合同协议是商业合作的基石,它在一定程度上决定了合作的顺利与否。通过参考以下范文,我们可以学习到如何在合同协议中规避风险和保护自己的权益。
消防合同属于合同(模板19篇)篇一
工程名称:
委 托 方:
公司监制
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《陕西省消防条例》以及《建筑消防设施检测技术规程(ga503—20xx)》的规定,就目前甲方建筑工程消防设施检测,经充分协商达成如下协议。
一、检测的内容、形式和要求:
对该工程现有的建筑消防设施进行技术检测,并出具科学公正的检测报告。
对该工程建筑消防设施的保养维护。
对该工程建筑消防设施的技术咨询。
二、委托方的协作事项:
1、甲方应在乙方进入施工现场检测时提供下列文件:
(1)消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、设备及器材的“三证”。
(2)申检单位技术负责人、相关技术人员、施工单位等应到现场配合。
(3)在消防工程开工前甲方需通知乙方进行现场与施工单位进行技术交底。
(4)甲方应书面通知乙方进行现场检测,检测工期为_________天。
三、收费标准:
依据陕西省物价局经营性服务价格收费证 证号 省090823为标准。
1建筑电气设备检测标准按 元每平方米收取。该工程的建筑面积为 _________,合计金额_________元,大写__________________________。
2 系统项目检测列下:
1、火灾自动报警系统。
2、消火栓灭火系统。
3、自动喷淋灭火系统。
4、消防给水系统。
5、消防电源。
6、正压送风系统。
7、机械排烟及通风空调防火系统。
8、应急照明及疏散指示。
9、防火门。
10、防火卷帘及防火隔断。
11、消防电梯。
12、消防通讯。
13、消防广播。
14、气体灭火系统。
15、泡沫灭火系统。
16、其它。
系统检测费按建筑面积每平方米 元收取。该工程的建筑面积为 _________,合计金额_________元,大写__________________________。
3该工程建筑消防设施的保养维护费按该工程消防设备造价的8%收取。该工程消防设备造价为 元,合计金额 元,大写 元。
4该工程建筑消防技术咨询按其设备造价的3%收取。该工程消防设备造价为 元,合计金额 元,大写 。
该工程建筑消防设施检测费总计:
大写________________________________________。
四、该工程建筑消防设施技术检测报告 份,所出具的报告应科学公正,乙方需对报告负责。
五、建筑消防设施检测费支付方式:
本合同签订之日付合同总价款的 %,计 元
进场检测时付总价款的 %,计 元 ,
检测完毕,乙方出具正式书面检测报告,甲方将余款一次结清。
六、工程检测完毕竣工后由 消防设施检测有限公司出具检测报告
七、违约金:
违反本合同约定,按国家合同法的规定,承担违约责任。
争议的解决办法:
在合同履行过程中如发生争议,双方应本着友好协商的原则解决,双方协商不成的,经双方商定,可采用以下方式解决:
1.因本合同所发生的争议,申请当地仲裁委员会仲裁。
2.按司法程序解决。
八、其它(含甲乙双方权利、义务、检测费及其支付方式等上述条款未尽事宜):
3.乙方只负责对该工程的已签合同项目和现有建筑消防设施的检测,检测后,若现状发生改变,乙方概不负责。
(甲方) (公章)
受 托 方:
(乙方) (公章)
签订地点: 省 市(县)
签订日期: 年 月 日
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
消防合同属于合同(模板19篇)篇二
发包方:(以下简称甲方)。
联系地址:
联系电话:
联系人:
承包方:(以下简称乙方)。
联系地址:
联系电话:
联系人:
鉴于,乙方有权及相应资质提供消防技术服务,甲方需要消防技术服务支持;。
现甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,就甲方委托乙方提供消防技术服务事宜,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商达成一致并签订本消防技术服务合同(以下简称“本合同”)。
第一条、项目概况。
1.1、项目名称:。
1.2、项目地址:。
1.3、建筑面积:平方米。
1.4、承包方式:包设计、图纸、材料设备供应、施工安装、验收合格、消防手续办理。
消防合同属于合同(模板19篇)篇三
自20xx年首批合同制消防员充实到泉州各级消防中队担任灭火和抢险救援工作以来,合同制消防员和现役官兵一起合作完成艰巨的防火监督、灭火抢险救援工作,缓解了现行公安消防力量严重不足的矛盾。经过几年的成长,合同制消防员队伍已逐渐消防队伍中一支重要的力量,但这种新力量的出现,给基层消防大的管理教育带来了新的挑战,怎样合理调配他们,充分调动他们工作的积极性,促进合同制消防员队伍与现役队伍的有效配合,共同提高部队整体的战斗力和凝聚力,已成为基层干部亟需解决的课题。在石狮大队驻训期间,有幸来到有着优良传统的合同制消防员中队,石狮市二、三中队交流学习,受益匪浅,现将几点想法总结如下:
(一)人员构成成份比较复杂。从现有的合同制队员的成份来看,有刚毕业的大学生,有在家待业的,有退伍的战士,有做原本是生意的,滤布有正在不同行业上岗的等等,由于原本的情况不同,起点不一样,社会阅历不一样,对待生活的态度也存在很大差异,因此表现出来的工作态度也不一样。
(二)能力素质参差不齐。队员来部队前接受教育的程度、身体素质、个人品质都有很大的差别。有的队员有一技之长,比如驾驶、修理等,甚至有消防员退伍的,对消防业务很熟悉,身体素质也很好,但有的同志是刚出校门的或从事过其它岗位有工作经验的,对消防业务不熟练,但文化程度较高,因此要缩减队员之间能力、素质的差异,很好地凝聚他们的向心力也面临一定的困难。
(三)文化程度相对较高。由于在征招合同制消防员时,对文化程度作了要求,合同制文员队文化程度在大专以上,合同制灭火救援队文化程度都在高中以上,相对现役战士来说,接受文化教育的程度高,文化素质比较好,表现出来对文字处理能力较好,计算机的运用比较熟练,理解接受能力比较强。
基于以上几个特点,合同制消防员对待工作地态度可以归纳为以下几种类型:
