委托施工安全协议(优质23篇)

时间:2024-12-24 作者:笔舞

施工过程中需要对施工现场进行管理,确保施工安全和秩序。小编给大家推荐了一些施工工具和设备,可以提高施工效率和质量。

委托施工安全协议(优质23篇)篇一

甲方委托乙方完成工程的施工安装任务,双方本着友好合作的态度,按照等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同。

一、施工责任

2、乙方责任:自备穿线所需的辅材和工具,包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具,并自行做好工具的保管工作。

严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线,并严格做好电缆的标号。

标号一定要根据图纸标好,如有更改要通知甲方负责人。

乙方自行做好成品的保护工作,发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理,所发生的费用由乙方负责。

乙方施工人员食宿自理,出现安全事故责任自负。

二、付款方式

1、工程完成50%以上支付工程款50%,付元

2、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的.45%,付元

3、系统正常运行三个月支付工程款的5%,付元

三、设计

1、甲方提供图纸一套(包括具体点位图及管线走向),并负责交底工作.

2、甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可.四、工期从年月日起至年月日止,总工程进度根据建设方土建及其装修进度合理调整,因甲方因素拖延,工期顺延,乙方可以向甲方提出延误人工费补偿,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费元/天五、施工安全在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工,不得破坏装修,否则造成的一切后果由乙方自己负责。

六、工地现场管理

1、现场禁止使用明火。

2、现场禁止吸烟。

七、维修

1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。

2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(断电,掉落,主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。

八、合同争议

1、出现争议甲乙双方先协商。

2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

九、施工安装要求

1、弱电线路安装时,必须用有合格证书的布线产品材料。

2、弱电线路按国际通行方式综合布线/568标准施工。

3、所有线路必须按横平竖直的方向分布,严禁蛛网式分布。管和钢管一头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定,然后沿墙壁,顺地面垂直分布,转弯处用90度弯或软管联接好,并用管卡固定好。所有线缆在管子和钢管里不能有接头。

4、预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的,必须保证管道内有30%的空间预留。

5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范/50312-______进行施工。

6、我方委托施工承包人购买的材料,施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可,应有品质保证书和有效发票,否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。

7、我方购买的设备由我方、生产商、或供应商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等),在上门安装时,施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。

8、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。

如竣工验收时如发现质量问题,施工承包方应立即予以改正,在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。

9、施工人员要文明施工,禁止野蛮施工。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换,承包人不得拖延。

甲方:___________

乙方:___________

____年_____月_____日

委托施工安全协议(优质23篇)篇二

委托单位(甲方):

施工单位(乙方):

甲方为完成高速公路工程物探工程,委托乙方施工该工程的电法

阳泉西环高速公路隧道物探工程。

本工程自20 年12月10日至20 年12月24日。

乙方采用瞬变电磁法施工,按照甲方施工要求,测线长4400米,

要求乙方物理点合格率达到95%

施工费用约12万元,工程结束验收合格后,在报告提交

1、按照合同约定及时拨付资金。

2、派驻工地机构和代表,履行甲方职责,协调各方工作。

3、审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的'损失。

4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。

5、按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决

6、按有关规定参加竣工验收交接工作。

1、接受甲方委托的监理单位的监理。

2、严格按照有关要求进行施工,确保工程质量,按合同约定时间完工和交付使用。

3、坚持文明施工,做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备。

5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。

违约方按5%支付违约金。

本合同未尽事宜,双方协商解决。解决不成,可采取仲裁或按司法程序解决。

(一)双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。

(二)双方约定向合同签定地的人民法院起诉。

甲方(公章):

年 月 日

乙方(公章):

年 月 日

委托施工安全协议(优质23篇)篇三

委托方:(以下称甲方):。

法定代表人:。

地址:。

服务方:(以下称乙方)。

法定代表人:。

地址:。

鉴于甲方需要就由乙方提供技术、设计等服务;鉴于乙方愿意接受甲方的委托并提供技术服务;根据《中华人民共和国合同法》有关技术合同的规定及其他相关法律法规的规定,双方经友好协商,同意就以下条款订立本合同,共同信守执行。

第一条服务项目名称。

1.1本合同的技术服务项目名称为:。

第二条技术服务内容、方式和要求。

2.1技术服务合同的内容为:

)验收标准。

第三条履行期限、地点和方式。

3.1乙方交付最终的技术服务成果时间为:合同签订后日内,但最迟不得晚于20x年月日。

3.2本合同的履行地点为委托方(甲方)所在地。

3.3本合同的履行方式约定利用技术和经验为特定技术项目服务的方式来完成,具体由乙方提交满足甲方要求的技术服务所需要的工程图纸与相关配套说明书。

第四条保密责任。

4.1双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

4.2双方约定不论合同是否变更、解除或者终止,合同保密条款不受其限制而继续有效,各方均应继续承担约定的保密义务,直到该信息已经被合法公开。

4.3乙方承诺,因履行本协议所产生的任何成果,其所有权均属于甲方。

第五条验收标准和方式。

5.1甲、乙双方约定:对技术服务成果由甲方单方认可视为验收通过,并出具书面验收证明,但验收证明不意味着乙方对于本合同的履行完毕。

第六条报酬及其支付方式。

6.1双方约定:本合同技术服务费总价款元,(大写金额为:)除此费用外,甲方不需要向乙方支付其它任何费用。上述技术服务费用按照以下进度支付:

(1)本合同签订后15日内,甲方向乙方支付本合同总价款的20%作为预付款,但乙方须同时提供银行出具的预付款保函。

(2)在乙方向甲方提交技术服务所需要的全部技术成果,并经乙方验收出具验收证明后15日内,甲方向乙方支付本合同总价款的40%作为进度款,但乙方须同时开出17%增值税专用发票(税票金额为本合同总价款)。

(3)在本技术服务所涉及土建工程建设完毕并经甲方书面验收合格后,支付合同总金额的30%作为进度款。

(4)余款10%作为质保金,在本合同履行结束后且一年质保期届满后,由甲方将该质保金返回给乙方。

第七条双方责任。

7.1委托方责任。

7.1.1除本合同第六条规定的付款义务外,甲方不承担其他任何责任。若甲方逾期付款,应当向乙方支付同期银行存款利息;但甲方逾期付款,乙方并不能因此而逾期交付技术服务成果。

7.1.2本合同所附件技术服务协议中,约定的甲方工作事项,仅供参考,如果甲方未能考虑涉及时,乙方应本着其在行业内的权威、专业特点,最大程度的满足技术本技术服务的要求。

7.1.3本合同签订后,甲方要求终止或解除合同的,如乙方未开始设计工作,甲方不承担违约责任;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按合同总价款的20%支付费用;超过一半时,按合同总价款的40%支付费用,除此之外,甲方不承担其他任何违约责任与赔偿责任。

7.2服务方责任。

7.2.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同或附件规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

7.2.2设计合理使用年限按国家或专业部门颁布的有关规定执行。

7.2.3乙方在合同约定期限未能提交服务成果或者提交的服务成果达不到验收标准的,乙方应当承担逾期违约责任,每逾期1天,支付合同总价款的1%,逾期超过30%的,乙方除应全额退还甲方已经支付的费用外,还应该向乙方支付不低于合同总价款的金额作为违约金。验收不合格而造成返工的,不因此而顺延工期。由于乙方服务设计错误造成后续工程在施工过程中以及在今后生产过程中发生安全、质量事故的,乙方应当赔偿甲方因此而造成的全部损失,该损失包括但不限于停业停产损失、因事故支付的赔偿费用、处理事故花去的费用,工程重建而花去的费用等。该损失难以计算的,以不低于本合同总价款的3-5倍计算。

