买卖是人类社会的基本经济活动，是一种交换价值的行为。接下来是一些买卖交易的实践技巧，希望对大家有所帮助。
车位使用权买卖合同范文（13篇）篇一
出卖人：
买受人：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库达成如下协议：
一、乙方通过公开拍卖竞得xx小区幢号车库，属结构。
二、乙方按规定付清成交款（大写：），拍卖佣金（大写：）。
三、甲方统一办理《产权证》，车库面积以产权部门登记为准，办理费用由乙方支付。
四、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费，即每平方建筑面积xx元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。
五、甲方对车库设施提供有偿维护、修理。
六、乙方在使用车库时，须遵守以下规定：
1、不准将车库以经营用途使用；
2、不准将车库出售、租赁或以其它方式转让给xx小区以外的住户或单位使用；
4、禁止将车辆停放在车库以外的楼前、楼后及其他公共场地；
7、严格遵守物业管理条例及物管公司对小区管理的相关规定，自觉服从管理人员的管理。乙方须与小区物管公司签订《车库物业管理委托合同》。对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。
七、本合同一式贰份，双方签字生效。未尽事宜双方协商解决。
出卖人（签章）：
买受人（签章）：
日期：
车位使用权买卖合同范文（13篇）篇二
甲方(开发商)：
乙方(业 主)： 。
身份证号码：
依据《中华人民共和国民法典》及其相关法律法规的规定，基于平等、自愿和诚实信用的原则，就乙方购买"________________________________________"项目地下停车位使用权一事，经双方友好协商一致，订立本合同。
一、 停车位基本情况。
项目地址：
乙方房号：
容车规格：
容车载重：
车辆所有人： 。
身份证号码：
车牌号：
紧急联络方式：
其他：
本合同签订前，乙方应去拟购停车位实地看验，合同签订后，视为乙方已对此停车位的实际状况及其可使用的状态进行了确认且无疑义。没有全面完工的，甲方将提供完整的规划方案供乙方参照。
二 、使用期限。
1、________________________________________地下停车位出售的是长期使用权，使用年限与________________________________________住宅产权年限相同。
2、乙方在出售________________________________________房产并同时欲将本合同约定的地下停车位使用权转让给第三方时，应当事先取得甲方同意，并办理变更或者重新签订合同手续。
三、合同金额及付款方式。
1、采用一次性付款方式：签订本合同时，乙方一次性支付甲方人民币 万元后，即可享有________________________________________ 区，编号为 号地下车位的使用权。
2、该费用仅为公共用地占地使用费，不包含物业管理公司对车位的管理费、使用机械停车位所产生的电费及每年的维保费用。
四、交付日期
本合同签订且乙方付清款项后当日交付。
五、双方的权利及义务。
(一)、甲方的权利及义务：
1、按照本合同的约定向乙方提供指定编号的停车位。
2、甲方委托物业管理公司对停车位进行停车管理服务。
3、如乙方在出售________________________________________房产并同时欲将本合同约定的地下停车位使用权转让给第三方时，在取得甲方同意后，甲方有义务配合乙方办理便更或者重新签订合同手续。
(二)、乙方的权利及义务：
2、乙方在使用地下车位时必须服从物业管理规定。
3、停车位只用于停放符合物业管理规定的机动车辆，超长、赵宽、超重等不符合存车条件的车辆，不得存入停车位。
4、乙方停放的机动车辆变更时，应告知物业管理公司。
5、乙方不得在地下车位上清洗车辆，在停车位内修理车辆须经物业管理公司许可。
6、车辆进出停车位不得妨碍物业管理活动和其他业主、物业使用人的活动。
7、乙方不正确使用停车位或不按本合同的约定使用停车位，给小区其他业主、物业使用人或甲方造成损失的，乙方应予赔偿。
8、非经甲方同意和物业公司许可，乙方不得私自转让或者租借第三人使用车位。
六、管理责任。
1、本合同为车位使用权买卖合同，甲方不承担人员、财产和车辆保管及停车服务义务，乙方应当采取必要的安全防护措施，因在停车位使用过程中发生人身财产及车辆毁损、灭失的，责任由乙方自行承担。
2、管理停车位的物业管理事务由乙方与物业公司另行签订停车管理服务的合同。管理期间，由物业管理公司收取地下停车管理服务费，提供地下停车物业管理费。
七、免责约定。
1、在本合同期内出现不能预见、不可避免如地震、洪水、政府政策调整等不可抗力造成的损失，甲乙双方互不承担违约责任。
2、本合同受业主大会决议导致履行不能或者变更的，甲乙双方互不承担违约责任。
八、违约责任。
甲乙双方不得擅自解除本合同，擅自解除合同的一方构成违约，应按本合同款的 %向对方支付违约金。
九、其他。
1、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，因履行合同发生争议协商不成的，可提交市仲裁委员会仲裁解决。
2、本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，具有同等法律效力，双方签章后生效。
甲方(公章)： 乙方：
代表人： 代表人：