1) 热爱工作,珍惜工作机会。大多数合同制消防员属于这个类型,热爱本职工作,珍惜现有的工作岗位,下队以后,能够安心本职工作,积极学习业务,希望在本职岗位上能有所发展。因此,在平时能够认真遵守部队的条令条例和各项规章制度,为部队的建设出谋划策,服从意识强,自我要求严,刻苦训练,努力学习。这一类的合同制消防员在队伍中能够带好头,放好样子,促进部队的管理与发展,不需要管理者操心,即使偶尔犯点错误,略加说服教育就达到管理的目的,他们也会虚心接受,积极改正。
2)平平庸庸,做一天和尚撞一天钟。部分合同制消防员来部队前对部队充满了好奇感,也充满了努力干工作的激情,但由于对消防部队缺乏正确的认识,到消防部队后又发现现实与想象有很大的差距,自身各方面的素质又赶不上现役官兵,这种激情逐渐消退,加之自身的意志力不强,对工作前景缺乏信心,因而表现出来的是做一天和尚撞一天钟,工作没有干劲。但这类合同制消防员有可塑性,在平时的工作中加以积极地引导,让他们认识到自己的价值,帮助他们树立信心,他们都能很快地表现出工作热情。
3)不思进取,把消防部队当过渡跳板。有个别合同制消防员把现有的工作作为过渡和跳板,他们大都是由于在社会上还没有找到工作,到部队后又不适应部队的生活,因而,这类合同制消防员平时不思进取,工作消极怠慢,管理者要转变他们的思想态度,使其安心部队的生活,要花一定的精力。
合同制消防员下基层中队后,如何帮助他们尽快适应基层中队生活,迈好第一步?这是基层中队带兵人老生常谈的话题,作为基层中队带兵人要想带好合同制消防员,在利用部队的条令条例和合同制消防员暂行条例来约束的同时,更加要动之以情晓之以理。
一是要从思想上入手,因为思想决定人的一切。一方面,要帮助合同制消防员消除庸俗关系的影响,坚定“成长进步不靠投机取巧而靠脚踏实地”的信念。教育他们树立正确的世界观、人生观、价值观。另一方面,要组织合同制消防员开展“为什么到消防部队?来消防部队干什么?”的讨论,用谈心的方式进行交流了解,因为谈心是密切同志关系的“润滑剂”,是基层中队落实“两个经常”的金钥匙。合同制消防员是部队的“新鲜血液”,搞好同合同制消防员的谈心尤为重要。
二是要从平时的工作生活入手。因为平时的细节、养成直接关系到人的素质高低。一方面,要让现役战士起到模范带头作用,工作生活中要多留心,工作上不能急于求成,要手把手地教他们,生活中要真心真意关心他们,用问候温暖他们,用行动感化他们。另一方面,要处理好言教与身教的关系,把握严与爱的尺度,要严之有理,管之有据,严格按条令条例管理,坚决杜绝简单粗暴。
三是在训练中要体贴热心,一视同仁。合同制消防员刚下中队,可能会出现对饮食、生活、交往、体力等情况不适应,面对紧张、单调、枯燥、疲劳的训练生活,难免会产生孤独、烦躁、忧虑、恐惧的心理。这时,我们就及时消除他们的心理障碍,坚持以平等的姿态进行沟通交流,充分尊重人格,保护他们的隐私,不打骂体罚侮辱合同制消防员,不因反应迟钝就讽刺挖苦,不因犯小错误而一棍子打死,也不因表现突出就一时照顾。做到既鼓励先进,更激励后进;既善于批评,更善于帮助,使他们在民主、和睦、愉快的环境中健康成长。
合同制消防员多是关系兵,这是大家众所周知的,也因他们的特殊性给我们的管理带来了一定的难度。对此,就如何管理“关系兵”做一点探讨。
“关系兵”也就是我们常说的有“后台”的或者有“来头”。主要有以下几个特点:一是存在着一种优越感;二是依仗有关系,不服从部队管理,管轻了不管用,重了就到“关系”那里胡说八道;三是难以坚持原则和公道。“关系兵”在关键时候有人写条子、打招呼,要求给予关照,让最基层的管理者左右为难。对此,应从以下几点去把握:
一、坚持原则,克服怕“关系兵”的思想。无论靠山多硬,来头多大,毕竟还是你的兵。严格按照军队的条令、条例以及合同制消防员日常行为规范去管理要求,坚持原则,一身正气去带领他们,而不过多地去考虑背后的关系,做到管理中有理有力。在日常管理中,让“关系”牵着鼻子走,这就等于叫兵牵着鼻子走,这样将会丧失领导的权威,在群众中失去一个管理者的威信,往后的管理工作会出现不灵、不硬的现象。
二、校正对“关系”的偏见。一是要全面地看问题。“关系兵”绝大多数是积极上进、遵纪守法的,而不服从管理、搞特殊、调皮捣蛋的只是个别,绝不能千篇一律。二是要客观地分析看待。合同制消防员想在部队学点技术,向往一个好的岗位,不只是“关系兵”所追求的东西,应该是所有到部队的人都向往的,不能看成是不正之风。三是要通过实质去看问题,在这些合同制消防员里很多是家里的父母把他们送到部队来锻炼的,他们希望通过部队的管理能使他们的孩子得到锻炼,因此“关系”对“关系兵”也是很严格的,也是讲原则道理的。从这个意义上来说,管理者一定要充分发挥“关系兵”积极一面的作用,不能片面认为“关系”起到的都是消极作用。
三、加强“关系兵”疏导。一是靠“关系”,只能管一时,不能管一世,一旦失去可能会摔跤。二是靠“关系”只能解决一部分棘手问题,若出了一些大问题,“关系”照样救不了你,更不是你永远的救世主。所以疏导这些合同制消防员明理,引导他们走向正路,这是一个管理者的责任。在个人成长进步的道路上,要实现自己的理想,关键还是自身的努力和奋斗,决不能在人生的成长道路上等谁、靠谁。
合同制消防队伍的管理者,是艰苦的,但也是值得敬佩的。要有带着问题、带着责任的工作态度,要有不辱使命、迎难而上的精神面貌,这样合同制消防队伍的前途将十分宽广。
消防合同属于合同(模板19篇)篇四
甲方(需方):
乙方(供方):
甲、乙双方经友好协商,在平等自愿、互利互惠的基础上,根据国家《合同法》和有关政策法规的规定,签订本合同,双方共同遵守:
一、产品名称、型号、数量、金额:
二、质量要求和保证:乙方保证以上产品为全新未使用过的产品,产品质量符合国家标准、消防标准、行业标准,具备国家消防合格认证的消防合格标签、产品出厂标签、身份认证标签,经公安部消防产品合格评定中心网站验证,销售渠道符合乙方身份,流向地区为 市,销售日期距出厂日期不超过15天,产品实行三包,保修一年。
三、验收标准、方法及期限:所交产品符合消防相关验收标准,乙方交货时甲方进行实际检验。
四、合同单价约定:本合同标的物价格为合同期限内既定价格,不因任何因素而改变。
五、运输方式及费用承担:乙方承担运输及运费,并负责交货到甲方公司所在地。
六、交货期限及地点:甲方给乙方下订单后7日内,乙方送货到甲方公司所在地。
七、货款期限及付款方法:货到7日内进行验收,验收合格后,乙方提供发票, 甲方支付货款。
八、合同有效期: 至产品保修期结束或消防部门对该类产品其它要求。
