最新土方开挖及运输合同书（热门17篇）

运输合同是货物或人员运输过程中双方合作的基础，对于双方来说都具有重要意义。下面是一些运输合同的重要注意事项，希望对大家有所帮助。

最新土方开挖及运输合同书（热门17篇）篇一

甲方:。

乙方:。

工程承包方:(简称甲方)土方承包方:(简称乙方)。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关。

法律、行政法规，依据公司劳务管理办法的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方就承包事宜，达成如下协议，双方共同遵守：

工程名称：

工程地点：

分包范围：

分包方式：

分包单价：

开始工作日期：年月日

结束工作日期：年月日。

有效工作天数：天。

1、土方开挖工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。

2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。

3、中间工序验收必须达到合格标准。

1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：。

2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：。

1、甲方负责向乙方提供经审定的土方的施工方案，并确认工作范围。

2、甲方为乙方创造必备的施工条件。

3、甲方对开挖的进度、质量、标高进行实测实量，确定工程量。

4、甲方有权监督和控制乙方的施工，确保乙方符合工程施工进度及质量要求。

1、乙方按甲方的要求组织设备进场，并确保施工机械正常运行。

2、乙方施工过程中应该按甲方及业主的质量、进度要求，在施工机械有效作业范围和现场满足运输的条件下，有序的进行开挖或甩方、土方驳运堆放，开挖过程中应满足甲方对基坑排水、维护、放坡、开挖深度等的控制要求。如乙方超挖(超深、超宽、超长)，则超挖而增加的回填土工程费用、增加基础垫层工程费用也由乙方承担。

3、自觉接受甲方、监理单位、业主的质量监督、进度控制要求，服从和遵守甲方及业主单位和各项规章制度。如有违反，按有关规定处罚。

4、乙方对施工过程的机械设备的安全操作、文明施工承担全部责任。

5、乙方无任何理由要求延长工期(不可抗拒力等原因除外)，如甲方认为，工程或其任何部分施工进度太慢，而不能按合同预定的工程完工期限完工时，则甲方应将此情况书面通知乙方，加快施工进度，确保工程能在预定的工期内完工，乙方无权要求支付任何附加费用以及价格变更。

1、乙方应保证施工场地及工地周边道路路面整洁并符合有关规定，做到施工现场安全、文明、整洁、卫生。承担因违反有关规定造成的损失和接受甲方、业主及有关政府执法部门的罚款。

2、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，对施工安全承担全部责任。

3、乙方在施工过程中土方运输沿线的清扫或清洗由乙方负责协调好城管或其他主管部门的关系并承担由于土方运输而引起的责任和费用。

1、本合同劳务报酬的计算方式：

2、工程款支付方式：

1、乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收，甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收;验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担此导致的甲方的相关损失。

2、全部工程竣工(包括乙方完成工作在内)一经发包人验收合格，乙方对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由甲方承担。

1、甲方不履行或不按约定履行合同的其它义务时，甲方应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的乙方工作期间。

2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

(1)乙方因自身原因延误工期的`，每延误一日，应向甲方支付元的违约金;。

(3)乙方不履行或不按约定履行合同的其它义务时，乙方应赔偿其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

(1)双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁;。

(2)向我公司驻地人民法院起诉。

2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;。

(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受;。

(3)仲裁机构要求停止合同工作;。

(4)法院要求停止合同工作。

1、如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。

2、如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同。

3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。

本合同一式份，具有同等效力，甲方执份，乙方执份。十五、补充条款十六、合同生效。

合同订立时间：

合同订立地点：

本合同双方约后生效。

甲方(公章)乙方(公章)。

项目经理：劳务队长：

年月日年月日。

最新土方开挖及运输合同书（热门17篇）篇二

甲方：

乙方：

本着平等互利的原则，按国家《劳动法》等相关的法律、法规，甲方将新厂厂址上的土石方开挖、回填(含运输)工程承包给乙方，为了确保工程进度与安全，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：攀枝花市远利工贸有限责任公司土石方挖、填工程

2、工程地点：南山园区橄榄坪

3、工程内容和承包范围

(2)在土石方开挖、回填过程中的地上，地下障碍物清理工作;

(3)在土石方开挖、回填过程中施工道路铺设和挖除工作;