签署时间： 年 月 日 签署时间： 年 月 日。
车位使用权买卖合同范文（13篇）篇三
本车位使用权转让协议由以下协议当事人于________年____月____日在________市________(区县)签订。
协议双方当事人：转让方(以下简称“甲方”)：_________。
受让方(以下简称“乙方”)：_________。
根据《民法典》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方转让东南车位使用权相关事宜达成如下协议：
一、车位的基本情况。
3、甲方保证对以上车位享有合法的所有权。甲方确保上述车位产权清晰，没有民事纠纷。
二、使用期限甲方同意将上述车位使用权转让给乙方，转让期限自本协议生效之日起至“东南一期”商品房土地使用权期限届满时止。
三、转让价款。
1、转让按其座落位置以“个”为单位计价;。
2、甲、乙双方约定该车位使用权转让价款为人民币__________________________元(大写：______________元)。(此价款中不包含车位的物业管理服务费)。
四、付款方式甲、乙双方约定在本协议生效之日，乙方一次性向甲方付清全部转让价款。
五、乙方逾期付款的违约责任乙方未按照约定的期限付款的，按照逾期时间，分别做如下处理(不作累加)：
1、逾期在____日之内，自约定的转让价款应付次日起至实际支付之日止，乙方每日向甲方支付转让价款的违约金，协议继续履行。
2、逾期超过____日，甲方有权解除协议。甲方解除协议的，乙方按照转让价款的______向甲方支付违约金。乙方愿意继续履行合同的，经甲方同意后，合同继续履行，自约定的转让价款应付次日起至实际支付之日止，乙方每日向甲方支付转让价款______的违约金。
六、交付期限与方式。
1、甲方应于乙方付清全部转让价款后_____天内将车位交付给乙方使用。
2、车位使用权的交付以双方签订车位使用权交接书为标志，如乙方无正当理由拒绝签订车位使用权交接书，视为甲方已完成交付。
七、甲方逾期交付的违约责任甲方未按照约定的期限交付车位的，自约定的交付期限届满次日起至实际交付之日止，甲方每日向乙方支付转让价款_______的违约金，协议继续履行。
八、使用管理。
1、乙方应遵守停车管理人员指示和车辆停放规则有序停放;。
2、停车场专用设施设备的'维修费用由全体车位使用权人承担;。
3、甲方检修、维护管道需借用乙方车位时，乙方必须无条件的予以配合;。
九、其他。
1、若根据市政或小区整体规划的需要，在不影响乙方对车位的正常使用的情况下，而在乙方车位前后设置有变压器、配电箱、地下车库人行出入口、管网等公共设施的，乙方对此不持异议，不得据此向甲方提出任何要求。
2、乙方签订本协议时，视为认可甲方委托的物业管理公司对车位进行管理服务，乙方须同时签署《临时管理规约》及《车位服务协议》等，并严格遵守。
十、协议争议的解决办法本协议项下发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，依法向协议签订地人民法院起诉。
十一、附则。
1、本协议的附件为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力;。
3、本协议未尽事宜，经甲、乙双方协商可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
附件一：地下室车位布置平面图。
联系电话：_________联系电话：_________。
________年____月____日________年____月____日。
车位使用权买卖合同范文（13篇）篇四
(xx年12月15日京高法发[xx]391号)。
市第一、第二中级法院;各区、县法院：
为研究、统一执法尺度，日前高级法院民一庭与审监庭、立案庭联合召开了农村私有房屋买卖纠纷合同效力认定及处理原则专题研讨会，就农村私有房屋买卖中的若干疑难问题进行了研讨，并形成了会议纪要，特此印发，请各院在审判中参照执行。
执行中有何问题和情况，请按业务归口与高级法院联系。
附件：
农村私有房屋买卖纠纷合同效力认定及。
处理原则研讨会会议纪要。
近年来，我市法院受理了一批涉及农村私有房屋买卖的合同纠纷案件，由于目前相关法律、法规不够明确，对合同效力认定认识存在差异，在一定程度上产生了此类案件在不同法院、不同业务庭、不同审判人员之间裁判标准不统一的问题。为研究、统一执法尺度，xx年12月，高院民一庭与审监庭、立案庭联合召开会议，就农村私有房屋买卖合同的效力认定及案件处理原则等问题进行了专门研讨，初步形成了处理意见，纪要如下：
一、涉及农村私有房屋买卖纠纷案件的主要情况。
目前此类纠纷主要有以下情况：从诉讼双方和案由来看，主要为房屋出卖人诉买受人，要求确认合同无效并收回房屋;从买卖双方身份来看，出卖人为农村村民，买受人主要是城市居民或外村村民，也有出卖给同村村民的情况;从交易发生的时间看，多发生在起诉前两年以上，有的甚至在xx年以上;从合同履行来看，大多依约履行了合同义务，出卖人交付了房屋，买受人入住并给付了房款，但多未办理房屋登记变更或宅基地使用权变更登记手续;从诉讼的起因来看，多缘于土地增值以及土地征用、房屋拆迁等因素，房屋现值或拆迁补偿价格远远高于原房屋买卖价格，出卖人受利益驱动而起诉;从标的物现状来看，有的房屋已经过装修、翻建、改建等添附行为。
二、关于农村私有房屋买卖纠纷合同效力的认定。
与会人员多数意见认为，农村私有房屋买卖合同应当认定无效。主要理由是：
