施工中需要配合监理人员的工作，及时解决问题和处理纠纷。在这里，小编为大家整理了一些成功的施工案例，希望能够给大家带来灵感和启迪。
围墙施工协议书（优质18篇）篇一
甲方（发包人）：
乙方（承包人）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。
工程名称：
工程地点：
合格达到国家及郑建文（____）94号郑州市市政工程施工围挡建设标准的相关要求。
包工、包料、包工期、包质量、包安全。
____年___月___日开工，____年。
（1）本工程采用围墙单价包干价方式肆佰捌拾元元/米，南侧广告牌及大门共计壹万伍仟元（含税费及所有材料、人工、机械、场地平整费等）。
（2）甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素，承包单价今后不作调整。
（3）工程结束以实际工程量计算工程总价。本合同作为工程价款结算的依据。
工程竣工验收合格并提供正规发票后10个工作日内一次性付清，乙方应提交相应金额的正式发票，否则甲方有权拒付切不承担违约责任。
1、甲方责任、义务。
（1）开工前召集工程相关人员到施工现场向乙方作工程交底，指定围墙位置，配合乙方现场定位测量，如有变更，以变更通知为准。
（2）按照合同约定向乙方支付工程款。
2、乙方责任、义务。
（1）乙方对现场已经考察过，同意在地块现状条件下一次性包工包料施工达到甲方验收标准，不得另收其他费用。
（2）按工程需要安排施工、安全保卫工作。施工需要的水、电、路等所发生的费用自理。
（3）乙方负责对施工人员进行安全教育，且按国家建筑工程施工安全的相关法规执行施工，保证工地施工安全，施工过程中发生的人员伤亡或因乙方施工造成第三者伤亡的，均由乙方承担全部责任。
（4）乙方负责施工现场已完工程量的成品保护，如遭损坏，乙方负责无偿修复。
（5）乙方按照工期要求保质完成工作量。
（6）承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
（7）施工使用所有材料均有乙方全部负责。
（8）负责处理地方关系及费用。
（9）负责因小区中部南北道路的封堵而建设的临时道路施工及相关费用。
（1）从工程竣工之日起六个月内为质量保修期。
2）工程竣工验收后，在国家相关规定的保修期内出现质量问题的，乙方应在接到甲方通知后24小时内进行免费维修，逾期不维修的，甲方委托他人维修的费用有乙方支付。
（1）工程施工过程中乙方存在质量及其他问题的，甲方有权要求乙方及时整改，乙方在接到甲方通知后3天内不予整改的，甲方有权清场，造成的`一切损失由乙方承担。
（2）因乙方原因不能按照合同约定的工期竣工，处每日1000元延期赔偿费。
（2）因本合同的履行发生的纠纷双方应协商解决，协商不成的，向当地人民法院诉讼。
本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
授权委托人：
授权委托人：
日期：____年___月___日
日期：____年___月___日
围墙施工协议书（优质18篇）篇二
甲方：
乙方：
甲乙双方经平等、友好协商，甲方同意将_______________地块临时围墙工程发包给乙方施工。双方协商一致，达成如下协议：
一、工程内容：
_______________________________________。
二、工程造价：
暂定35万元。工程竣工验收后根。
据设计图纸和竣工验收实际工程量按实结算并下浮，即：竣工结算（结算套用江苏省建筑综合预算定额）由甲方初审并经有资质的工程造价咨询单位审定后再下浮11%；工程具体造价在甲乙双方结算时，由乙方先行提供结算报告。建筑材料价格按《建设工程材料市场信息指导价____年7-8月综合价格》中供应价一次包定，今后结算时不作调整。
三、工程质量：
经甲方一次性验收合格。因乙方。