(4)在开挖过程中如遇10平方米以上，厚度在1米以上(含1米)的坚石时，由甲方代表现场确定开挖单价及工期增加。

二、承包单价、方量、总价

挖、填方(含运输)按6.50元/m3单价(含税价)包干。乙方另需支付甲方现场施工负责人(1人)工资，工资标准按300元/天计算，天数按施工天数计算(此费用在工程款中扣除)。土石方挖、填量按成都西南冶金测量工程公司攀枝花分公司20xx年月日的测量成果14立方米加边坡放坡开挖土石方量的总合为准。工程总价为2元。

三、工程技术要求

乙方按工程现状和施工规范规定的技术要求自行进行组织施工。土石方运输过程中场地内的道路维修、场地内及道路卫生由乙方自行负责。

四、工期要求

甲方要求10天工期即从20xx年9月20日至20xx年9月30日。另考虑下暴雨及其他一切因素再增加5天，总工期合计为15天。之后，不论何种原因而导致工期拖延，甲方对乙方实行每延一天按总价款的1%罚款，在工程款中扣除。

五、安全要求

在施工过程中，乙方的人员、车辆及设备等所发生的一切安全事故和人员伤亡事故由乙方负责并承担一切费用。甲方不负任何责任和费用。乙方应为此合同的实施对其相关人员购买安全方面的保险并承担费用。

六、工程款拨付

开工后第五天拨付工程总价的50%，其余款项在开挖与回填标高达到1190.00米并经验收后的3日内付请。

七、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。

八、合同纠纷及解决

如遇合同纠纷，甲、乙双方应尽量协商解决。如协商解决不成，可向仁和区法院提起诉讼。

最新土方开挖及运输合同书（热门17篇）篇三

发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，经甲乙双方自愿协商达成如下协议：

一、工程概况。

2、项目名称：

1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(单价/方)。

2、甲方将约准。

3、进场时间大约签约在天之内进场开工。

三、其他。

1、场内事宜，全部归甲方负责处理，出场事宜全部由乙方负责。

2、由于甲方场内问题，所造成的损失，由甲方承担，20xx年全国注册建造师考试建设工程造价管理建设工程计价建设工程造价案例分析建设工程技术与计量如在签合同之日起五十天之内，不能正常开工，按违约金千分之三甲方赔偿给乙方，依此类推。

四、付款方式。

1、甲方应按每壹万立方付85%给乙方，分四次付清，余款从乙方完成工程验收为准，四个月内全部付清给乙方。

2、乙方如不按甲方规定的时间进场，乙方按千分之三赔偿给甲方如有其他事宜，甲乙双方再另行协商。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

甲方：

甲方法人代表：

年月乙方：乙方法人代表：日。

最新土方开挖及运输合同书（热门17篇）篇四

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，经甲乙双方自愿协商达成如下协议：

1、乙方开挖拖运地点：

2、项目名称：

1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(单价/方)。

2、甲方将约准。

3、进场时间大约签约在天之内进场开工。

1、场内事宜，全部归甲方负责处理，出场事宜全部由乙方负责。

2、由于甲方场内问题，所造成的损失，由甲方承担，20xx年全国注册建造师考试建设工程造价管理建设工程计价建设工程造价案例分析建设工程技术与计量如在签合同之日起五十天之内，不能正常开工，按违约金千分之三甲方赔偿给乙方，依此类推。

1、甲方应按每壹万立方付85%给乙方，分四次付清，余款从乙方完成工程验收为准，四个月内全部付清给乙方。

2、乙方如不按甲方规定的时间进场，乙方按千分之三赔偿给甲方如有其他事宜，甲乙双方再另行协商。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

甲方：

甲方法人代表：

____年____月____日

乙方：

乙方法人代表：

____年____月____日

最新土方开挖及运输合同书（热门17篇）篇五

发包方：(以下简称甲方)。

承包方：(以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，经甲乙双方自愿协商达成如下协议：

2、项目名称：“金林雅苑”