首先，房屋买卖必然涉及宅基地买卖，而宅基地买卖是我国法律、法规所禁止的。根据我国土地管理法的规定，宅基地属于农民集体所有，由村集体经济组织或者村民委员会经营、管理。国务院办公厅颁布的《关于加强土地转让管理严禁炒卖土地的通知》规定：“农民的住宅不得向城市居民出售，也不得批准城市居民占用农民集体土地建住宅，有关部门不得为违法建造和购买的住宅发放土地使用证和房产证。”国家土地管理局[199]国土函字第97号《关于以其他形式非法转让土地的具体应用问题请示的答复》也明确规定：原宅基地使用者未经依法批准通过他人出资翻建房屋，给出资者使用，并从中牟利或获取房屋产权，是属“以其他形式非法转让土地”的违法行为之一。
卖方(以下简称甲方)：
姓名：___。
(身份证号码)：
地址：
联系电话：
共有人：
姓名：___。
(身份证号码)：
地址：
联系电话：
买方(以下简称乙方)：
姓名：
(身份证号码)：
地址：
联系电话：
第一条房屋的基本情况：
甲方房屋坐落于;位于第___层户，房屋结构为__，房产证登记面积____平方米，地下室一间，面积平方，房屋权属证书号为。
第二条价格：
以房产证登记面积为依据，每平米元，该房屋售价总金额为万元整，大写：。
第三条付款方式：
乙方于本合同签订之日向甲方支付定金___元整，大写：，日内交付万元(大写)，余款元(大写)在房屋过户手续办理完毕之日支付。
第四条房屋交付期限：
甲方应于本合同签订之日起日内，将该房屋交付乙方。
第五条乙方逾期付款的违约责任：
乙方如未按本合同第三条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，每逾期一天，乙方按累计应付款的__%向甲方支付违约金。逾期超过__日，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，追究乙方的`违约责任。
第六条甲方逾期交付房屋的违约责任：
除不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。每逾期一天，甲方按累计已付款的__%向乙方支付违约金。逾期超过__日，则视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，追究甲方的违约责任。
第七条关于产权过户登记的约定：
甲方应协助乙方在房屋产权登记机关规定的期限内向房屋产权登记机关办理权属过户登记手续。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天内取得房地产权属证书，乙方有权解除合同，甲方须在乙方提出退房要求之日起__天内将乙方已付款退还给乙方，并按已付款的__%赔偿乙方损失。
第八条签订合同之后，所售房屋室内设施不再变更。甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，质量符合国家有关规定，符合房屋出售的法定条件。房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业、有线等费用有甲方承担。由此引发的纠纷有甲方自行处理，于乙方无关。
第九条甲方保证在办理完过户手续之日起日内，将户口迁出，逾期超过___日，乙方每日按已付款的__%收取违约金。
第十条因本房屋所有权转移所发生的税费均按国家的有关规定由甲乙双方交纳。
第十一条本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。
第十二条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由_方所在地人民法院起诉。
第十三条本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等效力。
甲方：乙方：
年月日年月日。
车位使用权买卖合同范文（13篇）篇五
出租方：
承租方：
甲、乙双方通过友好协商，就房屋租赁事宜达成协议如下：
一、租赁标的：地面停车位。
1.租赁地址：
2.规格：_平方米：租赁地址：
二、租用期限及其约定：
1.租用期限：甲方同意乙方租用年;自年月日起至年月日;。
2.房屋租金：__元人民币;。
3.付款方式：一次付款计__元人民币;每月__元人民币;。
4.租赁期内的物业管理，房屋修缮等费用由甲方支付;。
5.租用期内，乙方有下列情形之一的甲方可以终止合同，收回车位使用权、乙方需担全部责任，并赔偿甲方损失。
三、双方责任及义务：
四、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成按有关现行法规办理或提交有关仲裁机关进行仲裁。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字后即行生效。
五、其它说明：
1.业主是已承租的形式买断相应地下停车位在该期限内的使用权，期限为__年。
2.承租期限为_年，另30年在协议有效的前提下，同意免费续租到_年。
3.租赁费用不退还。
4.业主不得将停产位转让、转租或提前终止本协议。
5.违反协议，扣除违约金叁万元。
甲方：_________。
乙方：_________。
法定代表人：_________。
法定代表人：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
车位使用权买卖合同范文（13篇）篇六
合同编号：
甲方(出卖人)：西安**房地产开发有限责任公司。
地址：西安经济技术开发区***路1号。
电话：
乙方(买受人)：
住址：
电话：
