在签订合同协议时，双方要保持平等自愿、诚实信用的原则，避免一方利用信息不对称等不公平行为。您可以在下面找到一些实用的合同协议模板，供您定制和使用。
包干价合同范文（20篇）篇一
甲方：
乙方：
甲、乙双方就装饰装修工程争议事宜经平等协商后达成以下补充意见：
一、双方议定该工程总包价(一口价)由原合同小写元修订为大写：人民币贰佰壹拾捌万零伍佰玖拾伍元整(小写：元)，该金额包含本项目内的基础施工、高层加建、开挖地下室及乙方施工效果图中与装修有关的所有费用。该工程为交钥匙工程，乙方不得再以其他任何理由要求增加工程款。负一层东侧地下室(尚未开挖)工程量及主材另计。
二、本工程的验收标准：甲乙双方在最终验收时以甲方签名的施工图纸为准;变更工程以甲方签名的《工程变更单》为准;效果图中有装修项目但图纸中没有的，以效果图为准。效果图中的家用电器、家私、窗帘、装饰品不在乙方承包范围内。
三、经双方协定，原主合同及附件条款不变，该补充协议与原签署的主合同及文件有冲突的，以本协议为准。
四、原协议中因乙方工作失误导致施工项目及材料(如橱柜、电线)遗漏预算的，由乙方自行负责(甲方概不负责补充费用)。原主合同中的洁具、灯具、大理石双方协定由甲方自行负责购买，乙方负责安装施工，甲方不另付其人工费。
五、甲方同意向乙方追加工程款人民币30万元(已包含在合同总价款2，180，595元中)，该款项是高层加建、已开挖地下室部分工程款及其相应装修费用，该30万元中含5万元的艺术涂料款，甲方选择的艺术涂料的货款总额超过5万元部分由甲方另行支付。乙方合同项下的主材含主合同内及加建、挖建等增加工程等所有项目内的楼梯扶手、房间实木复合门、铁艺门、马赛克、木地板、中式橱柜、西式橱柜、衣柜等。
六、工程款的支付方式：乙方根据工程进度的需要，应在用款十天前向甲方提交申请付款报告，甲方在收到乙方的申请报告后一周内安排付款。
七、本协议一式两份，甲方双方各执一份，自双方协议签字盖章之日起生效。
八、原协议约定争议管辖作废，因主合同及本补充协议引起的争议由广州市黄埔区人民法院管辖。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
包干价合同范文（20篇）篇二
发包方：_________，简称甲方；承包方：_________，简称乙方； 企业经营者：_________。 甲、乙双方根据_________，经协商签订本合同。一...
发包方：_________，简称甲方；
承包方：_________，简称乙方；
企业经营者：_________。
甲、乙双方根据_________，经协商签订本合同。
上缴利润定额包干，超额全留。
自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，共_________年。
1．乙方在_________年内，上交利润总额为_________元。其中，_________年_________元，_________年_________元，_________年_________元。
2．超出定额部分的利润，全部留给乙方。
3．乙方应根据留利数额，建立生产发展基金，奖励基金和福利基金。三项基金的比例为：_________。
经济技术指标：_________。
技术改造任务：_________。
承包前债权债务的处理办法：_________。
贷款归还办法：_________。
承包期间，甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动并有义务_________。
承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
企业经营者_________为乙方法定代表人，对企业经营管理中的下列事项，有依法自主决定的权利：_________。
违约责任：_________。
对企业经营者的奖惩：_________。
争议的解决办法：_________。
其他有关事项：_________。
本合同自_________时起生效。合同正本_________，副本_________。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法人代表（签章）：_________ 企业经营者（签章）：_________
签订地点：_________ 签订地点：_________
包干价合同范文（20篇）篇三
发包方：____________（简称甲方），地址_________________，法人代表：______________。
承包方：____________（简称乙方），地址_________________，企业经营者：____________。
甲乙双方根据__________________，经协商订本合同。
一、承包形式为上缴利润递增包干。
二、承包期限自_____年_____月_____日止，共______年。
三、上缴利润数额
1．乙方以________元为上缴利润包干基数，自______年起，按平均递增_____％的比例上缴利润，即_____年为________元，_____年为________元，______年为__________元。
2．上缴利润后剩余部分，全部留给乙方，由乙方首先归还国歌，然后建立生产发展基金、奖励基金和职工福利基金。各项基本比例为：
生产发展基金奖励基金福利基金备注年年年
3．乙方完不成上缴利润时，其差额由乙方用当年留利抵交。不足时，用企业资金抵交。
四、承包期间，乙方保证完成国家的指令性计划：_______________________________。
五、主要经济技术指标
1．乙方保证______年达到_________企业标准，______年达到_________企业标准。
2．承包期间，新增固定资产总额为________元，其中______年________元，______年_________元，______年________元。
3．新产品开发数分别为：________年_____个，________年_____个，_________年_______个；主要项目是_________新产品产值率为：______年________，_____年________，_____年_________。
4．承包期间技术改造投资总额共________元，新增总产值________元，利润________元。
5．承包期间产品质量达到______级标准，新创____________________。
六、承包期间，甲方有权对乙方的经营管理活动进行监督和检查；有权_________________。
承包期间，甲方必须尊重乙方自主权，不干预乙方正常经营活动；并帮助乙方解决下述问题：_______________。