7.2.4合同生效后,乙方不得单方解除合同,若确需解除本合同的,须事先与甲方协商一致,此时,乙方须向甲方支付不低于本合同总价款的30%作为违约金。

7.2.5乙方交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。甲方根据实际工程进程需要,组织土建部分工程、机电设备安装调试工程施工,乙方应当按照本合同的相关规定承担配合义务、技术服务工作,并对这两项工程质量与施工进度承担连带责任。

第八条争议的解决办法。

8.1甲乙双方在履行本合同的过程中一旦出现争议,双方应友好协商解决,协商不成的,将争议提交合同履行地人民法院管辖。

第九条本合同经双方签字盖章后生效。

第十条本合同未尽事宜,由双方协商解决。

第十一条本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份,三份均具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):

负责人:负责人:

电话电话。

开户银行:开户银行:

账号:账号bankaccount:

纳税人登记号:纳税人登记号。

委托施工安全协议(优质23篇)篇四

本着公平合理、互利互惠的原则,经甲乙双方共同协商,甲方将本厂1—4锅炉硝石灰管道更换改造工程委托给乙方施工,双方就具体事宜达成以下协议:

工程内容:1—4锅炉硝石灰管道改造。

工程地址:___。

包工包料。

1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求进行施工。

2.在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

1.材料费:___。

2.人工费:___元整。

3.税费:3.5%。

总计:___元整经双方协商本合同总价款人民币___整。

本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。

本合同一式2份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各1份。本合同未经事宜,双方协商解决。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________。

法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

委托施工安全协议(优质23篇)篇五

甲方:

乙方:

(二)乙方通知交屋并给迁入证明前,甲方绝不进行本约房屋自行装潢施。

(三)本契约书于付清所定价款办妥交屋手续、土地移转登记完毕甲方领所有权同时,本契约书及本约有连带关系的契约、附件,甲方得一并由乙方收回作废。

第二十一条本契约的约束与效力:

(一)甲方未付清房地价款及未取得乙方同意前不得将本契约房地的权利义务自行转让他人,但经双方同意后,本契约所约定事项对甲乙双方权利与义务的受让人合法继承人具有同等约束力。

(二)本契约附件视为本契约的一部分,与本契约具有同等效力,附件未定的,依据本契约的'规定。

第二十二条未尽事宜:

本契约如有未尽事宜,必要时由甲乙双方洽定。

第二十三条契约分存:

上述契约事项经双方同意,恐口头无凭。特立本契书一式二份,甲乙双方各执一份为凭,并自签订日起升效,印花税由甲乙双方自贴销。

第二十四条有关本契约的权义,双方同意以 法院为管辖法院。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

代表人(签字):

代表人(签字):

住址:

住址:

身份证号码:

身份证号码:

电话:

电话:

年 月 日

年 月 日

签订地点:

签订地点:

委托施工安全协议(优质23篇)篇六

发包方(简称甲方):

承包方(简称乙方):

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》|《中华人民共和国价格法》,以及其他有关法律法规规定的原则,甲方现委托乙方承担施工、安装工程项目,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、施工内容:(见工程预算表)

4、承包方式:包工包辅材形式(辅材详看附件)

5、工程总价:大写(人民币),双方约定,如变更施工内容、变更材料,这部分的工程款按实另计。

6、工期:自年至年日竣工。工期共(开工期最终以材料进场日的第二天起计算为准。)

1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料》。

(1)甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的'合格产品,因材料、

设备质量不合格而影响工程质量的,其返工费用由甲方承担,且工期顺延。

(2)由甲方采购供应到工场或工地现场的材料、设备须在各项工程开工之日前三天内应按时供应到现场,甲、乙双方应办理交接手续。

乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。

第十一条附则

合同附件为本合同的组成部分。

甲方(签章):

联系地址:

电话:

签订日期:

乙方(签章):

地址:

电话:

签订日期:

委托施工安全协议(优质23篇)篇七

鉴于,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,现就工作一事达成以下协议,以兹双方共同遵守。

一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额

表中:单价包含材料、人工、机具、运输、税费等一切隐含费用。

二、施工方式:___。

三、技术资料、图纸提供办法:___。

四、验收标准、方法:___。

五、结算及付款方式

本合同支付方式为:在甲方已经计量的情况下,将该费用一次性支付给乙方。

六、合同生效及其他约定

1、本合同在履行期间双方签订的'补充协议、会议纪要、签证书以及附件,与本合同具有同等法律效力。

2、其他未尽事宜双方应本着友好互利原则协商解决。

3、施工图纸作为本合同的组成部分,甲乙双方来往的正式文件可作为本合同的附件。

4、本合同一式叁份,甲方执壹份,乙方执壹份。双方签字盖章后生效,合同条款履行完毕后自动失效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

委托施工安全协议(优质23篇)篇八

委托单位(甲方):

施工单位(乙方):

甲方为完成高速公路工程物探工程,委托乙方施工该工程的电法。

阳泉西环高速公路隧道物探工程。

本工程自20___年12月10日至20___年12月24日。

乙方采用瞬变电磁法施工,按照甲方施工要求,测线长4400米,

要求乙方物理点合格率达到95%。

施工费用约12万元,工程结束验收合格后,在报告提交。

1、按照合同约定及时拨付资金。

2、派驻工地机构和代表,履行甲方职责,协调各方工作。

3、审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。

4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。

5、按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决。

6、按有关规定参加竣工验收交接工作。

1、接受甲方委托的监理单位的监理。

2、严格按照有关要求进行施工,确保工程质量,按合同约定时间完工和交付使用。

3、坚持文明施工,做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备。

5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。

违约方按5%支付违约金。

本合同未尽事宜,双方协商解决。解决不成,可采取仲裁或按司法程序解决。

(一)双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。

(二)双方约定向合同签定地的人民法院起诉。

甲方(公章):

______年______月______日。

乙方(公章):

______年______月______日。

委托施工安全协议(优质23篇)篇九

施工企业与项目经理在委托代理中存在着目标利益不一致、信息不对称、契约不完备、地位不平等的问题。那么签订委托施工协议需要注意什么呢?以下是本站小编为大家整理的委托施工协议范文,欢迎参考阅读。

委托方(以下简称甲方):

受托方(以下简称乙方):

北京研博新创科技发展有限公司(以下简称甲方)于年月日与签订了《关于莱钢型钢炼钢厂钢包加盖工程钢包盖维修维护委托。

协议书。

》(以下简称主。

合同。

)。现甲方委托(以下简称乙方)负责维修保养施工,经甲乙双方协商达成如下协议:

《关于莱钢型钢炼钢厂钢包加盖工程钢包盖维修维护委托协议书》合同的全部内容。

二、甲方责任、权利和义务。

1、与乙方签订合同(包括随后可能签订的补充合同)。

2、组建项目技术部。技术组长作为甲方的派出机构,到施工现场具体履行甲方职责,对工程进度、质量、安全及资金等进行监督管理验收。

3、组织公司职能部门定期或不定期对工程进行检查,对发现的问题提出整改措施,并督促乙方实施。

4、审核维修保养组织有关施工报表、报告以及工程结算、竣工资料。

5、做好施工中的协调工作,尽量为乙方创造良好的施工环境。但由于厂方或监理以及遇不可抗为的自然灾害等原因导致维修养护窝工、停工和延期,甲方不负任何责任,乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加的风险。

6、按合同要求付款给乙方。

7、项目经理部印章由乙方管理,甲方监督使用。

三、乙方责任、权利与义务。

1、乙方接受甲方委托施工本工程,必须履行主合同包括随后可能签订的补充合同的有关条款,按主合同的规定全面完成各项承包工作,并承担主合同规定的承包人的全部义务和责任,负责协调厂方与监理部门关系。