身份证号码：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。
一、乙方所购车位(库)位于“****小区”地下车库第号位(具体位置见合同附车位图)。
二、该车位使用权期限为年，即年月日始到年月日止。
四、付款方式。
买受人须在签定本合同时一次性付清合同中车位使用权的全部价款。
五、交付期限。
出卖人应当在年月日前，按合同有关规定，将出卖人验收合格的车位交付买受人使用。
如遇下列特殊原因，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实延期：
2、遭遇不能克服的客观原因、且出卖人在发生之日起三十日内告知买受人的。
六、出卖人违约责任。
除合同第五条规定的特殊情况外，出卖人未能按规定时间交付车位使用，按以下方式处理：
1、逾期时间，分别处理(不作累加)。
(2)逾期超过三十日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在三十日内退还全部已付款，并按总价款的百分之二向买受人支付违约金。
七、买受人义务。
1、车位(库)达到使用条件后，出卖人应当以书面形式通知买受人办理交付手续。
2、买受人在接到交车位通知10日内办理交接手续，否则拖延天数按日向出卖人支付总车位款万分之二的违约金及看管费。逾期三十日，出买人有权因买受人违约而解除合同，而买受人应向出卖人从购车位之日起到解除合同之日止按天数支付每日总车位款万分之二的违约金。
3、出卖人交付给买受人的车位(库)是能正常使用的车位(库)，买受人无须装修即可正常使用。买受人在使用期间不得擅自改变该车位(库)的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变该车位(库)有关联的公共部位和设施的使用性质。如违反本条约定，买受人应当负责恢复原状，并承担因此而造成的全部损失。
八、其他约定。
1、买受人车位(库)使用权的购买价款中，不包含车位(库)的大修理基金，所以在合同有效期内，属于大修理范围的维修费用，应由买受人筹集。
2、买受人所购的车位(库)的日常清洁、照明、秩序及维护等服务工作由小区物业公司管理。买受人应遵照物业公司的管理规定缴纳停车位管理费。如买受人拖欠停车位管理费，物业公司有权采取适当之措施催缴。
3、出卖人及物业管理公司只向买受人提供停车位的有偿使用和管理，但并不承诺对买受人停泊在停车场内的任何车辆因任何原因而导致损毁、被盗担负赔偿责任。买受人应自行向保险公司购买车辆综合保险、并有义务向物业管理公司提供相应之保险证明。
4、买受人如损坏停车场内的设施和结构，将负一切赔偿责任。若因不遵守停车场使用规定而引起任何其他之赔偿责任，亦须由买受人负责。
5、出卖人提供之停车位(库)只允许停泊符合该停车位(库)规定尺寸范围内的小型汽车，如买受人违反此条款，物业公司有权拒绝买受人车辆进入停车场。
6、买受人所购停车位，只可停泊买受人指定的一部车辆。如买受人需停泊不同牌号之其他车辆，应事先知会物业公司并登记备案。物业公司在没有得到事先知会的情况下，有权拒绝与买受人车牌号码不符之车辆进入停车场。
7、买受人所购停车位(库)，只可做停泊车辆使用，不得用于堆放杂物或做其他用途;亦不得将有毒或爆炸性等危险物品带入停车场内。
8、买受人同意遵守该停车场的一切使用守则。如有违反，物业管理公司有权通知有关部门采取锁车或将车辆拖至合适地方等处理措施、并知会买受人。
九、争议解决方式。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。
十一、本合同一式叁份，具有同等法律效力。出卖人持贰份，买受人持壹份。
十二、本合同自双方签订之日起生效。
十三、附件：车位(库)平面图。
出卖人(签章)买受人(签章)。
法定代表人代表人。
签于年月日签于年月日。
车位使用权买卖合同范文（13篇）篇七
随着法律观念的日渐普及，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的农村土地使用权买卖合同，欢迎大家分享。转让方(以下简称甲方)：_________受让方(以下简称乙方)：_________甲乙双方依据《中华人民共和国农村土地承包法》等有关法律、法规和国家有关政策的规定，本着平等、自愿、有偿的原则，就土地承包经营权转让事宜协商一致，订立本合同。
一、转让标的甲方将其承包经营的_________乡(镇)_________村_________组_________亩土地(地块名称、等级、四至、土地用途附后)的承包经营权转让给乙方从事_________(主营项目)生产经营。
二、转让期限转让的土地承包经营权年限为________年，即自________年____月____日起至________年____月____日止。
三、转让价格转让的土地承包经营权的转让金为_________元人民币。甲方承包经营相关地块时对该地块实际投入资金和人力改造的，可收取合理的补偿金。本合同的补偿金为_________元(没有补偿金时可填写为零元)。两项合计总金额为_________元人民币。
四、支付方式和时间乙方采取下列第_________种方式和时间支付转让金和补偿金：
1、现金方式(一次或分次)支付转让金和补偿金(无补偿金时可划去)，支付的时间为_________。
2、实物方式(一次或分次)支付转让金和补偿金(无补偿金时可划去)，实物为_________(具体内容见附件)。时间为_________。