原因导致工程质量一次性未达合格标准，乙方承担工程总造价百分之五的违约金，且乙方应无条件整改直至合格，如乙方无能力整改合格，甲方有权聘请第三者进场施工，所产生的.全部费用和损失由乙方承担，甲方在工程款中直接扣除，直至合格。
四、工期：
____年___月___日开工，____年___月___日竣工并验收合格。乙方如逾期完成，则每逾期一天，按工程总造价0.4‰违约金支付给甲方。
五、工程款支付：
围墙砌满500米后，经甲方验收合格，付本工程工程款15万元。该工程全部竣工验收合格并经最终结算后，甲方向乙方支付工程款至本工程最终结算总价的90%；10%余款于工程竣工验收合格满六个月后支付。每次付款前，乙方应向甲方提出付款的书面申请，付款金额经甲方盖章核准后，乙方应提交相应金额的发票，否则甲方有权拒付。
六、现场工程量确认必须由甲方综合部负责人、副总经理、董事长签字认可并盖公章方可生效。
七、甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素，今后不作调整。本协议作为施工合同工程价款结算的依据。
八、乙方负责对施工人员进行安全教育，保证工地施工安全，施工过程中发生的人员伤亡或因乙方施工造成第三人伤亡的，均由乙方承担全部责任。
九、在工程施工过程中甲方若发现乙方施工存在质量及其他问题的，甲方有权发出整改通知要求乙方及时整改，乙方在接到甲方整改通知后2天内不予整改的，甲方有权聘请他人负责整改，整改费用及造成的损失由乙方承担。
十、工程竣工验收后，在国家相关规定的保修期内出现质量问题的，乙方应在接到甲方通知后24小时内进行免费维修，逾期不维修的，甲方委托他人维修的费用、造成的损失从工程款中直接折抵扣除。
十一、乙方如在该工程项目施工过程中发生拖欠民工工资事件，被相关部门处罚或导致民工等人员到甲方索要民工工资等情形的，影响到甲方的正常办公秩序、信誉、资质证书等，每发生一次，乙方应支付违约金伍万元/次，从工程款中直接扣除，造成甲方损失的应另行支付赔偿金。
十二、因本合同的履行发生的纠纷双方应协商解决，协商不成的，向江阴市人民法院诉讼。
十三、本协议以打印稿为准，若有手写添加处，需双方签字盖章后生效。
十四、本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
授权委托人：
授权委托人：
日期：____年___月___日
日期：____年___月___日
围墙施工协议书（优质18篇）篇三
甲、乙双方经协商，甲方同意将_________围墙委托乙方施工，并达成以下协议：
一、围墙长度_________米。
二、按甲、乙双方所确认的图纸施工，承包价为人民币_________元(大写：_________元整)。
三、付款方法：工程完工后，一个月内一次性付清全部工程款。
四、未尽事宜，双方协商解决。
甲方： 有限公司
乙方：
丙方：
经甲乙双方友好协商、丙方作为监管方，就乙方承包甲方位于经济开发区的**内陆港项目透视围墙施工工程达成如下协议：
一、工程地址：------------.
二、工程价款：单价为----元/米，工程量约为----米，工程总价为：----元，大写：人民币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾元整。价款含材料、人工、机械、安全防护等全部费用，一次性包死。结算时根据双方共同确认的工程量计算。
三、工程款支付方式：
1.甲方将工程款付至丙方账户，由丙方负责监管;
2.工程开工时，甲方支付总工程款的`30%,剩余工程款按工程进度支付。
3. 总工程款的5%作为质保金，工程完工经历一个雨季后，确认无质量问题一次性付清。
四、施工标准
1.开槽宽60cm、深30cm,基础以下15cm灰土夯实。
最新围墙施工承包协议书范本最新围墙施工承包协议书范本
2.正负零以下30cm砖基础，2层50墙、2层37墙、1层24墙，砌筑砂浆为m10.