2、负责施工、保修养护的全部工作。包括(但不限于)施工工期、施工质量、施工安全、文明施工、竣工资料及验收等全部工作,并承担由此发生的全部费用。

3、严格按施工规程、规范或国家有关法规的要求以及甲方的质量、安全管理要求进行施工,按主合同要求完成工程施工任务。若因乙方管理不当,出现质量、安全、工期及其他与本工程相关的问题而受到业主或国家相关部门的处罚时,则由乙方承担责任并负责由此造成的经济损失。施工过程及质保期内发生质量问题造成返工的,乙方须承担返工责任及费用。若发生安全事故,由乙方承担责任并负责理赔。

4、负责雇用除甲方派出的管理人员以外的施工所需的全部岗位人员,并将雇用名单及相应岗位安排书面报告甲方。乙方应及时付清其雇用人员的工资和采购材料费及机械设备租赁费用。每月30日前向甲方提交上月的债权债务一览表和所雇用人员工资发放表。以上表格必须由乙方、债权人、乙方所雇用人员签字确认,甲方有监督权。乙方与第三方的债权债务由乙方自行解决,甲方不承担任何责任。

5、未经甲方许可不得直接从厂方处领取工程款。如有厂方代扣款项,乙方须于该事项发生后2天内告知甲方并提交相关凭证。否则,甲方对乙方处以2倍代扣款额的罚款.

6、乙方有义务按甲方要求,配合甲方的质量、安全、环境保护等体系认证工作。

7、乙方不得将工程以任何方式分包或转包给第三方.

8、乙方不得使用甲方项目章用于担保、购销货物等活动,否则,甲方有权追究乙方的相关法律责任。

四、有关费用事项:本项目采用固定月结的方式进行结算,该月价格总价不做调整,合同月结价款为人民币13000元整(人民币大写:壹万叁仟元整),包含了人工费、设备价款及运输物流费等。

1、甲方与乙方签订本合同后,累计下月的20日支付合同月结工资的100%,计人民币13000元整(人民币大写:壹万叁仟元整)。

2、甲方人员为本项目应付检查等的全部费用均由乙方负责。

3、维修养护期间所涉及的耐火材料费用均由乙方提供,次月甲方向乙方结清。

六、特别约定。

1、甲方未按合同约定按期付款,须向乙方支付滞纳金,每日标准为应付款总额的0.5%。

2、乙方如未能在约定期间内通过厂方的验收(如因厂方生产等原因无法安排施工时间除外),应支付甲方违约金,违约金的金额等同甲方与乙方合同约定的违约金金额,为月结总金额的0.5%。

3、若因乙方原因造成项目无法验收或无法通过验收导致甲方与厂方的合同无法履行,乙方应在30日内全额返还甲方已支付乙方的资金并承担相应利息(按照年息10%的利率计算),同时承担甲方的其它全部相关损失。

4、乙方应保证所提供设备、材料的技术性能和安全性能均符合《技术协议》的要求。若因乙方原因给厂方造成损失以及由此给甲方造成的损失,均有乙方承担。

5、若因乙方原因导致甲方违反甲方与厂方签订的该项目合同并承担违约责任的,乙方应赔偿甲方为此支付的全部款项及损失。

6、除上述条例外,一方违约给对方造成的损失,由违约方承担。

六、本协议如有未尽事宜,双方另行商订补充协议。

七、本协议一式两份,甲方双方各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

甲方:

乙方:

根据甲方承建的御苑小区工程的实际情况,双方就此土方施工事宜进行商洽。为了明确双方责任、权利、保证施工质量使其施工顺利进行,经双方协商,特制定如下协议条款,以共同遵照执行。

一、工程名称:御苑小区土方工程。

二、承包范围:依据该项目施工图设计要求的基础土方开挖,内倒或外运。含开挖时的厂区修临时道路、清障、基础开挖、坑底找平、放坡、装车、内倒土方的堆放;外运土方的铲平,沿途的散落土方清理等,均属于乙方承包范围内。

三、计量方式:依据开挖成型后的基坑,实测实量,由现场施工人员出具内倒或外运土方量分类结算单据,作为双方结算依据。

四、承包单价:

1.厂区内倒堆置土方《主要用于工程回填》每m3。

2.外运土方,《指垃圾土及杂土》每m3。

五、结算以及付款方式。

按照分类土方量乘以单价,为工程总价款;根据施工进度情况双方协商付款及结算事宜。

六、施工要求。

1.乙方在施工过程中必须服从现场管理人员的指挥,按照现场土方开挖的有关要求进行施工,做到基底平整坡度整齐。

2.内倒堆置土按甲方指定的地点堆放。

3.外运土方由乙方自行安排堆放地点,并做好沿途散落土的清理工作。

4.4.由乙方协调好,城建、市容等有关部门工作,保障工程顺利进行。

七、安全生产,文明施工。

1.施工阶段,乙方应对参加施工人员加强安全教育,所有施工机械及施工人员必须严格执行相关部门规定的操作规程,安全规范。因由违反者均按项目部的相关规定予以处罚。

2.施工期间乙方必须安排一名安全管理人员协调甲方,搞好现场安全管理。

3.施工期间如因乙方施工机械、运输车等造成的安全事故均由乙方承担经济及其它方面的责任。

八、其它约定。

1.本协议双方签字盖章后生效,任何一方违约应承担相应责任。

2.乙方必须维护甲方的利益,确保甲方工程施工顺利进行。

3.其它未尽事宜,双方协商解决。

4.本协议一式两份,双方各执一份,工程结束,款项,结算清后自动失效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

甲方:

乙方:

习水二郎电厂500千伏送出工程(重庆2标段)n3124-n3126线路位于綦江区隆盛镇十隆村,当地部分村民以电力线路影响其安全为由非法阻挡施工,致使该段线路施工自去年12月以来停工已达近半年之久,根据綦江区人民政府多次召开协调会商议,批复拟定于6月中下旬采取保护性施工以推进工程的建设,现甲已双方就保护性施工有关问题达成如下协议:

1、甲方负责在保护性施工期间组织好施工力量,尽快完成施工工作。

2、为推进保护性施工顺利开展,甲方委托乙方与区政府维稳、治安工作的相关主管部门进行沟通协调,涉及需甲方负责办理的手续或需甲方提供的资料、数据,甲方应予配合。

3、为避免发生大规模群体性事件,甲方委托乙方在实施保护性施工前及实施过程中对不明真相的群众进行宣传、劝解、疏导以及必要时进行驱散。

4、为减少保护性施工的阻力,甲方委托乙方在实施保护性施工前对阻工的重点人群逐户走访,再次进行宣传教育。

5、对保护性施工期间非直接施工工作人员的后勤保障工作,甲方委托乙方负责实施。

6、甲方委托乙方解决保护性施工期间施工区域外围的秩序维持、交通指挥、排堵维稳等问题。

7、甲方委托乙方解决因该段线路施工问题发生冲突导致的受伤人员医疗、调解、补偿问题。

8、甲方一次性支付给乙方人民币共计88500元(大写:捌万捌仟伍佰圆整)作为乙方完成所受托工作的经费,该经费为包干性质,在协议约定的范围内不得在协议签订后再进行增减。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

委托施工安全协议(优质23篇)篇十

委托方(以下简称甲方):

受托方(以下简称乙方):

江苏禹王水利建设工程有限公司(以下称称甲方)于20____年____月____日与业主武鸣县水利工程管理站签订了武鸣县20____年第一批重点小型病险水库除险加固中央专项补助资金项目iv标段(定罗水库)工程施工承包合同(以下简称主合同)。现甲方委托(以下简称乙方)负责施工,经甲乙双方协商达成如下协议:

江苏禹王水利建设工程有限公司与业主武鸣县水利工程管理站签订武鸣县2011年第一批重点小型病险水库除险加固中央专项补助资金项目iv标段(定罗水库)施王承包合同的全部内容。

1、与业主签订合同(包括随后可能签订的补充合同)。

2、组建工程项目经理部。项目经理部作为甲方的派出机构,到施工现场具体履行甲方职责,对工程进度、质量、安全及资金等进行监督管理。

3、组织公司职能部门定期或不定期对工程进行检查,对发现的问题提出整改措施,并督促乙方实施。

4、审核施工组织设计和有关施工报表、报告以及工程结算、竣工资料。

5、做好施工中的协调工作,尽量为乙方创造良好的施工环境。但由于业主或监理以及遇不可抗为的自然灾害等原因导致工程窝工、停工和延期,甲方不负任何责任,乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加的风险。

6、甲方享有因乙方原因造成的经济和法律纠纷时停止支付工程款的权利。

7、项目经理部印章由乙方管理,甲方监督使用。

1、乙方接受甲方委托施工本工程,必须履行主合同包括随后可能签订的补充合同的有关条款,按主合同的规定全面完成各项承包工作,并承担主合同规定的承包人的全部义务和责任,负责协调业主与监理部门关系。

2、负责工程施工、竣工和保修的全部工作。包括(但不限于)施工工期、施工质量、施工安全、文明施工、竣工资料及验收等全部工作,并承担由此发生的全部费用。

3、严格按施工规程、规范或国家有关法规的要求以及甲方的质量、安全管理要求进行施工,按主合同要求完成工程施工任务。若因乙方管理不当,出现质量、安全、工期及其他与本工程相关的问题而受到业主或国家相关部门的处罚时,则由乙方承担责任并负责由此造成的经济损失。施工过程及质保期内发生质量问题造成返工的,乙方须承担返工责任及费用。若发生安全事故,由乙方承担责任并负责理赔。

4、负责雇用除甲方派出的管理人员以外的施工所需的全部岗位人员,并将雇用名单及相应岗位安排书面报告甲方。乙方应及时付清其雇用人员的工资和采购材料费及机械设备租赁费用。每月10日前向甲方提交上月的债权债务一览表和所雇用人员工资发放表。以上表格必须由乙方、债权人、乙方所雇用人员签字确认,甲方有监督权。乙方与第三方的债权债务由乙方自行解决,甲方不承担任何责任。

5、负责为本工程相关人员办理建筑意外伤害保险,保险发票及有关协议交甲方保管。

6、未经甲方许可不得直接从业主处领取工程款。如有业主代扣款项,乙方须于该事项发生后2天内告知甲方并提交相关凭证。否则,甲方对乙方处以2倍代扣款额的罚款。

7、乙方有义务按甲方要求,配合甲方的质量、安全、环境保护等体系认证工作。

8、乙方不得将工程以任何方式分包或转包给第三方。

9、乙方保证不拖欠民工工资,否则,甲方有权从工程款中直接支付工资给民工及相关材料费。

10、乙方不得使用甲方项目章用于担保、购销货物等活动,否则,甲方有权追究乙方的相关法律责任。

乙方必须在甲方与业主合同签订后拾个工作日内完成以下工作:向甲方交纳合同履约担保金(如果乙方要申请预付款同样要交纳预付款履约担保)、到劳动部门交纳农民工工资保障金。

1、甲方按与业主结算总价的叁%收取工程管理费。

2、施工期间及完工后一个月,甲方按以下标准向乙方收取。

(1)公司委派管理人员1名:5000元/月·人。广西区域的交通费、通讯费等由乙方另行据实支付。来往公司总部(江苏)的交通费采取协商包干使用方法,按合同期内3次往返,每次4000元,合计120____无包干。

(2)根据实际需要,安排驻项曰部工地现场人员。项目经理,工资按5000元/月·人发放;其余人员按4000元/月·人发放。甲方派驻项目部人员的交通、通讯费及其他费用由乙方另行据实支付。

(3)甲方人员为本项目应付检查等的全部费用均由乙方负责。

4、每次支付工程款,乙方交完营业税,企业所得税及资源税后,甲方并扣除3%管理费用后余款及时拨付给乙方作为施工费用。农民工工资发放表、管理人员工资发放表)才能领取工程款。

为维护本公司在广西的良好信誉,若因乙方管理不当,导致工期严重滞后或工程质量、工程安全出现重大问题,导致业主或市级水利主管部门通报,通报一次罚乙方1万元。导致水利厅通报,通报一次罚乙方2万元。造成广西自治区水利厅投标管理站停止本单位在广西区的经营活动,罚乙方5元。由此造成的经济责任由乙方承担。

甲方(公章):_________。

______年______月______日。

乙方(公章):_________。

______年______月______日。

委托施工安全协议(优质23篇)篇十一

甲方:

乙方:

《关于莱钢型钢炼钢厂钢包加盖工程钢包盖维修维护委托协议书》合同的全部内容。

1、与乙方签订合同(包括随后可能签订的补充合同)。

2、组建项目技术部。技术组长作为甲方的派出机构,到施工现场具体履行甲方职责,对工程进度、质量、安全及资金等进行监督管理验收。

3、组织公司职能部门定期或不定期对工程进行检查,对发现的问题提出整改措施,并督促乙方实施。

4、审核维修保养组织有关施工报表、报告以及工程结算、竣工资料。

5、做好施工中的协调工作,尽量为乙方创造良好的施工环境。但由于厂方或监理以及遇不可抗为的自然灾害等原因导致维修养护窝工、停工和延期,甲方不负任何责任,乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加的风险。

6、按合同要求付款给乙方。

7、项目经理部印章由乙方管理,甲方监督使用。

1、乙方接受甲方委托施工本工程,必须履行主合同包括随后可能签订的补充合同的有关条款,按主合同的规定全面完成各项承包工作,并承担主合同规定的承包人的全部义务和责任,负责协调厂方与监理部门关系。

2、负责施工、保修养护的全部工作。包括(但不限于)施工工期、施工质量、施工安全、文明施工、竣工资料及验收等全部工作,并承担由此发生的全部费用。

3、严格按施工规程、规范或国家有关法规的要求以及甲方的质量、安全管理要求进行施工,按主合同要求完成工程施工任务。若因乙方管理不当,出现质量、安全、工期及其他与本工程相关的问题而受到业主或国家相关部门的处罚时,则由乙方承担责任并负责由此造成的经济损失。施工过程及质保期内发生质量问题造成返工的,乙方须承担返工责任及费用。若发生安全事故,由乙方承担责任并负责理赔。

4、负责雇用除甲方派出的管理人员以外的施工所需的全部岗位人员,并将雇用名单及相应岗位安排书面报告甲方。乙方应及时付清其雇用人员的工资和采购材料费及机械设备租赁费用。每月30日前向甲方提交上月的债权债务一览表和所雇用人员工资发放表。以上表格必须由乙方、债权人、乙方所雇用人员签字确认,甲方有监督权。乙方与第三方的债权债务由乙方自行解决,甲方不承担任何责任。

5、未经甲方许可不得直接从厂方处领取工程款。如有厂方代扣款项,乙方须于该事项发生后2天内告知甲方并提交相关凭证。否则,甲方对乙方处以2倍代扣款额的罚款.

6、乙方有义务按甲方要求,配合甲方的质量、安全、环境保护等体系认证工作。

7、乙方不得将工程以任何方式分包或转包给第三方.