五、土地承包经营权的交付时间和方式甲方应于________年____月____日前将转让承包经营权的土地交付乙方。交付方式为_________或实地一次性全部交付。
六、承包经营权转让和使用的特别约定。
1、转让土地承包经营权必须经发包方同意，并由甲方办理有关手续，在合同生效后甲方终止与发包方的承包关系。
2、甲方交付的承包经营土地必须符合双方约定的标准。
3、乙方必须与发包方确立新的.承包关系，变更土地经营权证书，签订新的土地承包经营合同，方能获得土地承包经营权。
4、乙方获得土地承包经营权后，依法享有该土地的使用、收益、自主组织生产经营和产品处置权。
5、乙方必须按土地亩数承担农业税费和国家政策规定的其他义务。
6、乙方必须依法保护和合理利用土地，不得掠夺性经营，不得给土地造成永久性损害，并负责保护好承包土地上的林木、排灌设施等国家和集体财产。
7、乙方不得改变土地的农业用途，不得用于非农建设。
8、其他约定：_________。
七、违约责任。
1、甲乙双方在合同生效后应本着诚信的原则严格履行合同义务。如一方当事人违约，应向守约一方支付违约金。违约金的数额为_________。
2、如果违约金尚不足以弥补守约方经济损失时，违约方应在违约金之外增加支付赔偿金。赔偿金的数额依具体损失情况由甲乙双方协商或土地承包仲裁机构裁决，也可由人民法院判决。
八、争议条款因本合同的订立、效力、履行、变更及解除等发生争议时，甲乙双方应协商解决，协商不成的按下列第_________种方式解决：
1、提请村民委员会、乡(镇)人民政府、农村土地承包管理机关调解;。
2、提请_________仲裁委员会仲裁;。
3、向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、生效条件甲乙双方约定，本合同须经双方签字、发包方同意并经_________乡(镇)政府农村经营管理机构备案(或鉴证)后生效。
车位使用权买卖合同范文（13篇）篇八
甲方：
法定代表人：
住所地：
乙方：
身份证号码：
住所地：
联系电话：鉴于：
1、在甲方开发的xxx小区中，甲方已取得全体小区业主的同意及承诺，因此拥有本合同项下出卖车位的所有权。
2、乙方系万科水晶城组团楼业主，乙方拟购买本合同项下车位的使用权，以期在本合同约定期限内使用该车位。
（以上鉴于条款如因本合同约定原因发生变化，并不影响本合同的效力。）。
现经甲乙双方友好协商，就万科水晶城号架空层车位（以下简称该车位）的使用权买卖事宜达成如下协议：
一、车位及车辆情况。
车位号车牌号：
车型：
颜色：
联系电话：
备注：
二、甲方向乙方转让的权能。
甲方向乙方转让的权能限于乙方在上述车位上停放车辆并对车辆采取合理保护措施的使用权，乙方并不对上述车位具有其他权能。
车位使用权能的期限与上述车位所依托的土地使用权期限相一致，截至年月日止。
四、甲方责任。
1、在车位使用期间甲方应确保乙方对该车位享有独立使用权。
2、甲方应负责小区内的车辆疏导及指挥引导车辆。
3、甲方应负责车场内各种设施的维护及乙方车位的卫生。
4、如在车位内出现乙方车辆被盗、划伤、损伤等情况，由乙方自行负责。如乙方向保险公司理赔，甲方应予以协助。
五、乙方责任。
1、乙方应遵守交通法规，保证小区内行车安全。
2、乙方的车辆应办理国家规定的保险及各种费用，手续齐全完整。
3、乙方出入时应主动停车验证，因过失造成甲方小区设施损坏时，应照价赔偿。
4、社区内及停车场车辆限速五公里/小时，禁止鸣笛、严禁烟火，车内物品自理。
5、社区内及停车场严禁冲洗车辆、排放油污等损坏公共环境的行为。
6、乙方车辆更换时需及时通知甲方登记备案。
7、乙方应严格遵守甲方针对水晶城社区停车场车辆制定的管理制度，按万科水晶城小区物业管理公约及相关规定执行并按时交纳相关费用。
8、乙方自行负责车辆及车内物品的安全。
9、该车位仅作为乙方停车使用，乙方未征得甲方同意不得私自改变该车位的'用途，也不得将该车位使用权设定抵押或出租、出售、出借给第三人。如发生上述情况，甲方有权收回乙方对该车位的使用权，乙方已交纳费用不予退还。
10、如在使用期限内，乙方将所购得房产转让，车位将由甲方收回，甲方将按比例扣除乙方已经使用年限费用后将剩余款项退还乙方。车位将按照房屋转让时点，以合理市场价格再次出售，乙方转让房产的购得者具有同等条件下的优先购买权。
六、车位使用权价款及付款方式。
取得本合同项下车位使用权，乙方需支付的总价款为元，乙方应于签署本合同同时向甲方支付完毕。
七、因不可抗力及第三方原因造成的车辆及车内物品的损坏、丢失等，甲方不负任何责任。
八、特别条款。
1、甲乙双方共同认可在签约过程中双方均已对车位的现实状况及甲方通过与全体业主签定协议取得车位所有权的法律状况予以了充分的了解和认识，并且乙方认同甲方对车位享有的现实权利，双方在签约过程中遵循着诚实信用原则。
2、情势变更及处理方式：
1）由于立法行为、司法行为或任何其他原因，本合同在法律性质上被界定为非使用权转让的其他性质的，甲乙双方同意本合同自动转为租期为20年的车位租赁合同，甲方将按比例扣除20年的使用费用后，将剩余款项无息返还乙方。
2）由于行政原因导致乙方完全无法继续使用车位的，甲方同意将因此获得的相关行政补偿款转支付给乙方，并不再支付其他补偿。
3、乙方还需根据与甲方或甲方授权第三方签定车位维护服务协议，支付车位维护费用并承担相关义务，否则，亦构成对本合同的违约，并应根据车位维护服务协议约定承担违约责任。
九、争议解决与争议解决费用承担。
凡因本合同引发的争议，由车位所在地人民法院诉讼解决，败诉方需承担诉讼过程中的直接司法费用。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效。车位实景照片复印件作为合同附件与本合同具同等效力。