七、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
企业经营者_________为乙方法定代表人，对企业经营管理中的下列事项，有依法自主决定的权利：
（三）_____________________________________________。
八、违约责任
2．甲方不按合同第_____条规定为乙方解决________问题时，按_________的______％交付违约金，违约金从上交利润中扣除。
3．乙方未按合同完成上缴利润总额或年度上缴利润额，按下述办法交付违约金：_____________________。
4．乙方未实现第______条规定的经济技术指标的，按下述办法纳违约金；未实现企业升级时，_________；新增固定资产达不到规定数额时_________；技术改造任务未完成时，____________；产品质量未达到规定标准时，______________。
5．乙方承包期间，给企业财产造成损害的，按下述办法支付赔偿金：____________。
九、企业经营者的奖惩
乙方完不成承包指标时，分别下列情况对企业经营者进行处罚：
1．___________________________________________________。
2．___________________________________________________。
3．___________________________________________________。
4．___________________________________________________。
乙方完成或超额完成承包指标时，分别下列情况，对企业经营者进行奖励：
1．___________________________________________________。
2．___________________________________________________。
3．___________________________________________________。
4．___________________________________________________。
十、合同的变更和解除
1．___________________________________________________。
2．___________________________________________________。
3．___________________________________________________。
4．___________________________________________________。
十一、争议的解决方式
1．交___________仲裁委员会仲裁；
2．交___________法院审判。
十二、本合同自_____时起生效。
合同正本一式2份，甲、乙双方各执1份，副本一式_____份，分送______________。
甲方：（公章）__________________
地址：__________________________
法定代表人（签章）：____________
地址：__________________________
签约地点：______________________
（说明）承包方即乙声如是个人时，应在合同最后署个人姓名并盖章，企业经营者（签章）一栏不必填写。
贷款合同-借款合同
融资合同：融资合同
版权登记合同许可合同
版权登记合同转让合同
运输合同：货物配送合同
金融合同：还款合同
借款合同和贷款合同
赠与合同属于诺成合同还是实践合同
雇佣合同、劳动合同与承揽合同的差别
包干价合同范文（20篇）篇四
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
1、工程名称：制冷系统改造工程。
2、工程地点：有限公司厂区内。
3、工程造价：人民币万元(大写：元)。
4、承包方式：包工包料(设备及材料均由乙方采购)。
5、承包内容、范围及要求：六台空调机组;冷冻水管、闸阀、过滤器;风道;水箱等招投标文件内容。
a、组合式空调机组安装：组合式空调机组生产厂家为深圳市麦克维尔空调有限公司。规格型号及性能参数按照设计要求。其中除灰、除尘配电室2台，单位冷量250w,房间总冷量125kw，风量18000(m3/h)，机组冷量129.8kw，落地式机组。21、22号变频器配电室2台，单位冷量617.2w,房间总冷量170kw，风量18000(m3/h)，机组冷量180kw，落地式机组。23、24号变频器配电室2台，单位冷量617.2w,房间总冷量170kw，风量18000(m3/h)，机组冷量180kw，落地式机组。
b、辅材及冷冻水管安装：包括冷冻水管、各种阀门、过滤器、橡胶软接头、温度计、压力表、配电箱、电缆线、管道支架、管道保温等。
c、风道安装：包括有机玻璃钢通风管道、双层百叶风口、手动调节阀、防火手动调节阀等。
d、水箱及配套设备部分：包括排污潜水泵(排污泵生产厂家上海东方泵业(集团)有限公司，电机生产厂家为上海东方威尔电机有限公司，叶轮的材质为ht250)、截止阀、止回阀、过滤器、橡胶软接头、压力表、温度计、玻璃钢水箱(壁厚：底板20mm，侧1：20mm，侧2：16mm，侧3：12mm，侧4：10mm，顶5mm)、冷却水管、电缆线、配电箱、水箱加热装置等。
e、土建部分：包括新建制冷机房、设备基础制作安装等。
(一)甲方。
1.负责工程周围的疏通工作，协调乙方与甲方各部门之间的关系，保证工程施工顺利进行。
2.协助乙方办理工程开工及厂内施工所需各种手续。
3.为协调工作，甲方指定为工地代表，进行技术及安全施工监督，由物业公司及施工所在部门派安全监护人。
(二)乙方：
1.编制施工方案;施工组织设计;施工安全技术措施;施工总进度计划送发包方。
2.乙方委派。
3.遵守甲方安全管理规定，与甲方签订安全协议后方可开工。
：工程工期为45天。签订安全协议第二日为开工日期。乙方要严格按照工期要求完工，未按期完工，延期一天，扣除0.3%的工程款。如因甲方原因，不能按期完工，须经甲方认可，工期顺延。
1、施工过程中必须保证建筑物的安全。
2、施工中发生的由乙方责任造成的不安全情况和一切事故由乙方负责。
3、乙方必须遵守甲方的有关规定，与各部门配合好，服从甲方有关人员的指挥。施工区域要有警示标志、以保证安全。
4、乙方应严格按照有关施工规范进行施工，不得随意更改设计及施工方案的内容，如需变更应征得甲方同意。
5、竣工后乙方应将其所有的设备、多余材料、施工垃圾及时清理、移走，并使现场保持清洁。
6、乙方应在施工前向甲方提供主材的质量证明材料，主材样品，经甲方认可后，方可使用。