8、乙方不得使用甲方项目章用于担保、购销货物等活动,否则,甲方有权追究乙方的相关法律责任。

本项目采用固定月结的方式进行结算,该月价格总价不做调整,合同月结价款为人民币13000元整(人民币大写:壹万叁仟元整),包含了人工费、设备价款及运输物流费等。

1、甲方与乙方签订本合同后,累计下月的20日支付合同月结工资的100%,计人民币13000元整(人民币大写:壹万叁仟元整)。

2、甲方人员为本项目应付检查等的全部费用均由乙方负责。

3、维修养护期间所涉及的耐火材料费用均由乙方提供,次月甲方向乙方结清。

1、甲方未按合同约定按期付款,须向乙方支付滞纳金,每日标准为应付款总额的0.5%。

2、乙方如未能在约定期间内通过厂方的验收(如因厂方生产等原因无法安排施工时间除外),应支付甲方违约金,违约金的金额等同甲方与乙方合同约定的违约金金额,为月结总金额的0.5%。

3、若因乙方原因造成项目无法验收或无法通过验收导致甲方与厂方的合同无法履行,乙方应在30日内全额返还甲方已支付乙方的资金并承担相应利息(按照年息10%的利率计算),同时承担甲方的其它全部相关损失。

4、乙方应保证所提供设备、材料的技术性能和安全性能均符合《技术协议》的要求。若因乙方原因给厂方造成损失以及由此给甲方造成的损失,均有乙方承担。

5、若因乙方原因导致甲方违反甲方与厂方签订的该项目合同并承担违约责任的,乙方应赔偿甲方为此支付的全部款项及损失。

6、除上述条例外,一方违约给对方造成的损失,由违约方承担。

甲方(公章):_________。

______年______月______日。

乙方(公章):_________。

______年______月______日。

委托施工安全协议(优质23篇)篇十二

甲方:

乙方:

为了切实保障高新区(滨江)的日常环境卫生,确保园区内生活垃圾及时清运,经双方协商,甲方委托乙方对甲方所属区域内的垃圾进行清运,为明确双方的责、权、利关系,达成协议台下:

1、甲方所产生的垃圾必须为生活垃圾;

2、甲方产生的垃圾需存放在固定的垃圾房(桶)内;

3、乙方须配备垃圾清运车一辆,清运工人两名,穿着乙方统一的工作服;

4、乙方车辆进出以及人员在甲方区域内的一切活动须严格遵守园区的相关管理规定。

5、清运周期与时间:

每天一次,具体时间为7:00?7:00。

6、收费与结算:一口价每年垃圾清运费为2330元。甲方垃圾清运费每半年支付一次,生活垃圾清运计算时间从20xx年6月开始。

7、双方在此确认本协议并不在甲方和乙方清运之间形成雇佣劳动关系。甲方概不负责乙方清运工的各种社会保险、福利及工资,亦不直接向乙方清运工支付任何费用。

8、本合同一式二份,甲方双方执一份,有效期自20xx年6月1日起至20xx年12月31日止。其他未尽事宜,双方协商解决,如在履行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商的方式解决。如果双方经协商后仍无法达成一致,任何一方均可向滨江区人民法院提起诉讼。

9、本协议经双授权代表签字并盖章后效。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

代表签字:

代表签字:

二0xx年6月1日。

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。

委托施工安全协议(优质23篇)篇十三

乙方:

根据甲方承建的御苑小区工程的实际情况,双方就此土方施工事宜进行商洽。为了明确双方责任、权利、保证施工质量使其施工顺利进行,经双方协商,特制定如下协议条款,以共同遵照执行。

二、承包范围:依据该项目施工图设计要求的基础土方开挖,内倒或外运。含开挖时的厂区修临时道路、清障、基础开挖、坑底找平、放坡、装车、内倒土方的堆放;外运土方的铲平,沿途的散落土方清理等,均属于乙方承包范围内。

三、计量方式:依据开挖成型后的基坑,实测实量,由现场施工人员出具内倒或外运土方量分类结算单据,作为双方结算依据。

1.厂区内倒堆置土方《主要用于工程回填》每m313.5元(开票价)。

2.外运土方,《指垃圾土及杂土》每m316.5(开票价)。

按照分类土方量乘以单价,为工程总价款;根据施工进度情况双方协商付款及结算事宜。

1.乙方在施工过程中必须服从现场管理人员的指挥,按照现场土方开挖的有关要求进行施工,做到基底平整坡度整齐。

2.内倒堆置土按甲方指定的地点堆放。

3.外运土方由乙方自行安排堆放地点,并做好沿途散落土的清理工作。

4.4.由乙方协调好,城建、市容等有关部门工作,保障工程顺利进行。

1.施工阶段,乙方应对参加施工人员加强安全教育,所有施工机械及施工人员必须严格执行相关部门规定的操作规程,安全规范。因由违反者均按项目部的相关规定予以处罚。

2.施工期间乙方必须安排一名安全管理人员协调甲方,搞好现场安全管理。

3.施工期间如因乙方施工机械、运输车等造成的安全事故均由乙方承担经济及其它方面的责任。

1.本协议双方签字盖章后生效,任何一方违约应承担相应责任。

2.乙方必须维护甲方的利益,确保甲方工程施工顺利进行。

3.其它未尽事宜,双方协商解决。

4.本协议一式两份,双方各执一份,工程结束,款项,结算清后自动失效。

甲方:乙方:

委托施工安全协议(优质23篇)篇十四

甲方将刘岐三岔路口至203省道(冠景春城)道路工程委托乙方进行施工招标代理工作。经双方协商就刘岐三岔路口至203省道(冠景春城)道路工程招标代理合同》(合同编号:闽建信招合字[20xx]第220-1号),特订立此协议书,具体内容如下:

一、服务费用:

1、招标代理费:按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[20xx]1980号)及发改价格[20xx]534号文件规定,经双方协商确定本项目的招标代理费用按照收费标准的50%由乙方向甲方收取。

2、工程量清单及招标控制价等编制费用:依据福建省物价局"闽价[20xx]房457号"文件规定,经过双方协商确定本项目编制费用按照收费标准的50%由乙方向甲方收取。

3、开评标专家咨询费和评标会务开支由乙方支付。

二、本补充协议与原合同不一致之处,以本协议为准。

三、本补充协议自双方盖章签字之日起生效,并具有法律效力。

四、本协议一式陆份,双方各执叁份。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________。

法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

委托施工安全协议(优质23篇)篇十五

甲方:

乙方:

根据平等、自愿、互利原则,双方就甲方将宾馆消防工程委托乙方施工协商一致,为保证质量、明确责任,特订立本协议并共同遵照执行。

一、工程名称:“阿布来提。阿吉”消防工程。

二、工程内容:

(2)12立方米消防水箱壹个;。

(3)上述工程包含宾馆消防系统工程所有要素:包括但不限于泵、主水管、各项分系统、联动系统、广播系统、配备齐全消防水栓系统等。

三、工程周期:天(年月日至年月日)。

四、工程质量:达到国家各项规范要求的合格标准。

五、工程造价:工程造价包含所有施工有关费用--包括但不限于工程设计费用、人员薪酬、施工人员保险费用、所有主材及辅材、所有建筑施工工具设备、各项运输费用、垂直运输费用、垃圾清运费用等。采用固定价格,总造价贰拾伍万元整(250000。00)。合同一经签定,此价格不受任何市场因素或工程因素影响,为最终结算价格。