1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(含税单价22元/方)。

2、甲方将约45000方土方承包给乙方，最终结算，按实际土方量为准。

3、进场时间大约签约在35天之内进场开工。

1、签订协议书向甲方谘合同保证金伍万元，进场后甲方将合同保证金退还乙方(不计利息)。

2、场内事宜，全部归甲方负责处理，出场事宜全部由乙方负责。

3、由于甲方，场内问题，所造成的损失，由甲方承担，如在签合同之日起五十天之内，不能正常开工，按违约金千分之三甲方赔偿给乙方。依此类推。

1、甲方应按每壹万立方付75%给乙方，分四次付清，余款从乙方完成工程验收为准，四个月内全部付清给乙方。

2、乙方如不按甲方规定的'时间进场，乙方按千分之三赔偿给甲方，如有其他事宜，甲乙双方再另行协商。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

甲方：

甲方法人代表：

公司开户银行帐号：

乙方：

乙方法人代表：

最新土方开挖及运输合同书（热门17篇）篇六

发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，经甲乙双方自愿协商达成如下协议：

2、项目名称：

1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(单价/方)。

2、甲方将约准。

3、进场时间大约签约在天之内进场开工。

1、场内事宜，全部归甲方负责处理，出场事宜全部由乙方负责。

2、由于甲方场内问题，所造成的损失，由甲方承担，20xx年全国注册建造师考试建设工程造价管理建设工程计价建设工程造价案例分析建设工程技术与计量如在签合同之日起五十天之内，不能正常开工，按违约金千分之三甲方赔偿给乙方，依此类推。

1、甲方应按每壹万立方付85%给乙方，分四次付清，余款从乙方完成工程验收为准，四个月内全部付清给乙方。

2、乙方如不按甲方规定的时间进场，乙方按千分之三赔偿给甲方如有其他事宜，甲乙双方再另行协商。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

甲方：

甲方法人代表：

年月乙方：乙方法人代表：

最新土方开挖及运输合同书（热门17篇）篇七

发包方：(以下简称甲方)。

承包方：(以下简称乙方)。

一、工程名称：中心项目(蓄水池工程)。

二、工程地点：北京市海淀区银铧路。

三、承包内容：基坑土方开挖运输、护坡、基坑、排水沟降水井、人工开挖平整、护坡土钉支护等。

四、承包基价：土方每立方米按土机械进退费、机械费、消纳费，也包括在挖运土方过程中涉及到市政、交警、环保等到单位发生的一切费用。挖土量按图纸设计、自然标高及方案计算。基坑土钉支护(护坡面)每平米元，包括施工机械及人工费用。

五、施工日期：自具备条件挖土开始算起15天(除大雨天外)完成。由于乙方原因，工期不予顺延;由于发包方原因影响工期，经发包方代表签证同意后，工期相应顺延。施工工期拖延按300元/天计罚。

六、质量要求：根据甲方提供的有关数据，蓄水池图纸和支护方案及支护详图，严格按照程序施工，不得违规施工。如因乙方施工不当而发生工程超挖、少挖不符合要求，而造成返工等质量事故，一切损失由乙方负责。

七、工程款结算支付方式：

结算方式按平面图和剖面图计算工程量乘以单价。由于本工程工期短。土方及护坡工程完成付总工程款的%;小市政及室外工程竣工验收合格2个月后付款完毕。

八、双方责任：

1、甲方责任：

1)提供有关工程图纸等技术资料，提供围护方案、自然地面标高。

2)根据图纸及现场情况确定蓄水池位置;。

3)及时处理和协调挖土、护坡过程中发生的有关问题;。

4)按合同工期规定，监督乙方工期内完成任务;。

6)负责提供夜间照明和组织基坑排水工作。

2、乙方责任：

1)土方开挖前上报登记甲方特种施工人员证件，工人证件;。

4)挖土施工中如遇到问题应及时与项目部协商，由项目部全权处理所有事务;。

5)施工过程中如由乙方造成的.质量、安全事故均由乙方负责;。

6)如挖运及护坡施工过程中的环保、交警、市政等与之发生的冲突发生的费用，乙方负责交纳。

九、合同生效。

本合同书一式两份，甲、乙双方各执一份。合同中未尽事宜由双方协商解决，本合同书自签订之日起生效。

本合同双方约定签字后生效。

甲方负责人(签字)：乙方负责人(签字)：

身份证号码：身份证号码：

电话：电话：

签订时间：

最新土方开挖及运输合同书（热门17篇）篇八

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

工程名称：

工程地点：

经甲、乙双方协商，甲方同意把淅川县新法院新址院内地表土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚信的原则，并结合本工程实际现状，特订立本合同。

11承包范围及工作内容。

1.11.1承包范围。

淅川县法院新址院内土石方(为达到现场施工条件前期开挖主楼附楼以及施工道路需要清理的地表土方以及附属物等)，具体尺寸及标高由甲方指定.