3.正负零以上50cm二四砖墙，m10水泥砂浆砌筑。
4.内外墙1:3、1:2水泥砂浆抹平压光。
5.砖墙以上按透视墙要求立1.5m规格水泥柱。
6.水泥立柱栽入墙内15cm,水泥砂浆填充抹平压光。
7.围墙内外立面按甲方要求喷漆。
8.围墙根部回填土正负零填平并夯实。
围墙施工协议书（优质18篇）篇四
甲、乙双方经协商，甲方同意将_________围墙委托乙方施工，并达成以下协议：
一、围墙长度_________米。
二、按甲、乙双方所确认的图纸施工，承包价为人民币_________元(大写：_________元整)。
三、付款方法：工程完工后，一个月内一次性付清全部工程款。
四、未尽事宜，双方协商解决。
五、本协议书一式二份，各执一份，具同等效力。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________。
甲方代表(签字)：_________乙方代表(签字)：_________。
签订地点：_________签订地点：_________。
_________年____月____日_________年____月____。
围墙施工协议书（优质18篇）篇五
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。
1、工程地点：_________________。
2.3米，其中：砖柱。
2.3米、铁艺栏杆。
1.5米、铁艺栏杆下部砖墙0.8米、每6米一立柱。双面墙及砖柱做沙浆抹面，外墙粘面砖、柱子粘三面面砖、内墙二遍白水泥。
3、乙方在完成围墙施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。
4、承包形式：本工程范围包含围墙施工中的基础开挖、基础施工、材料、人工、包安全文明施工、包质量、包验收、包利税。
1、乙方按图施工，要求线条顺直，工程质量达到国家质量验收标准。
2、乙方对工程所需主要材料经甲方工程技术人员确认后方可进场施工。
3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。若因乙方施工质量和安全问题造成甲方损失，甲方有权要求乙方赔偿。
1、本工程包工包料元米(含开税票)，具体以甲方验收工程量为准。总工程价款为_______万元(暂定)，该价格包括人工费、材料费、机械费等所有工程相关费用(施工企业管理税除外)。
2、甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素，承包单价今后不作调整。
3、工程结束以实际工程量计算工程总价，本合同作为工程价款结算的依据，现场实际工程量确认必须由甲方签字认可并盖公章方可生效。
2、工程竣工验收合格并完成工程结算工作后，支付至结算价款的80%;。
3、工程全部移交给甲方后，支付至除工程保修金以外的结算价款。
4、工程结算总价的10%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后____月内支付(本工程保修期为________年，保修期从工程竣工验收合格开始计算)。
5、甲方每次支付工程款前，乙方应提供等额正式发票给甲方。
1、甲方责任、义务。
(1)开工前召集工程相关人员到施工现场向乙方作工程全面交底，如有变更，以变更通知为准。
(2)乙方施工过程中给予协助和配合，以确保工程顺利进行。
(3)负责工程计量和审核。施工中如有工程量的增减，须由甲、乙双方代表签字认可。
(4)按时支付乙方工程款。
2、乙方责任、义务。
(1)乙方对现场已经考察过，同意在地块现状条件下一次性包工包料施工达到甲方验收标准，不得另收其他费用。
(2)若工程质量验收不合格，乙方在接到甲方限改通知书后，必须限期整改完毕。
(3)乙方负责对施工人员进行安全教育，且按国家建筑工程施工安全的相关法规执行施工，采取必要的安全防护措施，保证工地施工安全，消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担;如给甲方或第三人造成经济损失，由乙方全额赔偿。
(4)乙方负责施工现场已完工程量的成品保护，如遭损坏，乙方负责无偿修复。
(5)乙方按照工期要求保质完成工作量。