六、工程款结算方式:按工程进度付款;。

(1)消防主、辅水管材料进场,支付总工程款的20%;。

(3)主管线、分支管线敷设到位,各类水控制阀门进场,支付总工程款的15%;。

(4)剩余全部施工材料进场(泵、喷淋设备、控制厢柜等),支付总工程款的20%;。

(5)全部工程竣工验收后,支付总工程款的15%;。

(7)总工程款余5%作为工程质保金,于工程竣工验收满一年后由甲方向乙方支付。

七、工程质量保修期(乙方在此期限内应向甲方提供的工程质量保修责任和服务,由甲方使用不当造成的问题除外):年。

八、甲乙双方的权利和义务。

(一)甲方的权利和义务。

1。提出工程基本要求,审查确认乙方提供的施工图设计或与工程配套的设计(全部设计必须依照国家和建筑行业有关规范制订),费用由乙方负责。

2。对乙方管理人员提出安全施工、文明施工要求并检查实施情况。

3。审查乙方制定的施工组织设计、安全施工措施、文明施工措施、工程进度表等并检查执行情况,发现安全、质量隐患有权提出整改意见并强制要求执行,由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。

4。对乙方采购进场的施工主材、辅材进行检查。确保符合设计规范和国家质量标准,对不符合要求的材料有权勒令停止使用并更换,由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。

5。有权监督检查乙方施工,包括施工现场现时检查和施工工序事后检查,发现质量问题有权要求返工纠正;由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。

6。保证施工期间水、电等基本施工条件的需要。

7。按本协议书第六条约定及时向乙方支付工程款额。

(二)乙方的权利和义务。

1。要求甲方明确工程基本要素,以及时制定施工图设计或工程配套设计。

2。有权要求甲方按本协议书第六条约定及时支付工程款额。

3。因甲方原因引起的工期延误有权免除自身责任。

4。有权向甲方提出的违反安全施工和文明施工的要求提出异议,如甲方坚持上述要求,有权向甲方提出免除自身责任并要求甲方承担后果。

5。及时向甲方提供全套施工图纸和各项施工文件,以便甲方能够及时审查确认;。

6。制定可行的安全施工计划并采取严密安全措施保证执行;对进入施工场地的工作人员进行安全教育,对全体施工人员的安全负责。如发生人身和财产安全事故,承担一切后果。

7。严格按照设计规范采购施工主材、辅材,保证符合国家质量标准,避免无谓的工期延误和经济损失。

8。严格要求施工人员进行规范作业,严把质量关;施工中出现质量问题及时返工、纠正,承担由此产生的工期延误和一切损失。

9。采取可行措施保护施工现场财物,如有损坏原样修复,如修复不成照价赔偿。

10。在甲方未提出重大工程变更的前提下,不要求追加工程款。

11。在甲方按照本协议书第六条约定足额支付工程款的前提下,保证管好自己的人,承诺不发生所属人员围堵甲方人员、办公场所、营业场所事件,如若发生此类无理取闹事件,无条件接受甲方相应处罚措施。

12。保证履行施工保修期内的维修和服务事项,对甲方反映的工程问题及时响应并解决。

九、本协议书未尽事宜,由双方协商确定形成书面约定,为本协议书的合法补充;。

十、如双方在合作过程中发生纠纷,应友好协商解决,协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼,通过法律渠道解决。

十一、本协议书一式二份,双方各执一份,签字(盖章)后生效。

甲方(代表人):乙方(代表人):

委托施工安全协议(优质23篇)篇十六

委托方(甲方):

本着公平合理、互利互惠的原则,经甲乙双方共同协商,甲方将本厂1#—4#锅炉硝石灰管道更换改造工程委托给乙方施工,双方就具体事宜达成以下协议:

一、工程概况。

工程内容:1—4锅炉硝石灰管道改造。

工程地址:xx再生能源利用中心主厂房0米。

二、承包方式。

包工包料。

三、工期。

1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求进行施工。

2、在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

四、工程合同价款(建安票)。

1、材料费:

2、人工费:元整。

3、税费:3%。

总计:111207元整经双方协商本合同总价款人民币拾壹万壹仟贰佰零柒元六角五分整。

五、合同生效与终止。

本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。

六、合同份数。

本合同一式2份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执__1__份。本合同未经事宜,双方协商解决。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

_________年____月____日。

委托施工安全协议(优质23篇)篇十七

委托人(甲方):受托人(乙方):

一、委托事项。

乙方接受甲方的委托,并指派____律师担任甲方与____纠纷的诉讼/非诉讼代理人,代理甲方参与诉讼/非诉讼活动,维护甲方权益。

甲方委托乙方的工作包括但不限于以下内容:

(1)代为起草本案诉讼所需的法律文书;。

(2)收集整理证据、交换证据、参加庭审;。

(3)代为提交、签收案件证据资料及相关诉讼文件;。

(4)就案件事实、法律适用及程序问题向受案法院提出代理意见维护甲方利益;。

(5)根据案件情况建议并代为申请财产保全;。

(6)在甲方同意的前提下与案件对方当事人沟通谈判,进行调解、和解、执行;。

(7)向甲方提出非诉解决方案、法律意见等;。

(8)协助或代理甲方进行谈判、协商并出具相关协议、法律文书等;。

(9)代理甲方从事催收工作;。

(10)双方协商的其它事项。

二、代理权限。

具体以授权委托书记载为准。(建议:在授权委托书中明确具体的授权内容,如参加诉讼、提起反诉、出庭、辩论;代为调查取证、查阅案卷材料;代为承认、放弃或变更诉讼请求,参加调解或和解、签收诉讼文书、参与谈判、协商、进行非诉讼催收、收取款项等,根据需求确定。若是非诉讼催收,建议明确非诉讼催收的方式,并明确若超过授权范围的,则受托人将要承担相应的法律责任)。

三、合同期限。

自双方签订本合同之日起至本合同所及案件相关费用、办案费结清之日终止。

四、双方权利、义务。

涉及诉讼的,如甲方提供证据资料真实性不被法庭采纳,相应后果由甲方承担。

2、甲方应提供办理各项委托事务的方便条件。

3、乙方应本着认真负责,竭力保护甲方合法权益的精神,在甲方授权范围内履行职责。案件办理过程中,乙方应将案件进展情况及时通知甲方,并应及时交付代甲方收取的任何物品、孳息或其它财产。

五、费用支付。

1、甲方按以下方式向乙方支付代理费用:____________。

2、若涉及诉讼的`,诉讼中涉及的下列办案费用由甲方支付:法院诉讼费、鉴定费、评估费、公证费、查档费、翻译费、交通费、通讯费、专家论证费等。

为办理案件方便,经甲方同意,乙方可预先收取或垫付部分办案费,如乙方垫付费用,甲方应根据乙方实际支出按有效票据予以报销支付。

六、违约责任。

1、甲方未按本合同约定支付费用之前,乙方有权拒绝实施相关代理活动。

2、乙方应认真负责,维护甲方权益,如因乙方过错导致甲方损失,乙方应按实际损失予以赔偿。

3、乙方应在授权范围内依法行使代理权,若在代理过程中有任何违法行为,其产生的法律后果由乙方自行承担。

七、合同的变更和解除。

1、经双方协商一致,本合同可以解除,合同解除后双方按协商方法处理。

2、甲方无故单方解除或终止履行本合同,乙方已收取的费用不予退还,甲方未付的费用仍应按本合同第五.1条约定继续支付。

3、乙方无故单方解除或终止履行本合同,乙方应退还已收取的费用,甲方未付费用不再支付。

八、争议解决。

本合同在履行过程中发生争议,双方应友好协商,协商不成任何一方可将争议提交甲方所在地的人民法院解决。

九、合同的生效。

本合同一式四份,双方各执两份,自双方签订之日起生效。

甲方(盖章):乙方(盖章):

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。

委托施工安全协议(优质23篇)篇十八

合同编号:

签约日期:

乙方(委托人):北京惠诚益达智能供暖技术有限公司。

一、施工项目:北京号别墅供暖工程;。

1、施工地点:北京;。

2、施工内容及要求详见施工设计方案。

二、工程期限及保修期:

1、进场三十日内完工(实际工作日)。

三、工程造价及付款方式:

1、电采暖工程总造价元。

2、合同生效时,甲方支付总价款的65%,计:元。

3、地热电缆铺设完毕后,经甲方验收合格,支付总价款的30%,计:元。

4、完工后,验收合格,付余款5%,计:元。

5、本报价不含温控器前端电器预留预埋(详见设计方案及报价)。

四、材料、设备的供应:

乙方提供所有材料及设备。

注:1、发热电缆为挪威产耐克森―txlp组件型,(全球范围)隐蔽式接头,冷引线。

2.25米。(挪威进口)。

2、聚脂镀铝膜(国产)。

3、保温材料聚苯板(国产2.5㎝厚)。

4、镀锌铁网10㎝x10㎝(国产)。

5.温控器(德国.曼瑞得)。

1、甲方。

1)、应免费提供施工用的水、电等必备的配套设备。

2)、施工中使用公共部位操作,由甲方负责协调邻里关系,保证乙方正常施工。如确实需要拆该原建筑结构或设备管线,由甲方负责到有关部门办理相应的审批手续。

3)、如确实需要拆该原建筑结构或设备管线,由甲方负责到有关部门办理相应的审批手续,保证乙方正常施工。

4、甲方要求比合同约定的工期提前时,需征求乙方同意并应支付赶工费,待签定工期及价格变更协议、确认赶工费后再行施工。

5)、甲方对工程质量、进度进行检查,办理验收、变更、登记等手续。

2、乙方。

1)、组织施工图纸或工艺质量说明的现场交底。

2)、工程竣工未移交甲方前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。

3)、乙方委派现场技术员为住工地代表,负责和同履行,按要求组织施工,协调由乙方负责的各项事宜。

4)、乙方负责乙方施工人员的施工安全、防火等安全要求。

六、工程施工变更。

1)、工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,签定变更单后方能进行施工,所引起增减费用,双方签字确认后,可在工程结束时,一并结算。

2)、凡私自与施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方还应赔偿。

七、工程质量、验收及结算。

1、工程质量按1997年9月3日发布的中华人民共和国行业标准《家庭装饰工程质量规范》以及施工图纸、工艺质量说明,设计变更的内容为合格标准依据。

2、保证供暖时室内温度达到北京市的政府供暖温度20摄氏度。

3、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中途的检查与验收手续。

4、工程竣工验收,乙方应通知甲方竣工验收。甲方自接到验收通知3日内组织验收,验收合格办理移交手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

5、工程竣工结算,乙方应提交工程结算单及有关资料给甲方,甲方自接到上述资料五天内,审查完毕,到期未提出异议,视为同意。对中途款、决算尾款按合同规定迟交一天以工程总价千分之一支付违约金。

6、决算:以预算为基础,项目变更签单为依据,原单价不变,工程量按实际结算。

八、违约责任:

1、甲方责任。

1)、未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料以及甲方引起的其他原因等,除工程日期得以顺延外,还应陪付乙方因此造成停工、误工的实际损失。每停工或误工一天,甲方支付乙方工程总造价的千分之一。

2)、工程验收,提前使用,发现质量问题,甲方自己承担责任。

3)、甲方未办理任何手续,要求乙方拆改原建筑结构及设备管线,乙方有权拒绝施工。

2、乙方责任。

1)、工程质量不符合合同规定,甲方有权要求限期无偿修缮或返工,造成损失由乙方负责。

2)、由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按总造价的千分之一支付违约金。

3)、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场陈设和其他用品,如有损坏,应视情况以予陪偿。

3、本合同生效后,甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金,并承担因此造成的其他损失。

九、争议或纠纷的处理。

1、本合同履行期间双方发生争执时,在不影响工程进度的`情况下,双方可采取协商解决或请家庭装修市场管理办公室及有关部门进行解决。

2、双方调节不成时,双方同意由当地仲裁委员会(当事人双方不在合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面协议的,可向人民法院起诉)。

十.附则。

1、本合同正本一式两份,双方各执一份,副本1份,有同等法律效力。

十一.其他约定。

1、乙方应提交电采暖产品质量证明及施工资质证明。

2、乙方应提交电采暖产品使用说明。

3、乙方应提交电采暖系统设计方案,此设计方案作为合同附件,工程使用的电热供暖产品及铺装功率以设计方案为准。

甲方:乙方:****技术有限公司。

地址:电话:

身份证:电话:地址:签约人:

委托施工安全协议(优质23篇)篇十九

委托方(甲方):

本着公平合理、互利互惠的原则,经甲乙双方共同协商,甲方将本厂1#—4#锅炉硝石灰管道更换改造工程委托给乙方施工,双方就具体事宜达成以下协议:

一:工程概况。

工程内容:1—4锅炉硝石灰管道改造。

工程地址:xx再生能源利用中心主厂房0米。

二:承包方式。

包工包料。

三:工期:

1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求进行施工。

2.在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

五:工程合同价款(建安票)。

1.材料费:

2.人工费:元整。

3.税费:3.5%。

总计:111207.65元整经双方协商本合同总价款人民币拾壹万壹仟贰佰零柒元六角五分整。

六:合同生效与终止。

本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。

七:合同份数。

本合同一式___2__份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执__1__份。本合同未经事宜,双方协商解决。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

委托施工安全协议(优质23篇)篇二十

工程名称:

合同签约时间:

委托单位:(公章)设计单位:(公章)。

法人代表:法人代表:

联系人:联系人:

地址:地址:

电话:电话:

单位全称:单位全称:

账号:账号:

开户银行:开户银行:

第一条委托方名称:(简称甲方)。

承包方名称:(简称乙方)。

第二条设计依据:

第三条甲方委托乙方设计的工程项目:

设计规模:

收费标准:%。

投资:

预估设计费:元(结算时按实际发生数计)。

预付设计费:元。

第四条甲方应向乙方提供设计所需要的基础资料,技术要求,最终的提交时间为工程设计日开始。

第五条本工程收费标准,按国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》20______年修订本执行(其未尽事宜另定补充协议)。

第六条合同生效后,甲方不履行合同,无权请示返还预付金,设计已进行的工作量按总工作量按总工作量的比例结清。乙方不履行合同时,应返还定金。

工程设计在资料齐备后完成。乙方向甲方提供全套设计文件时,甲方应向乙方结清全部设计费。

第七条双方各自的责任是:

1、向承包方提供开展设计工作所需的有关设计资料,并对提供资料的可靠性负责。

2、在设计人员到现场查勘、工作或配合施工时,应负责提供必要的工作条件。

3、按国家有关规定,预付款单到户起五日内,办妥预付设计费的汇付手续。

4、维护承包方设计和设计成果的完整;不得擅自修改、复制或转让给第三方重复使用。

(二)承包方。

1、按合同规定的进度、份数提交符合国家规定的设计标准、技术规范的设计文件和图纸套。

2、方案设计经上级主管部门审查后,在原定计划任务书范围内的少量修改,由承包方负责,不另收费和签协议书。超出原定计划任务书范围的重大修改和变更,其收费双方另协定。

3、负责对所承担设计的工程进行设计技术交底;施工配合、解决施工过程中的有关设计问题。

第九条除确属人力不能抗衡因素之外,各方如因违反合同规定而造成损失的,应按法律承担违约责任。

1、由于变更建设计划,提供资料不明确,示按期提交设计基础资料或工作条件等原因,而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计应按承包方实际消耗的工作量增付费用。设计进度、增付款额,由双方协商确定后补入原协议条文,以备查核。