九、违约责任:乙方所交货物品种、规格型号、质量不符合本合同规定的,甲方有权拒收,乙方无条件更换,如因乙方交货延期或质量不符合合同要求给甲方造成的一切损失由乙方承担。
十、合同生效:本合同一式两份,双方签字盖章后生效,如有异议,双方友好协商解决,协商不成,提交甲方所在地法院裁决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
消防合同属于合同(模板19篇)篇五
甲方:大陆汽车电子(芜湖)有限公司(以下简称甲方)。
乙方:安徽科创安全技术有限责任公司(以下简称乙方)。
为了保障公司和人员的生命财产安全,防止因消防设备维修保养不及时而导致消防设备不能正常工作,一旦发生火灾,不能真正起到自动报警和自动灭火的作用。
根据国家消防有关规定,现甲方将公司内所有的消防设施的维护保养工作委托给乙方。
为了明确责任,分工协作,互相配合,经双方协商同意,特订本合同如下:第一条:维护服务的消防工程名称:大陆汽车电子(芜湖)有限公司消防设施维护。
第二条:维护服务的消防工程地址:安徽省芜湖市银湖北路27号。
第三条:维修服务的消防工程范围及维护内容要求:
一、维护服务的消防工程范围:
1、火灾自动报警系统;。
2、消防控制联动系统;。
3、消火栓系统;。
4、自动喷淋系统;。
5、二氧化碳灭火系统(包括浓度报警系统);。
6、七氟丙烷灭火系统;。
7、应急照明及疏散指示系统;。
二、维护内容及要求:《消防工程维保技术协议》。
第四条:维护期限、费用及付款方式:
本次消防系统维护周期为壹年,自20xx年元月1日起至20xx年12月31日止,年维护费用为:155000整(大写:壹拾伍万伍仟圆整),当维护周期达到半年时支付乙方本合同款的50%,维护周期结束后10日内再支付本合同款的50%,二次付清。
该合同期满时,乙方有优先续签合同的权利。
第五条:双方责任:
(一)甲方责任:
1、甲方应安排专人负责该消防系统的日常管理和监护,坚持24小时值班制度,并按消防规范的要求,对公司的消防设施进行日检查制度,并做好记录。
2、当甲方发现消防设施故障并不能自行排除时,应及时以电话方式通知乙方,乙方在与甲方联系确认后12小时内,必须派维护人员到现场进行处理。
并根据实际情况,填写维修记录,甲、乙双方有关人员签字后交双方分别存档。
3、甲方必须按本合同按时付给乙方维护款,不得以任何理由拖欠应付款项,如发生拖欠款项现象,除按《经济合同法》规定承担责任外,乙方将自动转为待工期,其间,该消防维护服务的项目所发生的任何消防安全事故,乙方不承担任何责任。
4、甲方应积极配合乙方工作,提供公司的消防图纸资料及有关设备的`材料,以利乙方能顺利地进行维护。
(二)乙方责任:
1、乙方负责本合同范围内消防系统维护工作,以确保整个系统处于正常运行状态。
2、乙方根据维护细则定期进行月检、季检、年检工作,同时对消防维护工程范围内的设备进行维护保养,每次维护保养工作完成后填写相关的维护记录表,分别由双方负责人签字后存档。
(注:年检和季检的当月不再进行月检)。
3、乙方在月检、季检和年检的维护工作完成后,应做出维护报告书,经由甲方现场负责人签字后存档。
当消防系统出现故障时甲方通知乙方到现场,乙方两次不按时到达现场处理故障,视为违约,由此造成一切后果由乙方负责,造成的经济损失由乙方赔偿。
4、乙方为确保防爆实验室的浓度探测器处于完好状态,应每半年请有资质的检测机构对浓度探头进行检测并出具合格的检测报告,当检测发现探头达不到使用要求时乙方应将探头送至厂家进行重新标定使其达到正常使用要求,上述所产生的费用由乙方自行承担。
5、若遇以下情况,乙方不承担责任:
第六条:其它:
1、消防工程的维护保养工作,需更换设备、零配件、材料单价在100元以内,由乙方承担。
如超过100元的设备由甲方承担购买,乙方负责安装;甲方亦可委托乙方购买,乙方需提供正规发票,其采购费用由甲方支付。
甲方擅自关闭被维护设备;值班人员不在值班现场;当确定设备、备件已损坏时,乙方提出需要更换,甲方不与采纳的;甲方不及时反馈给乙方设备运转故障情况。
2、防暴实验室的浓度探头每半年需请有资质的供应商对其灵敏度进行检测。
2、甲方现场负责人为:夏跃斌,乙方现场负责人为:吴军,如双方现场负责人有所变动,应书面通知对方。
3、本合同有效期间,双方均应严格履行,任一方违约均需承担相应的违约责任。
4、本合同履行期间若发生争议,首先由双方友好协商解决,协商不成则提交甲方所在地人民法院进行裁决。
第七条:合同生效。
本合同一式二份,甲方一份、乙方一份,自双方代表签字,单位盖章后生效,本合同有效期子20xx年元月1日起至20xx年12月31日止。
甲方(盖章):大陆汽车电子(芜湖)有限公司。
乙方(盖章):
代表签字:
消防合同属于合同(模板19篇)篇六
甲方(需方):
乙方(供方):
根据中华人民共和国经济合同法和有关政策规定,经双方协商一致签订本合同。
一、品名、规格、数量、价格、交(提)货日期
二、质量标准:按消防部门要求。
三、验收方法:货送到甲方指定地点由甲方人员验收。
四、结算方式及期限:甲方自收到货验收合格后直接把货款付给乙方。
五、运输方式:由乙方负责。
六、费用承担:由乙方承担。
七、违约责任:
1、乙方所提供的消防器材必须是经公安消防机构认可的产品
2、乙方无条件把关合同中消防器材本身的质量保证。
3、乙方对上述消防器材确保维修期内免费上门检修维保,确保 产品设备的正常使用(保修期为一年)对甲方的报故或诉求必 须及时上门服务。
4、乙方对所承诺的技术标准或充灌标准必须明确在标签上如实填写。
附注:
1、本合同依法签订,即具有法律效力,双方必须全面履行,任何一方都不得
擅自变更或解除,因需要变更或解除时,应经双方协商一致,依法另立协议。
2、本合同正本二份,双方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
消防合同属于合同(模板19篇)篇七
名称:xxx
姓名:xxx
法定代表人(主要负责人):xxx
身份证号码:xxx
户籍地址:xxx
甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)和国家、省市的有关规定,遵循合法、公平、平等自愿,协商一致、诚实信用原则,订立本合同。
一、合同的类型和期限
第一条本合同的类型为:无固定期限合同。自____年____月____日起。
二、工作时间和休息休假
第二条 乙方所在岗位执行____工时制。