1、工程质量应达到合同约定的质量标准。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
2、工程质量达不到质量要求的部分，甲方有权要求拆除和重新施工，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不顺延。
3、因乙方原因不能按照协议书预定的工期竣工，处500元日延期赔偿费，如工程量增加，按增加部分的工程量，以国家定额工期相应顺延。
4、在施工过程中，若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算(直接、间接损失)，其费用直接从工程款中扣除。
1、从工程竣工之日起________年内为质量保修期。
2、工程竣工验收后，在国家相关规定的`保修期内出现质量问题的，乙方应在接到甲方通知后48小时内进行维修，逾期不维修的，甲方委托他人维修的费用、造成的损失从工程款中直接扣除。
1、在工程施工过程中甲方若发现乙方施工存在质量及其他问题的，甲方有权书面或口头通知要求乙方及时整改，乙方在接到甲方整改通知后3天内不予整改的，甲方有权聘请他人负责整改，整改费用及造成的损失由乙方承担。
2、因本合同的履行发生的纠纷双方应协商解决，协商不成的，向人民法院诉讼。
十、其他:本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。
甲方：___________乙方：___________。
________年____月____日________年____月____日。
围墙施工协议书（优质18篇）篇六
乙方：
丙方：
经甲乙双方友好协商、丙方作为监管方，就乙方承包甲方位于经济开发区的**内陆港项目透视围墙施工工程达成如下协议：
一、工程地址：————————————、
二、工程价款：单价为————元米，工程量约为————米，工程总价为：————元，大写：人民币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾元整。价款含材料、人工、机械、安全防护等全部费用，一次性包死。结算时根据双方共同确认的工程量计算。
三、工程款支付方式：
1、甲方将工程款付至丙方账户，由丙方负责监管；
2、工程开工时，甲方支付总工程款的30%，剩余工程款按工程进度支付。
3、总工程款的5%作为质保金，工程完工经历一个雨季后，确认无质量问题一次性付清。
四、施工标准。
1开槽宽60cm、深30cm，基础以下5cm灰土夯实。
2、正负零以下30cm砖基础，2层50墙、2层37墙、层24墙，砌筑砂浆为m0。
3、正负零以上50cm二四砖墙，m0水泥砂浆砌筑。
4、内外墙：3：2水泥砂浆抹平压光。
5、砖墙以上按透视墙要求立、5m规格水泥柱。
6、水泥立柱栽入墙内5cm，水泥砂浆填充抹平压光。
7、围墙内外立面按甲方要求喷漆。
8、围墙根部回填土正负零填平并夯实。
9、预埋墙内及水泥立柱内穿线管，穿线管由甲方购置。
五、工期：年月日前施工完毕并经甲方验收合格。乙方须严格按工期施工。
六、双方约定：
1、甲方按协议及时支付工程款。
2、甲方提供施工相关资料和数据等信息。
3、乙方必须服从甲方的管理，配合甲方工作人员的'相关工作。
4、乙方负责在施工过程中协调与外界的各种关系并承担由此产生的所有费用。自行解决施工中水、电及施工时现行地矿等问题。
5、工程发票由甲方自行解决。
6、乙方须及时支付农民工工资，如出现农民工上访事件，甲方有权扣除其工程款并直接支付给农民工。
7、乙方在施工过程中出现的一切安全事故及后果均由乙方承担。
8、施工过程中出现因政府行为，部分土地征地未完成影响施工，由乙方、丙方尽最大努力和相关人员协调，如果协商不成，乙方先避开，协商完成后再施工，避免影响整体施工进度。
七、其他：
1、本协议未尽事宜，可签订补充协议作为附件，具有同等法律效力。
2、本协议一式四份，甲方两份，乙丙双方各一份。
3、本协议自签字盖章后生效，工程质保期结束后失效。
甲方：
乙方：
丙方：
围墙施工协议书（优质18篇）篇七
发包方：__________________(以下简称甲方)。
承包方：__________________(以下简称乙方)。
为了更好地保护校园建设，经学校研究决定，甲乙双方本着平等自愿的原则，乙方愿意承担我镇学校堡坎及操场平整修建工程，经双方共同协商，达成以下协议，共同遵照执行：