1.21.2工作内容。

乙方负责完成承包范围内所有土石方的开挖、外运、。乙方还必须负责现场协调办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续，并承担相应费用。

22合同价款、承包方式及结算原则。

2.1承包方式。

本工程采用综合单价包干形式，综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等事宜，确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)。

2.2本工程开挖及外运综合单价为元/立方米，包含税金%管理费%等承包范围内所列的各项费用)。

3计价方式及结算原则。

乙方已综合考虑本工程特点，现场条件、情况、雨季影响、承包范围及方式、合同条款，以确保施工质量、工期、安全文明施工为前提，由双方根据现场核实原始标高及平面尺寸，进行工程量计算，再按合同进行最终结算，乙方不得以任何理由提出价格调整。

4付款方式。

乙方在完成施工任务后经甲方确认达到施工要求，现场各方面都未遗留问题，开发单位付款后支付，付款前乙方必须提供符合甲方要求的税务发票以及与本合同相对应的银行账户，否则甲方有权拒绝付款。

5工期、质量要求。

工期：甲方根据具体施工时间，以施工任务单形式向乙方发出施工指令，乙方必须在规定时间内完成施工任务。若因乙方原因造成工期延误，乙方应向甲方支付每天1000元的工期违约金，工期提前，甲方不承诺给乙方任何形式奖励。

质量要求：在验收时必须达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合施工条件。工程质量未达标准，乙方必须无条件返工直至合格。

6安全文明施工。

6.1乙方应配备具有上岗资质安全员，负责安全文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。

6.2在施工过程中，由于乙方原因出现安全事故，受到媒体或有关主管部门通报批评，使甲方名誉受损的，甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任。