第三条 甲方严格执行国家有关休息休假的规定,甲方应严格遵守国家有关加班的规定,确实由于生产经营需要,应当与乙方协商确定加班事宜。
三、劳动报酬
第四条 乙方的月工资为:____元(其中试用期间工资为:____元)。甲方每月___日以货币形式足额支付乙方的工资。
第五条 甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日、法定休假日工作的,应依法安排乙方补休或支付相应工资报酬。
四、社会保险
第六条 甲方应按国家和本市社会保险的有关规定为乙方参加社会保险。
第七条 乙方患病或非因工负伤,其病假工资、疾病救济费和医疗待遇等按照国家和本市有关规定执行。
第八条 乙方患职业病或因工负伤的工资和工伤保险待遇按国家和本市有关规定执行。
五、劳动保护、劳动条件和职业危害防护
第九条 甲方建立健全生产工艺流程,制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。甲方对可能产生职业病危害的岗位,应当向乙方履行告知义务,并做好劳动过程中职业危害的预防工作。
第十条 甲方为乙方提供必要的劳动条件以及安全卫生的工作环境,并依照企业生产经营特点及有关规定向乙方发放劳防用品和防暑降温用品。
第十一条 甲方应根据自身特点有计划地对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训,提高乙方思想觉悟、职业道德水准和职业技能。
乙方应认真参加甲方组织的各项必要的教育培训。
六、劳动合同的履行和变更
第十二条 甲方应当按照约定向乙方提供适当的工作场所、劳动条件和工作岗位,并按时向乙方支付劳动报酬。乙方应当认真履行自己的劳动职责,并亲自完成本合同约定的工作任务。
第十三条 甲、乙双方经协商一致,可以变更本合同的内容,并以书面形式确定。
七、劳动合同的解除
第十四条 经甲、乙双方当事人协商一致,本合同可以解除。
第十五条 乙方提前三十日以书面形式通知甲方,可以解除本合同。乙方在试用期内提前三日通知甲方,可以解除本合同。
第十六条 甲方有下列情形之一的,乙方可以解除本合同:
(一) 未按照本合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;
(二) 未支付劳动报酬的;
(三) 未依法为乙方缴纳社会保险费的;
(四) 甲方的规章制度违反法律、法规的规定,损害乙方权益的;
(五)因《劳动合同法》第二十六条第一款规定的情形致使本合同无效的;
(六)法律、行政法规规定乙方可以解除本合同的其他情形。
甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的,或者甲方违章
指挥、强令冒险作业危及乙方人身安全的,乙方可以立即解除本合同,不需事先告知甲方。
第十七条 乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:
(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;
(二)严重违反甲方的规章制度的;
(三)严重失职,营私舞弊,给甲方造成重大损害的;
(五)因《劳动合同法》第二十六条第一款第一项规定的情形致使本合同无效的;
(六)被依法追究刑事责任的。
第十八条 有下列情形之一的,甲方提前五日以书面形式通知乙方可以解除本合同:
(二)乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
(三)本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行,经甲、乙双方方协商,未能就变更本合同内容达成协议的。
第十九条 乙方有下列情形之一的,甲方不得依据第十八条的约定解除本合同:
(二)在甲方工作期间患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;
(三)患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;
(四)女职工在产期、哺乳期的;
(五)在甲方连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的;
(六)法律、行政法规规定的其他情形。
八、劳动合同的终止
第二十条 有下列情形之一的,本合同终止:
(一)本合同期满的;
(二)乙方开始依法享受基本养老保险待遇的;
(三)乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;
(四)甲方被依法宣告破产的;
(五)甲方被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者甲方决定提前解散的;
(六)法律、行政法规规定的其他情形。
九、其他
第二十一条 本合同未尽事宜,或者有关劳动标准的内容与今后国家、本市有关规定相悖的,按有关规定执行。
第二十二条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效。
甲方(签章):
乙方(签章):
委托代理人(签章):
日期:
消防合同属于合同(模板19篇)篇八
甲方:乙方:为明确双方权利、义务和经济责任,本着平等互利、协商一致的原则,按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规,结合本工程具体情况,经双方协商一致达成如下合同条款。
第一条:工程概况。
1、工程名称:xx公司**及办公楼消防维修。
2、工程地点:xx路190、193号。
3、工程范围:**及办公楼。
4、承包方式:包干。
第二条:工期总工期:10至15天开工日期:年11月25日竣工日期:2015年12月10日第三条:合同价款及支付方式一、工程造价:本工程实行预算包干计价式,工程总造价为21000元(大写:贰万壹仟元正)。
二、支付方式工程完工经甲乙双方现场验收合格后30天内支付完工程款。
第四条:材料供应所有工程材料及工器具均由乙方自行采购、保管。
第五条:双方职责。
一、甲方职责。
1、甲方驻现场代表:xx。
2、负责协调相关职能部门及周边的关系。
3、按所定工程范围进行现场交接。
4、对工程进度、质量、安全、隐蔽工程和合同执行进行监督检查,负责现场存在问题的处理。
5、组织对工程竣工验收,及时办理工程结算。
二、乙方职责。
1、乙方驻现场代表:xx.