甲方：
乙方：
日期：
车位使用权买卖合同范文（13篇）篇九
甲方：
乙方：
身份证号码：依据《中华人民共和国民法典》及其相关法律法规的规定，基于平等、自愿和诚实信用的原则，就乙方购买"________________________________________"项目地下停车位使用权一事，经双方友好协商一致，订立本合同。
项目地址：
乙方房号：
容车规格：
容车载重：
车辆所有人：
身份证号码：
车牌号：
紧急联络方式：
其他：
本合同签订前，乙方应去拟购停车位实地看验，合同签订后，视为乙方已对此停车位的实际状况及其可使用的状态进行了确认且无疑义。没有全面完工的，甲方将提供完整的规划方案供乙方参照。
1、________________________________________地下停车位出售的是长期使用权，使用年限与________________________________________住宅产权年限相同。
2、乙方在出售________________________________________房产并同时欲将本合同约定的地下停车位使用权转让给第三方时，应当事先取得甲方同意，并办理变更或者重新签订合同手续。
三、合同金额及付款方式。
1、采用一次性付款方式：签订本合同时，乙方一次性支付甲方人民币万元后，即可享有________________________________________区，编号为号地下车位的使用权。
2、该费用仅为公共用地占地使用费，不包含物业管理公司对车位的管理费、使用机械停车位所产生的电费及每年的维保费用。
四、交付日期本合同签订且乙方付清款项后当日交付。
五、双方的权利及义务、甲方的权利及义务：
1、按照本合同的约定向乙方提供指定编号的停车位。
2、甲方委托物业管理公司对停车位进行停车管理服务。
3、如乙方在出售________________________________________房产并同时欲将本合同约定的地下停车位使用权转让给第三方时，在取得甲方同意后，甲方有义务配合乙方办理便更或者重新签订合同手续。
六、乙方的权利及义务：
1、乙方有合同指定车位的.使用权。
2、乙方在使用地下车位时必须服从物业管理规定。
3、停车位只用于停放符合物业管理规定的机动车辆，超长、赵宽、超重等不符合存车条件的车辆，不得存入停车位。
4、乙方停放的机动车辆变更时，应告知物业管理公司。
5、乙方不得在地下车位上清洗车辆，在停车位内修理车辆须经物业管理公司许可。
6、车辆进出停车位不得妨碍物业管理活动和其他业主、物业使用人的活动。
7、乙方不正确使用停车位或不按本合同的约定使用停车位，给小区其他业主、物业使用人或甲方造成损失的，乙方应予赔偿。
8、非经甲方同意和物业公司许可，乙方不得私自转让或者租借第三人使用车位。
六、管理责任。
1、本合同为车位使用权买卖合同，甲方不承担人员、财产和车辆保管及停车服务义务，乙方应当采取必要的安全防护措施，因在停车位使用过程中发生人身财产及车辆毁损、灭失的，责任由乙方自行承担。
2、管理停车位的物业管理事务由乙方与物业公司另行签订停车管理服务的合同。管理期间，由物业管理公司收取地下停车管理服务费，提供地下停车物业管理费。
七、免责约定。
1、在本合同期内出现不能预见、不可避免如地震、洪水、政府政策调整等不可抗力造成的损失，甲乙双方互不承担违约责任。
2、本合同受业主大会决议导致履行不能或者变更的，甲乙双方互不承担违约责任。
八、违约责任甲乙双方不得擅自解除本合同，擅自解除合同的一方构成违约，应按本合同款的%向对方支付违约金。
九、其他。
1、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，因履行合同发生争议协商不成的，可提交市仲裁委员会仲裁解决。
2、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力，双方签章后生效。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
车位使用权买卖合同范文（13篇）篇十
以下为一则房产买卖合同无效之诉民事起诉状范本。
原告：__________。
住所：__________。
被告：__________。
住所：__________。
联系方式：25663_________。
诉讼请求。
2、请求判决被告返还原告向其支付的定金100万元，并依照定金罚则另行向原告支付款项人民币100万元。
3、请求判决被告赔偿原告利息损失元(详见利息损失计算表)。
事实和理由。
原告与被告于年月日签订了《房产买卖协议》。协议中双方约定：
1、交易标的为xx市______区号的房产，该房产为危房。
2、上述房产交易价为万元。乙方(原告)应支付定金万元。
3、甲方(被告)交付房产应保证房屋无结构性损坏，门窗及配套水、电、煤气等管道应当完好。
4、甲方(被告)保证上述房屋权属清楚。
5、双方不得中途毁约。否则适用定金罚则。
合同签订后，原告依照《房产买卖协议》向被告支付购房定金万元。
讼争双方于年月日达成《补充协议》，约定：原告再支付定金万元，原告付清全部购房款时间延期至年月日。该协议签订后，原告及时支付了该万元定金。
最近，原告获悉，被告于双方签订《房产买卖协议》之前便在交易标的之上为第三人设立了抵押。而被告至今未告知原告交易标的上设有抵押，更未在《房产买卖协议》及其《补充协议》上提及针对上述抵押的处理方法。