其他：双方发生争议时，应通过协商解决，协商不成的可向南阳市人民法院提起诉讼。

本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

双方签字。

甲方：

代表人：

联系电话：

乙方：代表人：联系电话：开户行：账号：

最新土方开挖及运输合同书（热门17篇）篇九

发包人：承包人：

沧州千童商业广场项目第一期深基坑土方开挖项目，经发包人、承包人协商一致，为明确双方的权利和义务,签订本合同。

一、工程概况：

二、发包人向承包人提供的相关资料：

1、地质勘查报告1份;。

2、桩基平面图1份;。

3、止水帷幕及支护施工图1份;。

4、施工技术交底1份;。

5、井点降水平面图1份;。

三、工期：

自20xx年7月1日至20xx年7月20日，20个日历天，实际开工日期以发包人通知为准。

四：承包方式：人工+机械(施工用电由施工方负责)五：工程造价及支付方式：

1、工程造价(不含税)33。

按现场测量实际土方量9元/m，共计20万m，其中5万m需运到发包人指定地点，余土由承包人自行解决。

2、付款方式333。

(1)验收并经过相关部门检测通过，无息退回履约保。

(2)待1#2#3#楼主体施工至+0.00以上6层，付总。

(3)主体封顶付35%;。

(4)余款5%作为质量保证金。

六、质量标准：

依据现行施工验收规范。

七、变更及工程量的调整:。

本合同价款只调整如下两项:。

1、设计变更;。

2、现场鉴证。

八、发包方责任:。

1、提供电源，且由承包人交纳电费;。

2、施工监督;。

3、收到承包人工程完工报告二日内验收完毕。

九、承包方责任：

1、办理土方开挖、运输的相关手续，并承担相应责任及费用;。

5、接受发包人、监理单位的检查与验收。

6、修理施工坡道;。

7、将50000m上表土运至发包方的第二期项目的指定地点，并按承包方要求堆放;。

8、将第一期施工现场平整至室外坪;。

11自行解决施工现场道路及出入口。

十、违约责任：

1、按栋号要求工期，每栋号提前或延迟一天，每天奖罚5000元;。

2、达不到施工要求质量，承包人承担所有经济损失，并发包人不支付工程款;。

3、承包人明显不能履约合同时，发包人可以终止本合同，并。

4、承包人出现偷工减料或出现影响或已影响工程质量的是情。

5、达不到降水效果，承包人承担所有经济损失，并发包人不支付工程款。3。

十一、争议解决的方式：

1、向当地主管部门调解;。

2、由沧州市人民法院仲裁委员会仲裁;。

3、向沧州市人民法院起诉。

十二、本合同一式二份，发包人、承包人各执一份。合同未尽事宜，双方协商解决。

发包人：承包人：

年月日年月日。

最新土方开挖及运输合同书（热门17篇）篇十

土方开挖是深基坑工程施工的重要工序,按施工方法可分人力开挖、机械开挖、爆破开挖和水力开挖等。那么土方开挖运输。

合同。

又是怎么一回事呢?以下是在本站小编为大家整理的土方开挖运输合同范文，感谢您的阅读。

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

工程名称：

工程地点：

经甲、乙双方协商，甲方同意把淅川县新法院新址院内地表土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚信的原则，并结合本工程实际现状，特订立本合同。

11承包范围及工作内容。

1.11.1承包范围。

淅川县法院新址院内土石方(为达到现场施工条件前期开挖主楼附楼以及施工道路需要清理的地表土方以及附属物等)，具体尺寸及标高由甲方指定.

1.21.2工作内容。

乙方负责完成承包范围内所有土石方的开挖、外运、。乙方还必须负责现场协调办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续，并承担相应费用。

22合同价款、承包方式及结算原则。

2.1承包方式。

本工程采用综合单价包干形式，综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等事宜，确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)。

2.2本工程开挖及外运综合单价为元/立方米，包含税金%管理费%等承包范围内所列的各项费用)。

3计价方式及结算原则。

乙方在完成施工任务后经甲方确认达到施工要求，现场各方面都未遗留问题，开发单位付款后支付，付款前乙方必须提供符合甲方要求的税务发票以及与本合同相对应的银行账户，否则甲方有权拒绝付款。

5工期、质量要求。

工期：甲方根据具体施工时间，以施工任务单形式向乙方发出施工指令，乙方必须在规定时间内完成施工任务。若因乙方原因造成工期延误，乙方应向甲方支付每天1000元的工期违约金，工期提前，甲方不承诺给乙方任何形式奖励。

质量要求：在验收时必须达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合施工条件。工程质量未达标准，乙方必须无条件返工直至合格。

6安全文明施工。

6.1乙方应配备具有上岗资质安全员，负责安全文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。

6.2在施工过程中，由于乙方原因出现安全事故，受到媒体或有关主管部门通报批评，使甲方名誉受损的，甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任。

其他：双方发生争议时，应通过协商解决，协商不成的可向南阳市人民法院提起诉讼。

本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，经甲乙双方自愿协商达成如下协议：

一、工程概况。

2、项目名称：

1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(单价/方)。

2、甲方将约准。

3、进场时间大约签约在天之内进场开工。

三、其他。

1、场内事宜，全部归甲方负责处理，出场事宜全部由乙方负责。

2、由于甲方场内问题，所造成的损失，由甲方承担，20xx年全国注册建造师考试建设工程造价管理建设工程计价建设工程造价案例分析建设工程技术与计量如在签合同之日起五十天之内，不能正常开工，按违约金千分之三甲方赔偿给乙方，依此类推。

四、付款方式。

1、甲方应按每壹万立方付85%给乙方，分四次付清，余款从乙方完成工程验收为准，四个月内全部付清给乙方。

2、乙方如不按甲方规定的时间进场，乙方按千分之三赔偿给甲方如有其他事宜，甲乙双方再另行协商。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

工程名称：

工程地点：

经乙方要求，甲方同意把浙商城市广场的基坑土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，并结合本工程实际现状，特订立本合同。

11承包范围及工作内容。

1.11.1承包范围。

浙商城市广场基础开挖及回填，具体尺寸及标高控制详见施工图。

1.21.2工作内容。

乙方负责完成承包范围内所有基坑土石方的开挖、外运、回填、开挖期间表面的基坑排水。乙方还必须负责办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续，并承担相应费用。