2、严格按照工程范围施工规范、质量标准及操作规程施工,确保工程质量及安全生产。
3、必须确保工程施工质量,安全管理和协调工作。
4、认真做好现场文明施工,遵守甲方的各种规章制度,接受甲方的监督,做到工完料尽场地清。
第六条安全文明施工乙方必须按安全文明施工标准的规定进行施工,报经甲方认可,并严格执行安全文明施工措施,确保施工安全和第三方安全。
如在施工过程中造成各种安全事故,概由乙方自行负责。
第七条工程质量与验收。
1、工程竣工验收,应以指定工程范围、国家颁布的施工验收规范和质量检验标准为依据。
2、工程竣工后,由甲方组织有关单位进行竣工验收。
验收中如发现有不符质量要求,需要返工的工程,应分清责任。
属施工原因造成的,按双方验收时商定的时间,由乙方负责修缮再进行验收。
第八条附则。
1、其它本合同未尽事宜,一律按国家现行法律法规和达竹公司相关规定执行。
2、本合同一式贰份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:委托代理人:委托代理人:开户银行:开户银行:电话:电话:
消防合同属于合同(模板19篇)篇九
甲方:
乙方:
甲乙双方经友好协商,就乙方向甲方提供信息技术支持及服务事宜,达成如下协议,特订立本合同。
一、甲方向乙方购买信息技术支持及服务,期限为一年,从起至止。协议到期后,如果甲方希望继续获得乙方提供的技术支持服务,则另行签订服务协议。
二、服务期限内,乙方向甲方提供信息技术支持及服务,甲方支付乙方费用:总计人民币(小写):总计人民币(大写):甲乙双方签订协议后5个工作日内,甲方向乙方支付全额服务费,协议正式生效。
三、乙方向甲方提供信息技术支持及服务方式和内容如下:
1、电话技术支持服务提供7×24小时热线电话服务,工程师在线提供信息技术问题咨询和故障诊断。
2、网络在线、email技术支持服务提供7×24小时网络在线、email信息技术支持服务。
3、远程在线诊断和故障排除:
对于电话咨询无法解决的`问题,经甲方授权乙方可通过internet远程登录乙方网络系统进行系统维护和故障排除(需要系统和网络的支持)。
4、现场技术支持服务。
对于电话、在线支持等方式无法解决的问题,根据甲方的要求乙方提供技术人员现场故障诊断和排除服务。其他现场技术支持服务包括数据迁移、系统迁移,或者由于用户硬件原因重新部署系统等内容。服务期限内,乙方根据甲方要求提供不多于6次的免费上门现场技术支持服务。如果此类现场技术服务1年内超过6次,乙方须视现有系统和实际情况酌情收取甲方操作费用,具体收费标准由甲乙双方协商确定。乙方派员到达甲方完成技术服务离开时,甲方应于乙方提交的《工作单》上签章确认其到达、离开时间。在此过程中如果发生食宿和交通费用,由甲方负责支付乙方合理之食宿和交通费用。
6、现场技术培训服务。
服务期限内,乙方根据甲方要求提供不多于2次,每次不少于2小时且不多于4小时的免费信息技术培训,培训地点在甲方现场,培训内容和培训时间双方协商确定。
四、甲方责任。
1、甲方应向乙方提供信息技术支持及服务所涉及的各种资料和业务流程。
1、甲方应向乙方准确、及时地反馈遇到的信息化问题,使乙方能及时了解并解决问题。
2、甲方应按协议约定向乙方支付相关服务费用。
五、本合同一式贰份,双方各持壹份,一经签署,立即生效。
六、补充约定:
乙方应就甲方在服务期限内提供的各种资料和业务相关的一切业务细节、业务流程、业务逻辑(包括相关文件、资料)给予严格保密。
甲方:
授权代表签字:
日期:
乙方:
授权代表签字:
日期:
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
消防合同属于合同(模板19篇)篇十
身份证号码:
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:
第一条工程概况。
1、工程名称:
2、工程地点:
第二条承包范围:____公司内所有消防管道及生活用水联通____。
第三条工程承包方式:__包工包材________。
第四条合同工期。
开工日期:___201x.5.22__(15天)____
竣工日期(工程经公司部门验收合格,合格证的时间):__30天_______
第五条工程造价:___伍万元整______。
付款方式:___首付2.5万元__不含税____。
尾数付款方式:_验收合格后一次性付清2.5万元__不含税______。
第六条工程质量及验收标准。
1、本工程由甲乙双方以及政府消防主管道以施工图纸相关标准、规范为标准共同验收。
2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书,检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备,乙方约定材料(附件材料规格及长度)不合格的材料、设备不允许进场使用和安装,如发现乙方擅自变更了材料品牌,应承担全部责任。
3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-20xx、《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-、《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-20xx、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-20xx,及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
4、乙方交工前应该做48小时的试运行试验。
第七条安全施工。
1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2、乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切经济损失。
第八条材料采购__主管道天津(利达)牌___厚度3.75____生活用水管(内增塑)。
第九条质量保修关规。
1、本工程免费质量保修期限为年,终身维护保养。
2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
第十条争议的解决。
本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。
第十四条其他约定。
1、本合同正本两份,双方各执一份;副本四份,甲方执三份,乙方执一份。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
3、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人:_________法定代表人:_________。
协议签订地:_________协议签订地:_________。
签订日期:
消防合同属于合同(模板19篇)篇十一
发包方(甲方):
承包方(乙方):
签定时间:年月日。
根据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国消防法》以及有关规定,为明确双方在工程施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签定本合同。
第一条工程项目。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统及防火卷帘。
四、工程造价:万元整(元)。