2、中途要求停止设计,应书面通知承包方,已付承包方的费用无权请示返还,并按承包方已进行的工作量和因中途停止设计而造成的损失付所需要费用。

3、超过合同规定日期付费,每日按应付费的万分之五偿付逾期违约金。违约金付至承包方银行账户后,由承包方开列款额与违约金相符合的收费通知单结清。

4、承包方提交初步规划方案,十天内委托方应及时提出修改意见,逾期当作方案确定,正式出图提交成果。

(四)承包方。

1、因设计质量低劣,引起返工或未按期提交设计文件、设计图纸,因而拖延工期造成损失者,除应负责继续完善和完成设计外,并应视造成的损失大小,由双方按受损失部分的价值,协商减收设计费款额,并补入原协议书中,以备查考。

第十条本合同自签定之日起立即生效,工程设计结算后,本合同自动解除。

第十一条本合同依法成立,即具有法律约束力,双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更或解除合同。如本合同有未尽事宜,将根据国家民法典,由双方协商解决。

第十二条本合同正本二份,双方各执一份。

副本份,甲方执份,乙方执份。

甲方。

乙方。

委托施工安全协议(优质23篇)篇二十一

发包方:(以下简称甲方)。

承包方:(以下简称乙方)。

甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下:

第一条工程概况。

工程名称:

工程地点:

工程内容:承包形式:

(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)。

第二条工程总价。

合同总价为(rmb):元整含税(大写壹佰万元整)。

第三条付款方式。

2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币)50,0000元整(大写伍拾万元整)。

3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币)10,0000元整(大写拾整)。

4、双方盖章后合同开始生效。

第四条合同范围。

1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)。

3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。

第五条甲方职责。

1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;。

3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;。

4、向乙方提供用电申请手续必要的'相关文件及协助;。

5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

第六条乙方职责。

1、向供电局申请用电手续至业主送电完成;。

2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;。

3、协助甲方向供电局申请10kv外线施工的手续;。

4、自柜体到厂日起履行保固条款;。

5、开具本合同价上的工程发票。

第七条技术规范。

按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

第八条工程日期

1、本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

第九条解约。

2、乙方未能履行本合同各项规定,经甲方订为无法完成任务,经函告七日内仍无法履约,甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

第十条保固条款。

自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复;乙方必须保证产品的安全性能,若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生,所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。

第十一条任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议,并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决,如无法解决由签约所在地法院管辖。

第十二条本合同正本壹式贰份,甲乙双方各执壹份。

甲方(公章):

乙方(公章):

法定代表人(签字):

法定代表人(签字):

委托施工安全协议(优质23篇)篇二十二

08日竣工,在该工程质量保修期内,室外水泥场地出现不同程度翻砂、起灰和为了确保质量甲方委托巢湖市负责施工,经甲乙双方协商达成如下协议:

巢湖市苏湾交警中队室外场地沥青砼地坪,厚度50mm,包工包料包质量。

1、做好施工中的协调工作,尽量为乙方创造良好的施工环境。

2、甲方享有因乙方原因造成的经济和法律纠纷时停止支付工程款的权利。

1、乙方接受甲方委托施工本工程,必须履行合同的有关条款,按合同的规定全面完成各项工作,并承担合同规定的承包人的全部义务和责任,负责协调业主与监理部门关系。

2、负责工程施工质量、施工安全、文明施工等全部工作,并承担由此发生的全部费用。

3、严格按施工规程、规范或国家有关法规的要求以及甲方的质量、安全管理要求进行施工,按合同要求完成工程施工任务。若因乙方管理不当,出现质量、安全、工期及其他与本工程相关的问题而受到业主或国家相关部门的处罚时,则由乙方承担责任并负责由此造成的经济损失。若发生安全事故,由乙方承担责任并负责理赔。

4、乙方有义务按甲方要求,配合甲方的质量、安全、环境保护等体系认证工作。

5、乙方不得将工程以任何方式分包或转包给第三方。

6、乙方保证不拖欠民工工资,否则,甲方有权从工程款中直接支付工资给民工及相关材料费。

1、乙方必须在拾个工作日内完成工作;。

2、甲方按60元/m2支付工程款,总工程款按照实际完成面积计算;。

3、施工完工后一个月内,甲方付清全部工程款;。

4、工程款一次性结清,乙方不提供税票。

为维护本公司的良好信誉,若因乙方管理不当,导致工期严重滞后或工程质量、工程安全出现重大问题,由此造成的经济责任由乙方承担。

甲方代表:_________________。

______年______月______日。

乙方代表:_________________。

______年______月______日。

委托施工安全协议(优质23篇)篇二十三

本着公平合理、互利互惠的原则,经甲乙双方共同协商,甲方将本厂1#—4#锅炉硝石灰管道更换改造工程委托给乙方施工,双方就具体事宜达成以下协议:

一、工程概况。

工程内容:1—4锅炉硝石灰管道改造。

工程地址:____________再生能源利用中心主厂房0米。

二、承包方式。

包工包料。

三、工期。

1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求进行施工。

2、在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

四、工程合同价款(建安票)。

1、材料费:____________。

2、人工费:____________元整。

3、税费:3%。

总计:111207元整经双方协商本合同总价款人民币拾壹万壹仟贰佰零柒元六角五分整。

五、合同生效与终止。

本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。

六、合同份数。

本合同一式2份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执1份。本合同未经事宜,双方协商解决。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

_________年____月____日。

相关范文推荐

    小学消防安全方案内容(热门21篇)

    编写计划书时,我们需要充分考虑项目中可能的各种变数和不确定性。下面是小编收集的一些计划书范文,希望能够给大家提供一些启发。三、预案启动标准。有下列情况之一的,应

    大学生忘记打卡检讨书范文(22篇)

    检讨书通过剖析自己的过错,可以帮助我们更好地成长和改进。接下来是小编为大家推荐的一些优秀的检讨书范文,希望能给大家提供一些写作的灵感和思路。尊敬的各位领导,各位

    古诗小论文范文(18篇)

    范文范本是传承和发展优秀文化传统的有力工具,它可以使我们更好地传递和表达文化价值观的内涵和精神。接下来,小编为大家分享一些写作范文范本,有助于大家提高写作水平和

    碳排放培训心得体会大全(16篇)

    在撰写培训心得体会时,可以结合自身的实际情况和体会来阐述培训中的见解和感悟。小编整理了一些精彩的培训心得体会范文,供大家欣赏和学习。噪声排放是一个与我们日常生活

    应征入伍政策心得体会(汇总16篇)

    心得体会是我们在各种经历中获得的宝贵财富,值得我们珍惜和分享。通过阅读这些心得体会,我们可以更深刻地理解和领悟到人生的真谛和价值。近年来,我国国防和军队建设不断

    建党百年青年心得(优质17篇)

    写心得体会是一种对自己学习和成长过程的反思和总结,它能够帮助我们更好地发现问题和改进方法。以下是一些写心得体会的好例子,希望能够给大家提供一些灵感和启示。

    冰箱调研分析报告(热门20篇)

    通过编写报告范文,我们不断提升自己的专业素养和沟通能力。这些报告范文都是基于实际案例和数据进行撰写的,具有一定的参考和借鉴价值,希望对大家有所帮助。

    天然气爆炸案心得体会(专业22篇)

    心得体会是一种对知识和经验的提炼和概括,可以帮助我们更好地掌握和运用相关知识。这些范文展示了作者对不同话题的思考和总结,希望能够激发大家写心得体会的灵感。

    最美妈妈事迹材料(优质15篇)

    事迹材料可以激励人们学习先进事迹,树立正确的人生观和价值观,推动社会进步和个人成长。以下是小编为大家收集的事迹材料范文,供大家参考和借鉴。李xx,65岁,群众,

    学校义卖献爱心倡议书范文(22篇)

    学校是一个世界的缩影,我们在这里感受到了多样文化的交融与碰撞。以下是小编为大家收集的学校总结范文,希望可以给大家一些启发和帮助。学校爱心义卖倡议书范文怎么写?