22合同价款、承包方式及结算原则。

2.1承包方式。

本工程采用综合单价包干形式，综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等事宜，确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)。

2.2本工程开挖及外运综合单价为18元/立方米，回填土方综合单价为25元/立方米。(其中包括渣土费用(政府收取每立方5元)、税金等承包范围内所列的各项费用)。

3计价方式及结算原则。

乙方已综合考虑本工程特点，现场条件、情况、雨季影响、承包范围及方式、合同条款，以确保施工质量、工期、安全文明施工为前提，由双方根据图纸并经现场核实原始标高及平面尺寸，进行工程量计算，再按合同进行最终结算，乙方不得以任何理由提出价格调整。

4付款方式。

乙方在完成基础挖土后十天内付工程款50%，在回填土方完工后十五天付30%，余款在年底前一次结清。付款前乙方必须提供符合甲方要求的税务发票以及与本合同相对应的银行账户，否则甲方有权拒绝付款。

5工期、质量要求。

工期：甲方根据具体施工时间，以施工任务单形式向乙方发出施工指令，乙方必须在规定时间内完成施工任务。若因乙方原因造成工期延误，乙方应向甲方支付每天500元的工期违约金，工期提前，甲方不承诺给乙方任何形式奖励。

质量要求：在验收时必须达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合国家验收标准，回填土必须分层压实。工程质量未达标准，乙方必须无条件返工直至合格。

6安全文明施工。

6.1乙方应配备具有上岗资质安全员，负责安全文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。

6.2在施工过程中，由于乙方原因出现安全事故，受到媒体或有关主管部门通报批评，使甲方名誉受损的，甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任。

其他：双方发生争议时，应通过协商解决，协商不成的可向开封市人民法院提起诉讼。

本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

最新土方开挖及运输合同书（热门17篇）篇十一

承包方(以下简称乙方)：________。

工程名称：________。

工程地点：________。

经乙方要求，甲方同意把浙商城市广场的基坑土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，并结合本工程实际现状，特订立本合同。

1.1承包范围。

浙商城市广场基础开挖及回填，具体尺寸及标高控制详见施工图。

1.2工作内容。

乙方负责完成承包范围内所有基坑土石方的开挖、外运、回填、开挖期间表面的基坑排水。乙方还必须负责办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续，并承担相应费用。

2.1承包方式。

本工程采用综合单价包干形式，综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等事宜，确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)。

2.2本工程开挖及外运综合单价为18元/立方米，回填土方综合单价为25元/立方米。(其中包括渣土费用(政府收取每立方5元)、税金等承包范围内所列的各项费用)。

乙方已综合考虑本工程特点，现场条件、情况、雨季影响、承包范围及方式、合同条款，以确保施工质量、工期、安全文明施工为前提，由双方根据图纸并经现场核实原始标高及平面尺寸，进行工程量计算，再按合同进行最终结算，乙方不得以任何理由提出价格调整。

乙方在完成基础挖土后十天内付工程款50%，在回填土方完工后十五天付30%，余款在年底前一次结清。付款前乙方必须提供符合甲方要求的'税务发票以及与本合同相对应的银行账户，否则甲方有权拒绝付款。

工期：________甲方根据具体施工时间，以施工任务单形式向乙方发出施工指令，乙方必须在规定时间内完成施工任务。若因乙方原因造成工期延误，乙方应向甲方支付每天500元的工期违约金，工期提前，甲方不承诺给乙方任何形式奖励。

质量要求：________在验收时必须达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合国家验收标准，回填土必须分层压实。工程质量未达标准，乙方必须无条件返工直至合格。

6.1乙方应配备具有上岗资质安全员，负责安全文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。

6.2在施工过程中，由于乙方原因出现安全事故，受到媒体或有关主管部门通报批评，使甲方名誉受损的，甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任。

其他：________双方发生争议时，应通过协商解决，协商不成的可向开封市人民法院提起诉讼。

本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

最新土方开挖及运输合同书（热门17篇）篇十二

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，甲方同意将本项目17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#楼土方开挖部分工程施工发包给乙方施工，为明确双方责任，确保按时、按质地完成该项工程施工任务，按照有关规定，结合本工程的具体情况，在平等、互惠、自愿的前提上，双方达成如下协议：