第二条施工准备。
一、甲方:协助乙方安排现场施工的用水、用电等合理要求,水、电费由甲方负责。
二、乙方:乙方协助甲方火灾自动报警项目的消防建审工作,乙方应提供所需资料。组织好施工管理人员和材料、施工机具进场。
三、乙方必须注意安全施工,在施工过程中由于乙方原因所发生的一切不安全事件由乙方负责。
第三条工程期限。
根据国家工期定额和甲方使用需要。
第四条工程质量。
一、乙方必须按照甲方提供的图纸和国家有关规范、标准及现场实际施工;。
二、乙方保证承包范围内的工程通过当地公安消防监督部门的验收;。
三、工程用消防设备产品需具有产品检测报告、产品合格证。
第五条工程价款的支付与结算。
工程完工后甲方应付给乙方总工程款的%,工程通过省消防检测中心检验合格后应付给乙方总工程款的%,工程通过消防验收合格后付至总工程款的%,留%作为质保金。
第六条工程验收。
工程竣工报当地消防监督部门验收,乙方负责协助甲方整理有关报验收资料。
工程在一年质保期内提供免费维保服务(人为因素除外),质保期满后乙方可以对本系统工程进行有偿维保服务。
第七条违约责任。
一、乙方的责任:工程质量不符合规定负责赔偿修理或返工,费用自理;。
二、甲方的责任:未能按合同的规定履行自己应负的责任,应赔偿由此给乙方造成的损失。
第八条附则。
一、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份;。
二、本协议自双方代表签字盖章后生效。未尽事宜,经双方协商同意后可签定补充条款,补充条款和本协议具有同等法律效应。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
消防合同属于合同(模板19篇)篇十二
发包方:
承包方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经友好协商,订立本建筑工程施工合同。
第一条 工程概况
工程名称:***围墙设置工程
工程地点:
第二条 承包方式
包工包料。
第三条 工程承包范围
1、甲方提供图纸的工作内容:花式围墙砌筑、粉刷(含基础)、铁艺栏杆制作、安装、油漆。附属所需的地面砼等障碍物破除及土方开挖、回填以及恢复工作及预算中包含的其他子项工作。
2、按图纸设计要求;特殊要求按甲方书面通知。
3、以上工程内容包工期、包安全、包质量、包工地内外的保洁并保持与周围业主间良好的生产生活关系。承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。
4、施工中如甲方要求增加或减少工程量的,在经甲方确认后按实结算。合同中已有项目按合同单价执行,合同中没有的项目按定额执行。
第四条 合同工期
接甲方指令后开工,在 年 月 日前,乙方应完成全部包干工作,雨天经甲方确认可适当顺延工期。
由于乙方的原因导致工程延期,承包人应承担 1000元/天的违约金。违约金在工程款中直接扣除。
质量要求
符合国家相关规定及达到发包人的质量要求,达到合格标准。
第六条 工程价款及付款方式
1、本合同固定总价合计人民币**元,大写***圆整。
2、本合同暂定总价包含:承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。
3、经甲方确认的施工图中的工程内容在实际施工中未发生的,结算时应扣除。
4、付款方式
施工至全部工程量的'50%,甲方向乙方支付至合同总价款的20%;工程竣工验收合格后十五个工作日内,付至合同总价款的50%;结算完毕付至结算价的95%;剩余5%结算价作为质保金,于验收合格之日起一年后如无任何质量问题一次性无息付清。
乙方应于每次付款前向甲方开具相同金额的符合甲方需求的工程款发票,乙方未开具时,甲方有权暂停支付相应的工程款,且乙方未能及时开具工程款发票导致发包人延期支付工程款的,责任由乙方自行承担,且乙方不得因此而拒绝施工。
第七条 甲方职责
现场协调指挥:包括协助施工单位做好与小区业主的沟通、协调,协调处理绿化移植等有可能影响施工的因素。
第八条 乙方职责
1、按合同要求完成施工内容确保工程质量。服从甲方现场指挥人员的指挥,保证安全、保证质量和工期。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,依法办理相关保险,承担一切安全措施费用;施工过程中发生的一切安全事故,所造成的一切后果及损失由乙方承担。
2、乙方及所属人员发生任何伤亡事故与甲方无关,由乙方自行承担一切责任;如因乙方原因导致甲方和第三方人身、财产损失,乙方应及时予以赔偿。必要时甲方可将乙方应承担的上述赔偿金额从应付工程款中直接扣除。
3、施工过程中,乙方必须文明施工,保持现场施工整洁,做到现场施工整洁,如乙方不服从管理,甲方有权要求承包人整改,延误工期责任由乙方承担;在甲方书面通知7天内建筑垃圾若未及时清理,甲方有权另请施工单位清理,其发生的费用直接从工程款中扣除,并且每次乙方向甲方支付500元的违约金。
4、在质保期内因质量问题乙方在一周内不能及时进行维修的,甲方有权另行安排其他施工队伍修理,所需费用直接在质保金中扣除。如质保金不足以支付的,甲方有权向乙方追偿。
5、材料供应管理:工程材料由乙方自购,材料质量必须到达相关标准要求,且材质必须得到甲方的确认,如因材料不合格承包人应承担相关责任及损失(包括工期延误责任)。
6、乙方应负责已完成工程的保护工作,在工程竣工验收完成并移交甲方前,乙方应妥善做好看护工作。
第九条 违约责任
1、本工程应达到甲方要求的质量标准,如工程竣工验收不合格的,甲方将终止施工合同并不再支付剩余工程款,乙方并应另行承担因此给发包人造成的全部损失。
2、乙方应按照合同约定的工期如期完工,逾期超过七天的,甲方有权单方面终止本合同,乙方除无权取得任何款项外,还须向甲方支付合同总价款20%的违约金,因此给甲方造成损失的,还应据实赔偿损失。
3、乙方未能按合同要求完成施工内容或不服从甲方安排,甲方有权单方面终止本合同,清退乙方所有人员,并向乙方追索相应的损失。
4、在施工过程中,若发生重大人身伤亡事故,不但由乙方承担一切责任,还须向甲方支付付每伤亡人次10000元的违约金,且甲方有权单方面解除本合同,因合同解除产生的一切责任及损失均由乙方承担。
第十条 廉洁条款
承包人被发现以任何形式之商业贿赂予发包人员工,如“回扣”、“招待”、“娱乐”、“购房”、“就业”、“国内或国外旅游”、“馈赠”、“购物折扣”,及其他一切对本公司职工和其家属物资上任何形式受益者,皆视为商业贿赂,如发生这种情况,发包人有权单方面终止双方之间的合同,冻结所有应付款项,如情节严重或者涉及刑事,则发包人提交相关司法部门依法处理。
第十一条 其它约定
1、如发生与本合同有关的争议,无法通过协商途径解决的,任何一方都可向工程所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同自甲、乙双方签字或盖章起生效,工程竣工并验收合格结清工程款后自行终止。
3、本合同壹式肆份,甲、乙双方各执贰份,具同等法律效力。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
甲方代表: 乙方代表:
日期: 日期:
消防合同属于合同(模板19篇)篇十三
20xx年7月15日,原告武某与被告山东省日照市某家电公司签订房屋租赁合同一份,合同约定,日照市某家电公司将自己有权对外转租的位于日照某路段沿街楼房b座一层的房屋租赁给原告武某,用于开电玩城,租期10年,租金每年30万元,第二年至第十年每年租金递增比例为上一年度的5%,合同还约定了其他条款。