依据《民法典》第四十九条规定“抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物的，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况;抵押人未通知抵押权人或者未告知受让人的，转让行为无效”，原告认为：《房产买卖协议》及其《补充协议》应依法确认为无效合同。
基于上述事实和理由，为保护原告合法权益，特此请求贵院，判决如所请。
此致
xx市______区人民法院。
原告：__________。
__________年______月______日。
车位使用权买卖合同范文（13篇）篇十一
订立合同双方：
甲方（出让方）姓名：_______
身份证号码：_______
居住地址：_______
乙方（受让方）姓名：_______
身份证号码：_______
居住地址：_______
经甲、乙双方充分协商，自愿订立本合同，共同遵守。
第一条买卖国有土地使用权情况
甲方将位于_______市_______区_______小区_______号地使用权面积_______平方米转让给乙方，详见《国有土地使用证》茂南国用（）第_______号复印件。
第二条买卖该地使用权整体价格
该土地使用权整体价格为人民币伍拾肆（54）万元。
第三条税金及费用负担
办理该土地使用权登记过户所需缴纳的各项税金和各项费用一律由甲、乙双方各承担50%。
第四条登记过户、付款及土地使用证交付办法
自本合同订立之日起三天内乙方交付定金贰拾（20）万元给甲方，甲方必须尽快向有关部门申请该土地登记过户并在肆个月内办妥登记过户手续将新办的《国有土地使用证》交付给乙方。于甲方交付该《国有土地使用证》给乙方之日，乙方已交付的定金抵作该地产价款并将余下的应付地产价款叁拾肆（34）万元足额交付给甲方，每当甲方收到乙方的款项时均如数出具收款收据给乙方。
第五条权利保证约定
甲方保证该土地使用权没有任何纠纷或其他权利限制，若发生买卖前已经存在的任何纠纷或权利障碍的'，概由甲方负责处理，并承担相应的法律责任，由此而引起无法按期办妥登记过户发证的按本合同第六条第1款的规定论处，给乙方造成经济损失的，由甲方负责如数赔偿。
第六条违约责任
1、甲方中途决定不卖或因甲方的原因逾期15天未能办妥登记过户手续或仍未将新办的《国有土地使用证》交付给乙方的，作甲方中途悔约处理，本合同即告解除，甲方自悔约之日起三日内必须双倍返还定金（即肆拾万元）给乙方。
2、乙方中途决定不买或逾期15天未付清应付地产价款给甲方的，作乙方悔约处理，本合同即告解除，乙方无权要求甲方返还定金。
第七条重复合同的效力限制
办理该地产登记过户时，有关交易办证部门要求甲、乙双方按其统一印制的合同文本重复签订该地产买卖合同的，该重复合同只能作为办理该地产登记过户专用，不能对其他方面发生任何法律效力。重复合同之条款与本合同有抵触的一律以本合同为准。
第八条附则
本合同一式两份，甲、乙双方各存一份，从订立之日起生效。
第九条附件
《国有土地使用证》茂南国用（）第_______号复印件。
甲方签名：_______
乙方签名：_______
订立日期：_______年_______月_______日
车位使用权买卖合同范文（13篇）篇十二
甲方（赠与人）：
法定代表人：
职务：
联系方式：
电子邮箱：
传真：
送达地址：
乙方（受赠人）：
身份证号：
联系方式：
送达地址：
基于乙方购买甲方开发的项目幢/座层号物业，甲方同意将其开发的位于项目指定车位（以下简称车位）使用权有年限的赠予乙方。经双方平等、自愿协商，就车位使用权赠与的相关事宜达成以下协议并共同遵守。
一、车位位置
车位数共计个，分别是项目地下。
二、使用权赠与期限
自甲方向乙方正式交付以上物业之日开始计算，共计年。
三、双方的权利义务
1、甲方的权利义务：
（1）本车位的所有权归属于甲方，甲方仅系将所有权中的使用权能赠予给乙方。甲方不收取本车位租赁费用，故不需要为乙方办理产权证。乙方在获得车位的使用权后，可按该车位的使用用途进行使用。在使用权赠予期间，乙方要在不违反甲方与管理整个小区的物业管理公司相关规定的前提下，才能转让、出租车位的使用权给第三人，并且应当事先通知物业管理公司，并结清正式转让前的物业管理费用以及其他相关费用。甲方不得随意改变车位的使用用途。
（2）由负责管理整个小区的物业管理公司对地下停车场的设施、设备（消防器材等）进行日常维修和保养，费用由乙方分摊和承担。
（3）由负责管理整个小区的物业管理公司对地下停车场车位的安全防范、消防、卫生等进行管理，费用由乙方分摊和承担。
（4）由负责管理整个小区的物业管理公司与乙方另行约定有关车位的物业管理收费标准、收费时间等物业管理内容。
（5）本车位最终所有权归属于甲方，在赠与期结束之后此协议自动作废，乙方从赠与期结束日之次日起自行承担车位使用所产生之一切费用，同时需结清赠予期内所产生的非车位租赁费之其它相关费用。
2、乙方的权利义务：
（1）若政府需要使用地下室，乙方应服从政府规定提供给政府使用。
（2）乙方受赠的车位用途为停靠轿车，乙方不得擅自改作其他用途。
（3）乙方应按照与物业公司签署的物业管理协议交纳物业管理费用。
（4）乙方在使用车位时必须遵守物业管理公司制定的.各项规定。
（5）在赠与期内甲方对此车位不享有处分权利。
四、违约责任
1、若乙方未按上述条款执行，甲方有权力终止本协议并可将车位另行处分，且无须承担任何责任。
2、乙方违反车位使用用途的，一经发现，甲方有权追究乙方责任。如因乙方不慎行为造成该车位或地下室的其他设备、设施等损坏的，乙方必须负责维修以恢复原状。如属乙方因违反用途使用或恶意破坏造成前述设备、设施损坏的，乙方应当加倍支付修复费用。