1、工程质量验收合格(签证)、工期满足合同要求，按合同价结算。未能达到合同要求，按有关规定扣罚。
2、付款方式：本工程不拨预付款。工程完工验收合格后，无质量问题，支付工程款90%，留10%为质保金，一年后，复检合格，支付余款。
3、乙方须提供17%增值税发票。
：按国家工程竣工验收的有关规定进行验收。
(一)乙方的责任：
1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿返工。
2、由于乙方原因致使工程不能按合同规定的工期交付使用的，所造成的损失由乙方承担。
(二)甲方的责任：
1、未能按合同的规定履行自己应付的责任，竣工日期顺延。
：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可向人民法院起诉。
1、本合同一式五份，甲方四份、乙方一份。
2、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
3、本合同签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充条款。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
包干价合同范文（20篇）篇五
承包方：________________，简称乙方。
企业经营者：______________________。
甲、乙双方根据____________，经协商签订本合同。
一、承包形式。
上缴利润基数包干，超额全留。
二、承包期限。
自______年______月______日起至_______年_______月_____日止，共_______年。
三、上交利润定额。
1．乙方在____年内，上交利润总额为_____元。其中，______年_____元，______年______元，______年______元。
2．超出定额部分的利润，全部留给乙方。
四、经济技术指标。
五、技术改造任务：____________________。
六、承包前债权债务的处理办法：_________________。
七、贷款归还办法：____________________________。
九、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
十四、本合同自______时起生效。合同正本______，副本_____。
附件（略）。
甲方：（公章）_______________________。
地址：________________________________。
法人代表（签章）：____________________。
地址：________________________________。
签约地点：____________________________。
包干价合同范文（20篇）篇六
法人代表：_________。
承包方：_________（简称乙方）。
企业经营者：_________。
甲、乙双方经协商，签订本合同。
一、承包期限：_________。
二、承包形式为下列第_________种：
1．定额补贴，超亏不补，减亏全留。
（1）承包期间，财政共给乙方亏损补贴_________元，其中_________年_________元；_________年_________元；_________年_________元。
（2）乙方亏损超出上述定额，由乙方自行解决。解决办法为：_________。
（3）乙方亏损数额低于上述定额，低于定额的部分全部留给乙方。
2．亏损补贴，减亏分成。
乙方的全部亏损，由财政给予补贴；减亏部分，由甲、乙双方按下述比例分成：_________年，甲方_________％，乙方_________％；_________年，甲方_________％，乙方_________％；_________年，甲方_________％，乙方_________％。
三、减亏留成的使用。
四、主要经济技术指标。
_________。
五、技术改造任务。
_________。
六、固定资产的增值和维护。
_________。
承包期间，甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动，并有义务（一）_________；（二）_________；（三）_________。
八、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
九、违约责任。
_________。
十、对企业经营者的奖惩。
奖励：_________。
处罚：_________。
十一、争议的解决方式。
_________。
十二、合同的生效条件和生效日期
_________。
十三、其他事项。
_________。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________。
地址：_________地址：_________。
法人代表（签章）：_________企业经营者（签章）：_________。
代理人（签章）：_________代理人（签章）：_________。
签订地点：_________签订地点：_________。
附件。
承包方即乙方如是个人时，应在合同最后署个人姓名并盖章，企业经营者（签章）一栏不必填写。
聘用合同合集九篇。
借调合同范文合集。
包干价合同范文（20篇）篇七
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就乙方承包中央空调及系统工程设备安装的相关事宜，达成如下协议：
第一条乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：
1、安装工程概况：
(1)工程地点及面积：王四营;。
(2)工程造价：37650元;大写(叁万柒仟陆佰伍拾元整)。
(3)工程有效期限天。
(4)开工日期：20xx年4月9日;
(5)竣工日期：20xx年4月12日;
(6)其中隐蔽工期约/天、空调主机系统工程及系统调试约/天。
2、设备情况：产品名称规格型号单位数量。
(1)见附表。
3、工程承包方式及施工范围;。
(1)包工包料，更换机房2台水泵，室内3台风机盘管。
第二条乙方工程材料进场时，由乙方与装饰方确认并指定货物堆放地点(装饰方指定的地点必须是具有安全保证的)，工程材料的安全由乙方共同负责。乙方安装调试中央空调完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。
第三条产品的安装、调试、验收：