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

二、工程承包范围：

按甲方提供的施工草图完成土方开挖工程的施工。

三、质量标准：

1、各项工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。

2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。

3、中间工序验收必须达到合格标准。

四、合同工期：

工期从20xx年月日至20xx年月日。

五、合同价款：

暂估35000元，最终以实际工程量审定为准。

六、结算方式：

挖土就地抛土每立方米土方按2元;开挖及外运每立方米土方按9元;一次性包干(不含税收)，工程量以双方现场实测核定为准。

七、付款方式。

工程结束验收通过并工程量核定后，工程款在一个月内付清。

八、安全施工：

按国家有关法律、法规、安全施工规范要求，乙方做好安全文明施工工作，在施工过程中发生的任何工程质量事故和人身安全事故由此造成的一切经济及法律责任均由乙方自负。

九、违约责任：

1、工程不按期竣工的，每超期一天，由乙方支付违约金200元(不可抗力顺延)。

2、工程竣工验收达不到标准的，除一切返工费用由乙方自负外，乙方还应支付工程结算款的5%的违约金给甲方。

十、双方责任：

1、乙方要认真考查施工现场，充分考虑到工程施工中各种因素的影响(含多次进退场费、停工造成损失费)，甲方只对本项工程中发生的情况进行协调，对由此产生的费用及造成的损失由乙方自负。

2、施工中按甲方所定施工方案操作，但遇到特殊情况协商解决。

3、乙方应加强现场管理，做到文明施工，做好设施的保护工程。由此发生损坏设施的，乙方承担全部责任。

4、乙方必须保证按时完成该工程，若中途违约或其他原因耽误工程进度以及发现有转包现象时，甲方有权单方解除合同，乙方前期所发生的投入，甲方不承担。

5、工程施工中出现的工程事故、安全事故以及由此造成的一切损失，均由乙方负责。

十一、解决争议：

甲乙双方如有争议时，协商解决，如协商不成申请工程所在地的仲裁机构或在工程所在地按法律程序解决。

十二、组成合同的文件：

1、本施工合同书;。

2、标准、规范及有关技术文件;。

3、图纸。

十三、本合同一式2份，甲乙双方各1份。

十四、合同生效：本合同自双方签字盖章之日生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

最新土方开挖及运输合同书（热门17篇）篇十三

最新土方开挖及运输合同书（热门17篇）篇十四

甲方：

乙方：

甲、乙双方就安徽汇久管业有限公司3#、4#生产车间至里仁东路围墙土方开挖回填、平整、对外运土处理工程经双方协商一致立本合同。

一、工程地点：怀宁县工业园。

二、工作内容：对安徽汇久管业有限公司3#、4#生产车间至里仁东路土块按设计图纸标高进行土方开挖、回填平整、对外运土处理。

三、合同工期：开工期20xx年月日至20xx年月日完工，开工期一切影响施工进度问题由乙方自行解决。

四、合同价款：本合同采用单价包干合同，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容所需的人工费、材料费、机械费、管理费、保险费等全部费用，合同总价为。

五、税金由乙方负责，发票由乙方提供。

六、安全施工：乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取有效的安全防护措施，在施工中如果发生任何人身伤害、机械等事故，由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

最新土方开挖及运输合同书（热门17篇）篇十五

发包方：(以下简称甲方)。

承包方：(以下简称乙方)。

一、工程名称：北京发那科机电有限公司cnc数控系统应用技术中心项目(蓄水池工程)。

二、工程地点：北京市海淀区银铧路。

三、承包内容：基坑土方开挖运输、护坡、基坑、排水沟降水井、人工开挖平整、护坡土钉支护等。

四、承包基价：土方每立方米按土机械进退费、机械费、消纳费，也包括在挖运土方过程中涉及到市政、交警、环保等到单位发生的一切费用。挖土量按图纸设计、自然标高及方案计算。基坑土钉支护(护坡面)每平米元，包括施工机械及人工费用。

五、施工日期：自具备条件挖土开始算起15天(除大雨天外)完成。由于乙方原因，工期不予顺延;由于发包方原因影响工期，经发包方代表签证同意后，工期相应顺延。施工工期拖延按300元/天计罚。

