标人必须提前三天通知发包人及监理公司,经发包人和监理方等有关单位验收签字后方可进行下一道工序施工。
三、合同价款与保证金。
(一)工程款支付。
完成工作量的____%,支付工程款________元;
完成工作量的____%,支付工程款________元;
完成工作量的____%,支付工程款________元;
以有关部门审核作为付款依据(具体另商议)。
(二)合同价款的调整。
发生下列情况之一的合同价格可以调整:
(1)暂定材料价确定(需经发包方主及监理公司签证);
(2)设计变更:需经设计院发包人及监理公司签证;
(3)中标单位在本工程的管理人员的劳保统筹交纳有效证件。
(三)保证金。
(1)投标人在递交投标文件时,应同时提交人民币_________万元的投标保证。其形式可以选择银行保函、有价证券抵押或国内现行的其他保证形式。银行保函的格式应符合招标文件中列举的格式,采用其他格式应事先征得招标单位的同意。
(2)投标人的投标保证金,在中标人提交了履约担保并签订了合同协议书后退还。
四、保修。
1、本工程保修期限,执行国家《建设工程质量管理条例》,土建_____年,防水落石出______年,安装______年。
2、保修期从发包人批准的竣工之日算起。工程的保修押金为工程总造价的3%(其中15%为屋面工程保修押金),在保修期满_____天后,退还保修金(不计息)。
3、保修期间出现的质量问题,投标人应在接到发包人通知日起三天内前来负责做无偿修理。如逾期,发包人有权请第三方进行修理,其修理费用由投标人负责。
4、竣工后,投标人应按规范进行沉降测量,并将资料提供给发包人。
五、其他。
1、本工程的中标单位为承包单位,严禁转包,特殊分项工程确需分包部分,应经发包人许可。项目经理在工地现场时间到位率如少于____%,且中途无故更换项目经理,发包人有权按工程总造价的1%~5%扣取罚金,直至终止合同,由此造成的一切损失由投标人负责,发包人保留索赔的权利。
2、投标人在施工中应按照国家有关施工规范和规程进行施工,施工中发生的材料、设备、操作等施工质量事故,均由投标人负责,发包人不负任何责任。
3、必须切实做好安全施工、文明施工,遵守社会治安等有关规定,搞好环境卫生,搞好计划生育工作,因违章而导致罚款和一切后果,均由投标人负责,发包人不负任何责任。
4、工程竣工后中标方应向招标方提供全套符合建筑工程档案要求的资料三套,其中二套为原件。
5、本招标文件作为施工合同附件之一具有同等的法律效力。
招标单位(盖章):
地址:
联系人:
电话:
_________年____月____日。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
工程招标合同协议书(实用22篇)篇十九
敬启者:
1我们高兴地邀请贵公司参加本工程项目施工的资格预审,为该工程的建设和完工所需劳务、材料、设备和服务的供应提交资格预审申请。
2业主已筹集到一笔以多种货币构成的资金,用于本合同项下的合格支付。
3工程概况:(工程名称、建设地点、工程规模、结构型式、招标方式、计划开竣工时间等)。
4资格预审合格的申请投标者才可参加投标。投标者应具备类似工程经验和在设备、人员、资金等方面有能力执行本工程的令人满意的证明材料,以便通过资格预审。
5有意向的合格申请人可从____________________(地址)获取进一步信息和资格预审文件,时间为__月__日至__月__日从上午__至下午__(北京时间),节假日除外。
联系人:
地址:
邮政编码:
电话:传真:
6每套资格预审文件售价人民币__元。售后不退。
7资格预审申请书应在__年__月__日__时前(北京时间)送达业主,地址同上。
8资审合格的投标者名单将在__年__月__日前送给所有参加资格预审的申请人。
谨致。
商祺!