1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。
甲乙双方商定：
(2)、20xx年4月12日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收;。
(3)、20xx年4月12日之前，完成设备安装及系统的调试运转;全部中央空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意;涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。
第四条价款结算方式及期限：
1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);。
2叁万柒仟陆佰伍拾元整);。
(1)合同签定后,甲方一次性付清。
3、以上价款含小区物管费、含专用钻孔机器钻孔费、含设备吊装费、不含主电源电缆费用，不含空调主机基础。
第五条双方义务及违约责任。
一、甲方责任及义务：
1、工程现场甲方负责人。
2、开工前_____天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水。
3、开工前_____天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单;。
4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的5‰的违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回中央空调设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。
5、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
6、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：
(1)工程量变化或设计变更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;。
(4)甲方同意工期顺延的其他情况。
一、乙方责任及义务：
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;。
2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额5‰的'违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的5‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。
4、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。
(三)违约责任。
1、由于乙方原因，工程质量达不到标准，乙方负责反工，工程费用由乙方支付，工期不予顺延。
2、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金元。
第七条产品质量责任和售后服务条款。
1.自验收之日起,工程保修期为壹年。
第八条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。
第九条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十条本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行完后自动终止。
第十一条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第十二条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十三条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
包干价合同范文（20篇）篇八
承包方：_____________________，简称乙方。
企业经营者_____________________________。
甲、乙双方经协商，签订本合同。
一、承包期限：____________________________。
二、承包形式为下列第____种：
1．定额补贴，超亏不补，减亏全留。
（1）承包期间，财政共给乙方亏损补贴__________元，其中________年________元；________年______元；_____年______元。
（3）乙方亏损数额低于上述定额，低于定额的部分全部留给乙方。
2．亏损补贴，减亏分成。
乙方的全部亏损，由财政给予补贴：减亏部分，由甲、乙双方按下述比例分成；________年，甲方______％，乙方______％；_____年，甲方______％，乙方______％；________年，甲方______％，乙方______％。
三、减亏留成的使用。
四、主要经济技术指标：_________________________。
五、技术改造任务：_________________________。
六、固定资产的增值和维护：_________________________。
承包期间，甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动，并有义务（一）_______；（二）_____________；（三）______________。
八、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
企业经营者______________为乙方法定代表人，对企业经营管理中的下列事项，有依法自主决定权。
九、违约责任：_________________________。
十、对企业经营者的奖惩。
奖励：_________________________。
处罚：_________________________。
十一、争议的解决方式：_________________________。
十二、合同的生效条件和生效日期：_________________
十三、其他事项。
附件（略）。
甲方：（公章）____________________。
地址______________________________。
法人代表（签章）__________________。
地址______________________________。
签约地点：________________________。