六、质量要求：根据甲方提供的有关数据，蓄水池图纸和支护方案及支护详图，严格按照程序施工，不得违规施工。如因乙方施工不当而发生工程超挖、少挖不符合要求，而造成返工等质量事故，一切损失由乙方负责。

七、工程款结算支付方式：

结算方式按平面图和剖面图计算工程量乘以单价。由于本工程工期短。土方及护坡工程完成付总工程款的%;小市政及室外工程竣工验收合格2个月后付款完毕。

八、双方责任：

1、甲方责任：

1)提供有关工程图纸等技术资料，提供围护方案、自然地面标高。

2)根据图纸及现场情况确定蓄水池位置;。

3)及时处理和协调挖土、护坡过程中发生的有关问题;。

4)按合同工期规定，监督乙方工期内完成任务;。

6)负责提供夜间照明和组织基坑排水工作。

2、乙方责任：

1)土方开挖前上报登记甲方特种施工人员证件，工人证件;。

4)挖土施工中如遇到问题应及时与项目部协商，由项目部全权处理所有事务;。

5)施工过程中如由乙方造成的质量、安全事故均由乙方负责;。

6)如挖运及护坡施工过程中的环保、交警、市政等与之发生的冲突发生的费用，乙方负责交纳。

九、合同生效。

本合同书一式两份，甲、乙双方各执一份。合同中未尽事宜由双方协商解决，本合同书自签订之日起生效。

本合同双方约定签字后生效。

甲方负责人(签字)：乙方负责人(签字)：

身份证号码：身份证号码：

电话：电话：

签订时间：

最新土方开挖及运输合同书（热门17篇）篇十六

发包方：(以下简称甲方)。

承包方：(以下简称乙方)。

依照《民法典》及有关法律法规规定，经甲乙双方自愿协商达成如下协议：

一、工程概况。

2、项目名称：

1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(单价/方)。

2、甲方将约准。

3、进场时间大约签约在天之内进场开工。

三、其他。

1、场内事宜，全部归甲方负责处理，出场事宜全部由乙方负责。

2、由于甲方场内问题，所造成的损失，由甲方承担，20__年全国注册建造师考试建设工程造价管理建设工程计价建设工程造价案例分析建设工程技术与计量如在签合同之日起五十天之内，不能正常开工，按违约金千分之三甲方赔偿给乙方，依此类推。

四、付款方式。

1、甲方应按每壹万立方付85%给乙方，分四次付清，余款从乙方完成工程验收为准，四个月内全部付清给乙方。

2、乙方如不按甲方规定的时间进场，乙方按千分之三赔偿给甲方如有其他事宜，甲乙双方再另行协商。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

甲方：

甲方法人代表：

乙方：

乙方法人代表：

最新土方开挖及运输合同书（热门17篇）篇十七

甲方：

乙方：

为明确甲、乙双方权利、责任关系，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、就工程场地回填工程的实际情况遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工作内容：

四、工程范围：

五、合同工期：开工日期：年月日;

竣工日期：年月日，

合同工期为个月。

六、合同价款：本合同采用单价包干合同，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工程内容所需要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金等全部费用，其单价为元每立方，总土方量约，约计元。

七、质保金：乙方在签合同之日向甲方缴纳质量保证金万元，待工程完工验收合格后将质保金返还给乙方。施工期间乙方不得由任何借口终止合同，否则甲方有权扣除质保金万元。所有前期工程与甲方无关。

八、工程结算：工程完工验收合格后，依据甲、乙双方现场实测方格网及实际收方量办理结算、结算完毕一次性付至结算价的%，剩余尾款内付清。

九、工程质量及技术要求：

本工程严格按照国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》等进行施工和验收。同时，本合同约定：

1、土方工程施工完成后的验收标高与指定标高的误差不大于00mm。

2、场内填土部分必须分层碾压密实，压实系数不得小于95%。

十、安全施工：乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取有效的安全防护措施，在施工作业中，如发生任何人身伤害、机械等事故，由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

十一、违约责任：本合同工程不允许转包分包，若甲方核实乙方有转包分包行为，甲方有权单方面终止合同。

十二、本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，经双方签字盖章后生效，工程合格交验结清尾款后自然失效。其它未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。