_____(业主名称)。
工程招标合同协议书(实用22篇)篇二十
委托人:________________(以下简称甲方)。
受托人:________________(以下简称乙方)。
依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及国家的有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程招标代理事项协商一致,特订立本合同。
一、工程概况(以下简称"本工程")。
1、工程名称:________________。
2、工程地点:________________。
3、工程规模:________________。
4、总投资额:________________。
二、招标代理服务费的计取。
1、招标代理服务费的支付,采用以下方式。
(1)由委托人支付。
(2)与招标人约定,由中标人支付。采用第(2)种方式支付招标代理服务费的,招标文件必须注明。
(3)支付招标代理服务费的时间:中标通知书发出之日。
三、合同价款。
(取费参照国家现行取费标准,见附件)。
四、委托代理事项。
代拟发包方案;。
发布招标公告(发出投标邀请书);。
编制资格预审文件;。
组织接收投标申请人报名;。
审查潜在投标人资格,确定潜在投标人;。
编制招标文件;。
组织现场踏勘和答疑;。
组织开标、评标;。
编制招投标情况书面报告;。
与发包有关的其它事宜;。
编制工程量清单;(单项收费)。
五、组成本合同的文件。
1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;。
2、本合同文件;。
3、本合同通用条款。
六、本合同文件中的有关词语定义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、受托人向委托人承诺,按照本合同的约定,承担本合同通用条款中约定范围内的代理业务。
八、委托人向受托人承诺,按照本合同的约定,确保代理报酬的支付。
九、合同订立。
合同订立地点:________________。
十、合同生效。
以双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
工程招标合同协议书(实用22篇)篇二十一
项目名称:
建设地点:
委 托 人:
代 理 人:
招标代理资格:甲级(证书编号: )
工程造价咨询资格:甲级(证书编号: )
政府采购代理资格:甲级(证书编号: )
委托人:
代理人:
依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章,委托人与代理人就 工程的招标事宜,经充分协商,达成一致意见,特订立本合同。
第一条 委托代理招标的工程(以下简称“本工程”)概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、设计单位:
4
6、资金来源:
第二条 委托代理范围
1、 委托代理招标内容包括a.
b.
2、 委托代理的事项:
(1) 协助委托人办理招标申请;
(2) 发布招标公告;
(3) 受理投标申请人报名;
(4) 编制、送审及发放招标文件(含资格审查文件);
(5) 编制工程量清单、招标控制价和编制工程标底;
(6) 组织现场踏勘和答疑;
(7) 协助委托人组织评标委员会;
(8) 组织开标、评标;
(9) 编评标报告,协助委托人发出中标通知书。
第三条 委托人的权利
1、 委托人有权参与招投标的有关活动。
2、 委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况。
第四条 委托人的义务和责任
1、 委托人在代理人开展招标代理业务之前应按照有关规定办全本项目招标所需的有关审批手续,使招标工作具备条件。
2、 委托人应当向代理人及时、无偿、真实、详细的提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料(如建设批文、资金证明、报建表、经审查的施工图纸等)。
3、 对代理人提出的书面要求,委托人应当在 3 个工作日内做出书面答复,如因此造成的时间延长由委托人负责。
4、 在合同履行期间,委派熟悉业务、知晓法律法规、工作认真负责的人员作为委托人的代表,配合代理人工作。
5、 委托人不得泄露依法应当保密的任何信息。
6、 承担由于本方过失造成代理人的经济损失。
第五条 代理人的权利
1、 有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门有关规定的人为干预。
2、依据国家有关法律法规的规定,在授权范围内代理委托项目的招标工作。
3、 如委托人的某些条件和要求不符合现行的法律、法规或程序,代理人在出示相应依据的前提下,可以建议委托人进行修改。委托人不作相应修改的,代理人有权单方面终止履行合同。
第六条 代理人的义务和责任
1、 按照国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门的有关规定从事招标代理活动。
2、 在委托授权范围内为委托人提供招标代理服务,不得将本合同所确定的
招标代理服务转让给第三方。
3、 有义务向委托人提供招标工作计划以及相关的招投标资料,做好相关法律、法规及规章的解释工作。
4、在代理活动中不得泄露依法应当保密的任何信息。
5、代理人应提供不少于壹式叁份的招标控制价(标底)文件(下称“造价文件”)。造价文件必须由编制人、法定代表人(或授权代理人)签名或加盖印鉴并加盖法人公章。
6、因代理人的单方过失造成委托人的经济损失,应当向委托人按实进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程招标代理服务费总额(除去税金)。