合同签订后,被告即将该涉案房屋交付给原告。次日,原告即开始对涉案租赁房屋进行装修。此后原告多次要求被告提供该涉案房屋的整体消防验收合格手续,被告一直未能提供。同年8月6日,被告法定代表人张某给原告出具承诺书一份,内容为:承诺于20xx年8月31日前将消防备案手续到位,过期承担一切损失。到期后,被告仍未提供涉案房屋的消防验收合格手续。20xx年9月3日,原告武某与被告法定代表人张某签订终止房屋租赁合同,合同约定,因出租方到约定期间(20xx年8月31日前)未给承租方提供消防备案书(消防验收合格证),造成承租方无法正常经营,给承租方造成损失,承租方现要求终止租赁合同。给承租方造成的一切经济损失由出租方承担,自20xx年9月3日起出租方不向承租方计算房租。后被告迟迟不返还原告预交的租金并拒绝赔偿原告的损失。原告遂诉至法院要求被告返还租金并赔偿损失100余万元。
案件审理过程中,存在两种不同意见:
第一种意见是:本案所涉房屋未经消防验收合格即对外出租,违反法律的强制性规定,且不能实现合同目的,该房屋租赁合同应为无效合同,因合同无效而给原告造成的损失应由被告承担赔偿责任。
第二种意见是:依法成立的合同受法律保护,对双方当事人均具有约束力,双方当事人应当按照合同约定履行各自的义务。本案中原被告在平等自愿的基础上签订的房屋租赁合同,系双方当事人的真实意思表示,该合同应合法有效。因被告无法提供涉案房屋的消防验收手续直接导致原告不能实现合同目的,双方自愿达成解除合同的意思表示,应当尊重当事人的意愿,但导致合同解除过错在被告,被告应当返还原告租金及押金并赔偿原告损失。
笔者同意第二种意见。
根据《最高人民法院答复云南省高级人民法院关于未经消防验收合格而订立的房屋租赁合同如何认定其效力的函复》第二条“租赁合同涉及的房屋不属于法律规定必须经过消防机关验收的,人民法院不应当以该房屋未经消防验收合格为由而认定合同无效”,第三条“租赁房屋用于开设经营宾馆、饭店、商场等公众聚集场所的,向当地公安消防机构申报消防安全检查的义务人为该企业的开办经营者,但租赁标的物经消防安全验收合格,不是认定房屋租赁合同效力的必要条件”的规定,原告所租赁的房屋不属于必须要按照国家工程建筑消防技术标准进行设计的对象,双方在签订合同时,也未将租赁房屋经消防验收合格约定为合同生效条件,故原被告签订的房屋租赁合同不具备合同无效的情形,双方签订的房屋租赁合同应属有效合同。
虽然租赁房屋未经消防验收合格不是租赁合同生效的必要条件,但租赁房屋的消防验收是原告开办电玩城不可或缺的前提条件之一,因被告家电公司在承诺期限内未能提供涉案房屋的消防验收手续,导致原告无法办理电玩城开业前所需手续,致使原告签订合同的目的不能实现。原告提出解除合同,被告家电公司亦同意解除,经原被告双方协商一致达成的解除房屋租赁合同系双方当事人的真实意思表示。因此,导致双方签订的租赁合同解除的责任在被告,被告应当返还原告所交租金及押金并赔偿原告的各项经济损失。
最终,法院依法判决被告返还原告租金及押金165068元并赔偿原告损失268865元。判决后原被告均未上诉,该判决已发生法律效力。
消防合同属于合同(模板19篇)篇十四
经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条:产品的名称、品种、规格、数量、单价和金额。
116415.00元)2、产品的技术标准(包括质量要求),按下列第(1)项执行:
(1)以上产品均按照国家标准执行,乙方提供产品的出厂检验报告、合格证等。
证明。
(2)乙方保证以上产品均能够通过铁岭市消防部门验收。第二条:产品的交货单位、交货方法、运输方式、交货地点。
1、产品的交货单位:华能铁岭风力发电有限公司平顶堡风电场升压站。2、交货方法,按下列第(1)项执行:
(1)由乙方免费送货到甲方平顶堡风电场(平顶堡镇小红石村)。第三条:对产品提出异议时间和办法。
1、经甲、乙双方签字盖章后合同生效,双方按照合同约定履行责任。合同。
一式8份,正本2份,副本6份。甲方1份正本5份副本,乙方1份正本1份副本。
甲方:(签字)乙方:(签字)。
(盖章)(盖章)。
甲方:华能铁岭风力发电有限公司安全监察室乙方:铁岭市银州区嘉合消防器材商店。
签订时间:二〇一一年七月。
消防合同属于合同(模板19篇)篇十五
甲方(需方):
乙方(供方):
甲、乙双方经友好协商,在平等自愿、互利互惠的基础上,根据国家《合同法》和有关政策法规的规定,签订本合同,双方共同遵守:
一、产品名称、型号、数量、金额:
二、质量要求和保证:乙方保证以上产品为全新未使用过的产品,产品质量符合国家标准、消防标准、行业标准,具备国家消防合格认证的消防合格标签、产品出厂标签、身份认证标签,经公安部消防产品合格评定中心网站验证,销售渠道符合乙方身份,流向地区为市,销售日期距出厂日期不超过15天,产品实行三包,保修一年。
三、验收标准、方法及期限:所交产品符合消防相关验收标准,乙方交货时甲方进行实际检验。
四、合同单价约定:本合同标的物价格为合同期限内既定价格,不因任何因素而改变。
五、运输方式及费用承担:乙方承担运输及运费,并负责交货到甲方公司所在地。
六、交货期限及地点:甲方给乙方下订单后7日内,乙方送货到甲方公司所在地。
七、货款期限及付款方法:货到7日内进行验收,验收合格后,乙方提供发票,甲方支付货款。
八、合同有效期:至产品保修期结束或消防部门对该类产品其它要求。
九、违约责任:乙方所交货物品种、规格型号、质量不符合本合同规定的,甲方有权拒收,乙方无条件更换,如因乙方交货延期或质量不符合合同要求给甲方造成的一切损失由乙方承担。
十、合同生效:本合同一式两份,双方签字盖章后生效,如有异议,双方友好协商解决,协商不成,提交甲方所在地法院裁决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
消防合同属于合同(模板19篇)篇十六
甲方:
乙方:
乙方承包甲方消防喷淋管道安装内容包括:管道安装、喷头安装,管道刷面漆、试压。不含修洞、开洞,消防箱安装消防栓、填充套管、吊洞,具体按以下几点实行:
1、乙方必须按规范,按图纸施工,确保消防验收合格。
2、施工过程中必须做到安全施工,不违规作业,听从现场施工人员安排,不得浪费材料。
3、甲方负责施工所需机具、工具、劳保、住宿。
4.人工费:甲方以乙方所安装管道每米20元付给乙方,总量以现场实际长度为准。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方:
乙方:
消防合同属于合同(模板19篇)篇十七
发包方:(以下简称甲方)承包方:上海xx公司(以下简称乙方)。
经甲乙双方协定,就甲方消防系统的维护保养事宜达成如下协议:
系统、系统、系统、和系统,在________年____月____日至________年____月____日期间由乙方负责维护保养,保养期为________年。
(一)、本合同签字生效后,乙方在日内完成对消防系统的全面检查,检修。
(二)、本合同生效后________年内,乙方对本消防系统进行4次全面例行检查、维护,分别在每季度的第一个月进行。
(三)、遇到突发火灾报警系统故障,甲方应及时通知乙方,乙方须紧急派员排除和维修。对于一般故障,乙方人员在24小时内到达进行维修。
(四)、消防主管部门进行年检时,乙方人员到场,并保证系统工作正常。
(五)、甲方应为乙方工作人员现场工作提供方便及相应安全措施,乙方工作人员应遵守甲方的规章制度。
(六)、乙方在提供技术服务时,不负责任何间接责任或由此引起的其它责任(如间接损坏、损失及营业利益之损失)。