〔说明〕承包方即乙方如是个人时，应在合同最后署个人姓名并盖章，企业经营者（签章）一栏不必填写。
【推荐】房屋赠与合同。
【推荐】关于租赁合同。
【推荐】外汇借款合同。
【推荐】借款担保合同。
【推荐】企业借款合同。
【推荐】借款的合同。
包干价合同范文（20篇）篇九
企业经营者_____________________________。
甲、乙双方经协商，签订本合同。
一、承包期限：____________________________。
二、承包形式为下列第____种：
1.定额补贴，超亏不补，减亏全留。
(1)承包期间，财政共给乙方亏损补贴__________元，其中________年________元;________年______元;_____年______元。
(3)乙方亏损数额低于上述定额，低于定额的部分全部留给乙方。
2.亏损补贴，减亏分成。
乙方的全部亏损，由财政给予补贴：减亏部分，由甲、乙双方按下述比例分成;________年，甲方______%，乙方______%;_____年，甲方______%，乙方______%;________年，甲方______%，乙方______%。
三、减亏留成的使用。
四、主要经济技术指标：_________________________。
五、技术改造任务：_________________________。
八、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
企业经营者______________为乙方法定代表人，对企业经营管理中的下列事项，有依法自主决定权。
九、违约责任：_________________________。
十、对企业经营者的奖惩。
奖励：_________________________。
处罚：_________________________。
十一、争议的解决方式：_________________________。
十二、合同的生效条件和生效日期：_________________
十三、其他事项。
包干价合同范文（20篇）篇十
承包方：_____________________，简称乙方
企业经营者_____________________________
甲、乙双方经协商，签订本合同。
一、承包期限：____________________________
二、承包形式为下列第____种：
1．定额补贴，超亏不补，减亏全留
（1）承包期间，财政共给乙方亏损补贴__________元，其中________年________元；________年______元；_____年______元。
（3）乙方亏损数额低于上述定额，低于定额的部分全部留给乙方。
2．亏损补贴，减亏分成
乙方的全部亏损，由财政给予补贴：减亏部分，由甲、乙双方按下述比例分成；________年，甲方______％，乙方______％；_____年，甲方______％，乙方______％；________年，甲方______％，乙方______％。
三、减亏留成的使用
四、主要经济技术指标：_________________________
五、技术改造任务：_________________________
六、固定资产的增值和维护：_________________________
承包期间，甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动，并有义务（一）_______；（二）_____________；（三）______________。
八、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
企业经营者______________为乙方法定代表人，对企业经营管理中的下列事项，有依法自主决定权。
九、违约责任：_________________________
十、对企业经营者的奖惩
奖励：_________________________
处罚：_________________________
十一、争议的解决方式：_________________________
十二、合同的生效条件和生效日期：_________________
十三、其他事项
附件（略）
甲方：（公章）____________________
地址______________________________
法人代表（签章）__________________
地址______________________________
签约地点：________________________
〔说明〕承包方即乙方如是个人时，应在合同最后署个人姓名并盖章，企业经营者（签章）一栏不必填写。
借款合同集锦
借款合同集锦五篇
包干价合同范文（20篇）篇十一
承发包双方对工程量的不同约定决定了合同的不同类型，如果双方约定在图纸不变的情况下，工程量不作调整，则合同应为总价包干合同，否则应为单价包干合同。
根据《暂行规定》第五条工程价格构成第1款“工程价格由成本（直接成本、间接成本）、利润（酬金）和税金构成”之规定，工程价格实际上就是指通常所称的工程造价（工程造价由直接费、综合间接费、利润、开办费、其他费用、税金组成），即工程价格中之“价格”指“造价”，是量和价的结合概念。
但是，固定价格、可调价格、成本加酬金确定的价格及其定义条款中出现的“价格”是否指“造价”呢？因工程价格与固定价格、可调价格、成本加酬金确定的价格是同一层次的概念，故这些概念中的“价格”应理解为“造价”。但是，这个合同定义条款中出现的“价格”并非指“造价”，只能理解为人工、材料、机械等价格。否则，该定义条款就犯了“造价”系“造价”之循环定义的错误。同时，我们不妨将上述“价格”分别替换成“造价”及“人工、材料、机械等价格”，则《暂行规定》第七条规定变更为：“工程造价的分类。
（一）固定造价。工程造价在实施期间不因人工、材料、机械等价格变化而调整。
（二）可调造价。工程造价在实施期间可随人工、材料、机械等价格变化而调整。
（三）工程成本加酬金确定的造价。工程成本按现行计价依据以合同约定的办法计算。
显然，《暂行规定》将工程价格分为固定价格、可调价格、工程成本加酬金确定的价格三种类型，系采用了不同的分类标准。固定价格、可调价格仅考虑了价的因素，工程成本加酬金确定的'价格却不但考虑了价的因素，而且考虑了量的因素。因固定价格合同仅考虑了价的因素。
包干价合同范文（20篇）篇十二
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就工程施工事项协商一致，特订立本协议。
一、工程概况：
1、工程名称：2、工程地点：
3、工程内容：
4、工程期限：
4.1、工程施工工期：自甲方通知进场施工开始计算工期，总工期每拖延一天，乙方需支付甲方每日元违约金。