3、乙方不按本协议的约定转让使用权的，甲方有权收回车位并另行处分。
五、合同效力
1、本协议一式三份，甲方、乙方各执一份，送负责物业管理的物业公司一份。各份协议文本具有同等法律效力。
2、本协议自双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
签订日期：年月日
乙方（签字或盖章）：
签订日期：年月日
车位使用权买卖合同范文（13篇）篇十三
买方(以下简称乙方)：_________________。
甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定，已依法通过划拨方式取得北京市_______________区(县)地块的国有土地使用权，土地面积为_______________平方米，国有土地使用证件为_______________。甲方在上述地块上建设的项目名称为_______________，现已竣工，取得房屋所有权证(房屋所有权证_______________字_______________号)，经北京市国土资源和房屋管理局审核，准予上市销售，北京市经济适用住房销售许可证号为京房内证(经)字第_______________号。
乙方自愿购买甲方的_______________房屋，甲方愿意出售，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地使用权转让给乙方。双方经友好协商，就上述房屋的买卖事项，订立本合。
第一条房屋，该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为_______________平方米(包括套内建筑面积_______________平方米，分摊的共有共用建筑面积_______________平方米)，共有共用部位详见附件二。土地使用面积为_______________平方米(含共有共用面积)。上述面积已经房屋土地管理部门测绘。
第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币_______________元，价款合计为人民币(大写)_______________仟_______________佰_______________拾_______________万_______________仟_______________佰_______________拾_______________元整(小写)_______________元。乙方预付的定金_______________元，在乙方支付购房价款时转为购房价款。
第四条甲方同意在_______________年_______________月_______________日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》，并办妥全部交接手续。交付地点：___________________。甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。
第五条乙方同意其购置的'房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方委托的管理公司负责管理。
第六条双方同意在签订本合同后一个月内，持本合同和有关证件共同到北京市_____________房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续，申领房地产权属证件，并按规定交纳有关税费。
第七条本合同生效后，除不可抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付之日止，每延期一日，甲方按乙方已支付房价款金额的万分之_______________(大写数字)向乙方支付违约金。逾期超过_______________日(遇法定节假日顺延)甲方仍未交付房屋的，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方，利息按利率计算。
第八条本合同生效后，除不可抗力外，乙方不按期付款的，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定付款之日第二日起至实际付款之日止，每延期一日，乙方按延期交付房价款的万分之_______________(大写数字)向甲方无能为力付延期违约金。逾期超过_______________日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的，甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。
第十条双方凡因履行本合同引起的纠纷，应协商解决。协商不成的，双方同意按以下第_______________种(大写)方式解决纠纷。1.提交北京仲裁委员会仲裁。2.任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。
第十一条本合同正本一式两份，甲乙双方各执壹份，副本_______________份，房地产交易管理部门壹份，___________________。
预售登记机关：_________________(章)。
经办人：________________。
________年________月________日。