(七)、乙方维修保养范围不包括人为损坏、更改装修而产生的损坏。
(八)、每次维护保养后,甲方有关负责人需在维修记录表上签字,一式份,双方备案。
(一)、本合同总价为:元整。
(二)、在完成对消防系统每季度一次的全面检查、测试及维修后,甲方预付给乙方合同总价的%,即:元整。以此按每季度类推。
(一)、本合同以签字日起生效,有效期为________年。
(二)、本合同一式份,甲、乙双方各执份。
(三)、合同中未尽事宜,通过友好协商解决。
甲方:乙方:上海xx公司法人代表:法人代表:
联系人:联系人:
地址:地址:
电话:电话:
传真:传真。
消防合同属于合同(模板19篇)篇十八
依照《中华人民共和国合同法》,结合国家和天津市有关法律、法规,经双方充分协商一致,签订本合同并严肃履行。
1.乙方负责在合同有效期内定期对施进行检测维修保养。
2.检测维修保养内容包括(自行选择):
a.消防供配电设施。
b.火灾自动报警系统。
c.自动喷水灭火系统。
d.消防供水设施。
e.室内消火栓系统。
f.?室外消火栓及消防炮系统。
g.水喷雾灭火系统。
h.细水雾灭火系统。
i.气体灭火系统。
j.泡沫灭火系统。
k.干粉灭火系统。
l.机械排烟系统。
m.机械送风系统。
o.消防电话系统。
q.防火分隔系统。
r.安全疏散及应急照明系统。
1.检测维修保养期间由甲方负责提供原消防设施的有关图纸资料。
2.甲方负责系统的日常值班、巡查、建档并认真填写《消防控制室值班记录》,向乙方提供详细的故障情况记录。
3.甲方负责提供图纸资料不全或有误、情况介绍不全或有误,造成乙方检测漏项或者失误均由甲方负责。
4.甲方负责维护保养现场各部门的协调,并派专人协助乙方掌握、了解甲方维护保养消防系统的性能与存在问题,提供检测、维修、保养所需水、电、气等必要条件,并全程配合乙方确保维护保养工作顺利进行。
5.乙方检测出损坏的消防设备后,由乙方负责提供所需设备(器件)规格、型号、数量,甲方负责购买或由乙方代购,费用由甲方支付。
6.甲方应保证其各项责任的履行,由于甲方原因影响检测、维修保养工作进行所产生的后果,由甲方承担。
1.乙方根据提供图纸,依据中华人民共和和国国家标准gb25201——20xx《建筑消防设施的维护管理》及天津市地方标准db12-097-1998《自动消防系统质量检验评定规程》中相关的规程及标准要求,在合同有效期内乙方负责系统的日常检测维修、保养工作;定期对甲方的消防设施进行功能检测,并提交给甲方检测报告。
2.乙方应在合同规定的期限内,对甲方消防设施维护保养每月进行一次回访,并填写《建筑消防设施月检查记录表》保质保量地完成甲方所委托的项目。
3.乙方应对建筑消防设施进行每季度不少于一次的联动检查,检查内容包括(可选择):
a.消防供配电设施。
b.火灾自动报警系统。
c.自动喷水灭火系统。
d.消防供水设施。
e.室内消火栓系统。
f.室外消火栓及消防炮系统。
g.水喷雾灭火系统。
h.细水雾灭火系统。
i.气体灭火系统。
j.泡沫灭火系统。
k.干粉灭火系统。
l.机械排烟系统。
m.机械送风系统。
o.消防电话系统。
q.防火分隔系统。
r.安全疏散及应急照明系统。
4.检测维修保养期内系统如出现故障,甲方应及时通知乙方,乙方接到甲方通知后应立即到场查看测试,并及时消除故障,确保建筑消防设施正常运行。存在一般故障的,乙方必须在接到维保要求后小时内到场维护保养;存在严重故障的,乙方必须在接到紧急维保要求后小时内到场维护保养.。
5.乙方应保证其检测维修保养的系统符合本合同规定的标准,因乙方原因质量达不到合同规定标准,乙方在合理的期限内无偿返工。
6.凡乙方在检测维修保养中违反有关规定而造成质量事故、财产损失、人员伤亡事故、均由乙方承担全部责任。
7.在检测维修保养过程中,乙方人员应遵守甲方的相关制度规定。
维修保养时间自年月日开始,至年月日结束,有效期个月。
系统检测费rmb:元维修保养费rmb:元合同总费用共计rmb:元。
人民币大写:
2.合同款付款方式。
(1)合同签订日内,甲方支付乙方合同款的%,即rmb:元,
合同完成50%时,甲方支付乙方合同款的%,即rmb:元,合同结束后日内甲方付清余款即rmb:元。(2)其它付款方式:
3.本合同任何一方不得擅自改变,如工作量发生变化,双方另行签订补充合同。
任何一方违约应按照国家有关法律规定承担违约责任并赔偿对方损失。在履行合同时双方如发生争议,应本着友好协商的原则解决,协商不成,可通过()方式解决。
1.天津仲裁委员会申请仲裁;2.向人民法院诉讼。
1.本合同一式份,甲乙双方各执正本壹份,副本份。
2.本合同自双方签订之日起生效。
3.与本合同有关的协议条款及附件,与本合同具有同等的效力。
合同签订时间:年月日。
合同签订地点:消防监督部门:
甲方:乙方:
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:。
电话:电话:传真:传真:
邮编:邮编:开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
消防合同属于合同(模板19篇)篇十九
甲方:
乙方:
为确保国家人民生命财产的安全,企业按照xx市xx区发展和改革委员会文件,西发改委[20xx]50号文件《xx区开展安全生产大检查工作实施方案》的通知,对照文件的要求和目标抓落实,层层把好关,预防或减少火灾事故的发生,承租双方特签订安全消防合同。
一、甲方要根据国家《消防监督程序》规定,督促承租方做好消防安全落实工作。
二、定期开展防火安全的检查工作,及时清除火险隐患,经常性进行防火安全自查,发现隐患及时整改。
三、乙方要配备消防器材设备,并做好保养工作,定期进行质量检维修,定时换药。
四、乙方在经营生活中应时时注意用电安全,做到人离火灭,人走断电源,加强对易燃易爆物品的管理,清理好一切消防通道。
五、乙方存在火险隐患,未按照甲方提出整改意见进行整改,甲方根据《中华人民共和国治安管理处罚条例》报请有关部门追究其事故责任,酿成火灾事故的依法追究乙方的法律责任和赔偿甲方一切经济损失。
六、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方经签字后即产生法律效律。
七、本合同有效期为甲乙双方所签房屋租赁经营合同终止之日止。
甲方:乙方:
合同编号:__________________。
甲方:________________________。
住所:________________________。
法定代表人:__________________。
项目联系人:__________________。
联系方式:____________________。
通讯地址:____________________。
电话:________________________。
传真:________________________。
电子信箱:____________________。
乙方:________________________。
住所:________________________。
法定代表人:__________________。
项目联系人:__________________。
联系方式:____________________。
通讯地址:____________________。
电话:________________________。
传真:________________________。
电子信箱:____________________。