4.2、在施工过程中，如遇下列情况则顺延工期，具体顺延期限通过双方及时协商，并以书面形式确定：
4.2.1因自然灾害或人力不能抗拒的原因被迫停工者;。
4.2.2因甲方提出的工程变更以至延长工期者;。
4.2.3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能顺利施工者。
5、工程承包方式：本工程采用包工包料，并采用固定总价包干。
6、工程价款：经甲乙双方核定认可本工程价款(大写)元人民币。
二：甲乙方工作：
1、甲方工作。
1.1甲方现场代表：联系电话。
1.2施工场地具备开工条件;。
1.3甲方负责施工中指导、督促及施工质量检查、验收等工作。
1.4甲方负责检查、督促乙方做好安全、文明施工。;。
2、乙方工作。
2.1乙方现场负责人：，身份证号：，联系电话：
2.2乙方施工中必须经常对全体施工人员加强安全教育，严格遵守安全操作规程，做到安全文明施工，并做到工完料清，做好施工的安全防范措施。因乙方原因在施工中发生的一切安全事故，均有乙方负责并承担一切经济损失。
2.3工程按甲方现场交底施工。施工中严格执行施工技术规范和操作规程，施工中接受甲方代表的检查监督。
2.4负责处理施工现场的周边关系和安全防护工作，并承担与此相关费用，负责施工现场内的治安保卫工作。
2.5工程已竣工未交付甲方使用之前，乙方负责工程保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。
2.6提供竣工验收技术资料和结算资料，参加竣工验收，办理竣工结算。
三、工程结算及付款方式：
1、工程竣工验收合格后，双方按合同约定办理结算。
2、工程款付至工程总额90%，预留维修金10%。保修期六个月，如无质量事故维修金一次性付清。
四、工程质量及验收标准：
1、乙方应按有关规范施工，并确保验收;。
3、乙方施工期间出现达不到质量标准、不满足进度要求、不服从管理等情况的，甲方有权要求乙方停工整改，情节严重的甲方有权勒令乙方无条件退场，并承担由此造成一切损失。
五、工程保修：
1、保修内容：所施工的全部内容;。
2、保修期：土建工程保修六个月;。
3、保修责任：在保修期间发生由于乙方施工质量出现的问题由乙方负责维修，并赔偿造成的损失，如使用不合格材料，乙方承担造成所有经济损失。
六、违约责任：
1、乙方施工期间达不到质量标准、不满足甲方进度要求的，甲方有权要求乙方自费返工至达到质量标准。
2、如乙方施工拖延导致甲方工程延期的，由此造成的损失由乙方予以赔偿。
七、附则：
1、如有特别情况或未尽事宜，双方根据实际情况拟定附则条款，作为本合同之附件。
2、本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。
3、其他未尽事宜双方可另行商定。
4、合同一式四份，甲乙双方各执贰份;。
5、本合同自双方签字盖章之日起生效，在本合同约定的全部工程竣工验收并结清余款后自行失效。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)。
地址：地址：
法人代表：(盖章)。
或委托人(签字)。
法人代表：(盖章)或委托人(签字)。
电话：电话：：
综合单价包干与总价包干的优缺点。
综合单价:实际工程量*综合单价+措施费+规费+税金=工程总价实际工程量由监理签字认可。
总价包干：以后变更也是监理签字认可。
在风险上面综合单价风险相对于总价包干底。
对于业主方，当然希望以固定总价包干方式签合同，这样风险低、双发结算简单省事。而承包商则承担着全部的工程量和价格风险。除了有重大设计变更，一般合同价不予调整。合同执行中，承包商的索赔的机会也较少。这种总价合同的结算依据是：投标总价+索赔+鉴证(很少)。
而采用综合单价合同这完全不同，业主承担工程量的风险，承包商承担价的风险。索赔、鉴证的金额有时很巨大(当投标价很低，毫无利润可言，承包商往往在这两方面找茬)。结算方式是：以完成工程量*单价+索赔+签证。结算的依据是已完成工程量而不是施工图工程量。这是总体方面，里边还有很多细节。采用这种方式承包商盈利较多、纠纷也多，结算麻烦，常常也拖很久。
补充一下，需要特别注意工程招标文件中明确列项的每个分部分项工程按照甲方要求及技术规范所应包含的工程内容与工程要求。审计发现，有的施工单位将已经含在综合单价中的部分工程内容作为洽商单独列项，向甲方索赔。
"对实行固定单价合同的工程，除了要认真研读综合单价所包含的内容外，还要注意施工阶段的增补项目和增减工程量。对增补项目，审计人员首先应根据工程管理人员的签署意见对增补内容进行分析，区分该项工作是否有必要重新列项，是否已包含在合同中;如果有必要重新列项，要注意从以下三个方面去审核其单价的真实性：(1)在工程量表中有同种工作内容的单价，应以工程量表中的价格计算变更费用。实施变更工作未引起工程施工组织或施工方法发生实质性变动，不应调整该项目的单价。(2)工程量表中没有列出同类工作的单价，但有可参考的项目，则其单价应参照类似项目的单价进行调整。(3)在工程量表中没有同类或可参考的工作内容的单价，应按照与合同单价水平相一致的原则去审核该项目的单价。也就是说人工、材料、机械的消耗量及各项费用等应参照中标时的标准调整。尤其是企业管理费、利润，应执行中标时的承诺，不得任意调整。如某实验室水暖改造项目，承包商中标时企业管理费、利润是分别按15%和1%计取的，但一些洽商增加项目在计算综合单价时，企业管理费、利润却是分别按47.6%和7%计取的。因此，审计人员认真分析工程项目综合单价计算表尤为重要"。
"对工程数量有误或设计变更引起的工程量增减，应该审核其工程量增减幅度，对属合同约定幅度以内的，应执行中标时的综合单价;属合同约定幅度以外的，也应按照中标时的承诺和合同的'约定进行调整。"。
包干价合同范文（20篇）篇十三
甲、乙双经协商，签订本合同。
一、承包期限：_______________________
二、承包形式为下列第_________种：
1．定额补贴，超亏不补，减亏全留
（1）承包期间，财政共给乙方亏损补_______元，其中______的_____元；_______的________元；_______的_______元。
（3）乙方亏损数额低于上述定额，低于定额的部分全部留给乙方。
2．亏损补贴，减亏分成
乙方的全部亏损，由财政给予补贴，减亏部分，由甲、乙双方按下述比例分成；_______年，甲方______％，乙方_____％；_____年，甲方______％，乙方______％；______年，甲方______％，乙方______％。
三、减亏留成的使用
八、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