7、 因不可抗力导致代理合同不能全部或部分履行,代理人不承担责任。
第七条 招标代理服务费的计取和支付
1、 根据国家、广西自治区及桂林市现行政策,经双方协商,按照以下计算方法确定招标代理服务费等:
a.编制工程预算、工程量清单及招标控制价,按中标单位中标价的 计取。
b.工程施工招标代理费,按施工中标单位工程中标价的 计取。
2、 以上费用由委托人支付,自中标通知书发出之日起七个工作日内一次性向代理人付清。
第八条 委托人对代理人完成本合同委托内容的时间要求
1、 代理工作开始时间: 2015年 月 日。
2、 代理工作结束时间:代理工作结束时间以委托人完成定标工作,发出中标通知书时间为准。
3、 非代理人原因造成的时间延误,代理工作结束时间相应延长。
《工程招标代理合同范本》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。
工程招标合同协议书(实用22篇)篇二十二
招标编号:___________。
本合同于_____年_____月_____日,由_________(医疗机构名称)为甲方,_________(投标企业名称)为乙方,双方根据______年______月______日_________医疗机构药品集中招标结果,依据_________市______年医疗机构药品集中招标采购《招标议价文件》要求,经甲、乙双方协商,于______年______月______日,按以下条款和条件签署,签订此项药品购销合同:
一、药品名称、规格、剂型、包装、厂家及中标价:见附件(中标成交药品目录)。
二、合同金额:以实际发生金额结算。
三、技术资料:乙方应向甲方提供中标药品品种的有关技术资料。
四、采购范围、采购方式、交货期、交货地点及交货方式:
采购范围:甲方必须在自己定标产品中给相应的投标企业提交采购订单。
采购方式:甲方必须通过_________招采平台采购。
交货期:乙方通过_________招采平台接到甲方采购订单后,在自己承诺的供货时间内交付药品。
交货地点:______________________________________________________.交货方式:现场验收、网上记录。
五、付款方式药品到货经双方验收合格后,由甲方在_________天内按合同总价付款给乙方。
六、质量保证乙方应按合同附件(中标成交药品目录)规定药品的规格、剂型、包装、生产厂家、中标价向甲方提供中标药品。因药品的质量发生问题的,乙方应负责免费更换或退货。对于达不到使用要求者,经双方协商,可按以下办法处理:
(1)更换:由乙方承担所发生的全部费用。
(2)贬值处理:由甲乙双方协议定价。
(3)退货处理:乙方应退还甲方支付的货物款,同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。
如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后_________小时内到达甲方现场。
在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。
七、药品验收乙方交货前应按出厂规定的检验方法,对产品做出检验。其记录附在质量证明书内,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。但有关质量、规格、批号、产地、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果应随药品交甲方。
八、违约责任甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方偿付货物款总值的百分之_________的违约金。甲方逾期验收,或逾期支付货物款的`,甲方向乙方每日偿付货款总额万分之五的滞纳金。
乙方所交的药品品种、规格、技术参数、质量不符合合同的规定标准的,甲方有权拒收货物。
乙方在五个工作日内不能送货到甲方时,乙方向甲方每日偿付货款应送货款万分之五的违约金。
九、不可抗力事件处理在执行合同期限内,任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同,则合同履行期间可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。
不可抗力事件发生后,应立即通知对方及金药商*网络有限责任公司,并寄送有关权威机构出具的证明。
不可抗力事件延续_________天以上的,双方应通过友好协商,并通过监督领导小组的审核后,确定是否继续履行合同。
十、仲裁双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决,如协商不成;按合同事先约定条款,向招标经办方和监督领导小组提交仲裁或向合同签订地人民法院起诉。
十一、合同生效及其它合同经双方授权代表签字并加盖单位公章后生效。
乙方投标文件的内容及其澄清内容构成本合同不可分割的一部分,如果投标文件或澄清的内容与本合同条款不符,以本合同的条款为主。
合同执行中,如需修改和补充合同内容,由双方协商,并在监督领导小组同意下,另签署书面修改补充协议作为主合同不可分割的一部分。
本合同有效期为_____年(_____个月,合同_________未满的药品除外),从_____年____月____日至_____年_____月_____日。
本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,_________招采平台一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。