十、对企业经营者的奖惩
十一、合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第_____种方式解决：
（二）依法向人民法院起诉。
十二、合同的生效条件和生效日期_________________________
十三、其他事项
附件（略）
甲方：（公章）____________________
地址：_____________________________
法人代表（签章）：_________________
地址：_____________________________
签约地点：_________________________
包干价合同范文（20篇）篇十四
承包方：_________（简称乙方）。
企业经营者：_________。
甲、乙双方经协商，签订本合同。
一、承包期限：_________。
二、承包形式为下列第_________种：
1．定额补贴，超亏不补，减亏全留。
（1）承包期间，财政共给乙方亏损补贴_________元，其中_________年_________元；_________年_________元；_________年_________元。
（2）乙方亏损超出上述定额，由乙方自行解决。解决办法为：_________。
（3）乙方亏损数额低于上述定额，低于定额的部分全部留给乙方。
2．亏损补贴，减亏分成。
乙方的全部亏损，由财政给予补贴；减亏部分，由甲、乙双方按下述比例分成：_________年，甲方_________％，乙方_________％；_________年，甲方_________％，乙方_________％；_________年，甲方_________％，乙方_________％。
三、减亏留成的使用。
乙方对减亏的留成，按下述比例建立生产发展、奖励、福利三项基金：_________。
四、主要经济技术指标。
_________。
五、技术改造任务。
_________。
六、固定资产的增值和维护。
_________。
承包期间，甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动，并有义务（一）_________；（二）_________；（三）_________。
八、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
九、违约责任。
_________。
十、对企业经营者的奖惩。
奖励：_________。
处罚：_________。
十一、争议的解决方式。
_________。
十二、合同的生效条件和生效日期
_________。
十三、其他事项。
_________。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________。
地址：_________地址：_________。
签订地点：_________签订地点：_________。
附件。
承包方即乙方如是个人时，应在合同最后署个人姓名并盖章，企业经营者（签章）一栏不必填写。
包干价合同范文（20篇）篇十五
（固定价款）
合同编号：
发包人：
承包人：
第一部分 协议书
发包人（发包方）：
承包人（承包方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：工程
工程地点：
承包方式：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工日期：竣工日期：
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
按约定的承包方式、承包范围等，固定总价为人民币元（大写） （含税） ；除非发生了不可抗力，此固定总价不作调整。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：年 月 日
合同订立地点：
在同时满足下列条件时，本合同即告生效：
双方的法定代表人或其授权代表已在本协议书上签字、并加盖单位公章或合同专用 章。 （此页以下无正文）
（此页为签字页无正文）
发包人： 承包人：
（公章） （公章）
地 址： 地 址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电 话：电 话：
传 真：传 真：
开户银行：开户银行：
帐 号：帐 号：
邮政编码： 邮政编码：第二部分 通用条款
一、词语定义及合同文件
1、词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、省级以上建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
包干价合同范文（20篇）篇十六
甲、乙双经协商，签订本合同。
一、承包期限：_______________________
二、承包形式为下列第_________种：
1．定额补贴，超亏不补，减亏全留
（1）承包期间，财政共给乙方亏损补_______元，其中______的_____元； _______的________元；_______的 _______元。
（3）乙方亏损数额低于上述定额，低于定额的部分全部留给乙方。
2．亏损补贴，减亏分成
乙方的全部亏损，由财政给予补贴，减亏部分，由甲、乙双方按下述比例分成；_______年，甲方______％，乙方_____％；_____年，甲方______％，乙方______％；______年，甲方______％，乙方______％。
三、减亏留成的使用
八、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
十、对企业经营者的奖惩
十一、合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第_____种方式解决：
（二）依法向人民法院起诉。
十二、合同的生效条件和生效日期_________________________
十三、其他事项
附件（略）
甲方：（公章） ____________________
地址：_____________________________
法人代表（签章）：_________________
代理人（签章）：___________________
乙方：（公章或个人签章） __________
地址：_____________________________
企业经营者（签章）：_______________
签约日期：________年______月_____日
签约地点：_________________________
包干价合同范文（20篇）篇十七
乙方：大理镇才村村委会17组赵文森。
才村村委会第17组，为解决村民办理“红、白”两事因无厨房而难以办理的局面，对厨房进行改建，经讨论，委托施工方代表赵文森承建施工，通过对工程进行预算造价为49716.51元。由于集体无经济收入，无资金积累，只能根据集体条件对厨房进行改建，对此甲乙双方进行了协商、达成一致，同意以大包干方式按预算价49716.51元进行包干，工程验收后，不在涉及补差价问题，合同双方就工程包干项目达成一致，合同签订如下：
一、施工前，甲方应提前做好“三通、一平”工作，即水通、路通、电通、场平。
二、甲方提前协调好周围村民影响户工作，确保工程正常施工。
三、乙方应严格按照工程建筑规范施工，不偷工减料，按质按量按工期完成，工期为60天，即开工日起。
四、施工中乙方应严格遵守安全生产规定进行施工，如施工中出现安全问题与村集体无关，自己承担相应责任。
五、付款方式，由于工程量小，工期短，双方可根据工程进度进行付款，工程完成验收后一次性付清。如出现集体资金暂时困难前提下，工程余款可允许缓后付清，但不能无限期拖欠。
六、违约责任，甲乙双方应严格执行合同规定，施工中如出现违约行为，双方可根据哪方违约对事态造成的影响追究违约方责任。
七、合同争议的解决发式：本合同在履行过程中发生的争议，有双方当事人协商解决，也可以由才村村委会相关部门进行调解。
八、以上条款未尽事宜，如出现条款以外的情况双方协商解决。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方：
代表：
乙方：
代表：
20xx年6月27日。
融资合同：融资合同。
版权登记合同许可合同。
版权登记合同转让合同。
金融合同：还款合同。
借款合同和贷款合同。
赠与合同属于诺成合同还是实践合同。
包干价合同范文（20篇）篇十八
（固定价款）。
发包人：
承包人：
第一部分协议书。
发包人（发包方）：
承包人（承包方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：工程。
工程地点：
承包方式：
二、工程承包范围。
承包范围：
三、合同工期。
开工日期：竣工日期：
四、质量标准。
工程质量标准：
五、合同价款。
按约定的承包方式、承包范围等，固定总价为人民币元（大写）（含税）；除非发生了不可抗力，此固定总价不作调整。
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书。
2、本合同专用条款。
3、本合同通用条款。
4、标准、规范及有关技术文件。
5、图纸。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
合同订立时间：年月日。
合同订立地点：
在同时满足下列条件时，本合同即告生效：
双方的法定代表人或其授权代表已在本协议书上签字、并加盖单位公章或合同专用章。（此页以下无正文）。
（此页为签字页无正文）。
发包人：承包人：
（公章）（公章）。
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款。
一、词语定义及合同文件。
1、词语定义。
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、省级以上建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
包干价合同范文（20篇）篇十九
发包人(发包方)：
承包人(承包方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称： 工程
工程地点： 灵武市宁东镇宝丰能源项目区内
承包方式：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工日期： 竣工日期：
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
按约定的承包方式、承包范围等，固定总价为人民币 元(大写) (含税) ;除非发生了不可抗力，此固定总价不作调整。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
包干价合同范文（20篇）篇二十
发包方：_____________________，简称甲方。
承包方：_____________________，简称乙方。
企业经营者：_____________________________
甲、乙双方经协商，签订本合同。
一、承包期限：____________________________
二、承包形式为下列第____种：
1、定额补贴，超亏不补，减亏全留
（1）、承包期间，财政共给乙方亏损补贴__________元，其中________年________元；________年______元；_____年______元。
（3）、乙方亏损数额低于上述定额，低于定额的部分全部留给乙方。
2、亏损补贴，减亏分成
乙方的全部亏损，由财政给予补贴：减亏部分，由甲、乙双方按下述比例分成；________年，甲方______%，乙方______%；_____年，甲方______%，乙方______%；________年，甲方______%，乙方______%。
三、减亏留成的使用
四、主要经济技术指标：_________________________
五、技术改造任务：_________________________
六、固定资产的增值和维护：_________________________
七、承包期间，甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况；有权_________，有权_______承包期间，甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动，并有义务。
八、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
企业经营者______________为乙方法定代表人，对企业经营管理中的下列事项，有依法自主决定权。
九、违约责任：_________________________
十、对企业经营者的奖惩
奖励：_________________________
处罚：_________________________
十一、争议的解决方式：_________________________
十二、合同的生效条件和生效日期：_________________
十三、其他事项
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________