1、我镇学生宿舍正对面操场。
2、我镇厕所至学生宿舍后。
1、乙方愿意承包我镇操场平整工程，平整价格按32元/方计算(含开挖土方、开挖石方、转运土方、转运石方费用及税费)，开挖长50米左右、宽12米左右、深1米左右，其中开挖出的石方属于学校所有，开挖出的方量按实际挖出的坑长、宽、高计算。
2、乙方愿意承包我镇厕所至学生宿舍后堡坎修建工程，施工过程中乙方先用甲方提供的石方施工，甲方提供的石方按50元/方计算，施工价格按218元/元计算(含材质费、运费、劳务费及税费等费用)，其余部分所有材质由乙方提供，价格按268元/方计算(同样含材质费、运费、劳务费及税费等费用)，所有方量按堆砌好的堡坎方量计算。
1、操场平整。
乙方平整的操场除按长、宽、深平整外，平整完后操场无大坑小洼，平整后的操场中无剩余的土方，石方堆积，经甲方验收合格为准。
2、堡坎修建。
乙方进行堡坎修建时，按平均宽度_________米修建，堡坎长度、高度按实际修建进行测量计算，修建时使用毛石加细砂混凝土浇灌填缝，且砂浆标号足，满浆满灌，经甲方验收合格为准。
1、甲方负责提供外运土方、石方地点，若堆放时发生矛盾，一切矛盾由甲方负责，乙方概不负责。
2、甲方负责处理好修建堡坎时的地界，若乙方施工与老百姓发生地界纠纷，乙方概不负责。
3、乙方注意文明施工，若在施工过程中乙方有影响老百姓利益问题，与老百姓发生纠纷，乙方自行处理，甲方概不负责。
以上所有工程造价按实际丈量计算。
六、竣工时间：_________年_________月_________日。
乙方工程完工后，经甲乙双方验收合格后，乙方出具正规税务发票，甲方到会计核算中心报账后，一次性支付给乙方。
乙方在组织施工过程中，应注意施工安全，杜绝安全事故的发生，则出现的一切安全安全事故，造成的人员伤亡，带来的经济损失及刑事民事责任由乙方负责。
甲乙双方若有违约，双方共同协商妥善解决，若争执不下，按照相关法律程序进行解决。
1、本合同未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。
2、本合同一式四份，乙方一份，甲方三份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
围墙施工协议书（优质18篇）篇八
甲、乙双方经协商，甲方同意将_________围墙委托乙方施工，并达成以下协议：
一、围墙长度_________米。
二、按甲、乙双方所确认的图纸施工，承包价为人民币_________元（大写：_________元整）。
三、付款方法：工程完工后，一个月内一次性付清全部工程款。
四、未尽事宜，双方协商解决
五、本协议书一式二份，各执一份，具同等效力。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：________
甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________
签订地点：_________签订地点：_____________
_____年____月____日_________年____月____日
围墙施工协议书（优质18篇）篇九
乙方：
丙方：
经甲乙双方友好协商、丙方作为监管方，就乙方承包甲方位于经济开发区的.**内陆港项目透视围墙施工工程达成如下协议：
单价为___元/米，工程量约为___米，工程总价为：___元，大写：人民币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾元整。价款含材料、人工、机械、安全防护等全部费用，一次性包死。结算时根据双方共同确认的工程量计算。
1、甲方将工程款付至丙方账户，由丙方负责监管。
2、工程开工时，甲方支付总工程款的30%，剩余工程款按工程进度支付。
3、总工程款的5%作为质保金，工程完工经历一个雨季后，确认无质量问题一次性付清。
1、开槽宽60cm、深30cm，基础以下15cm灰土夯实。
2、正负零以下30cm砖基础，2层50墙、2层37墙、1层24墙，砌筑砂浆为m10。
3、正负零以上50cm二四砖墙，m10水泥砂浆砌筑。
4、内外墙1：3、1：2水泥砂浆抹平压光。
5、砖墙以上按透视墙要求立1.5m规格水泥柱。
6、水泥立柱栽入墙内15cm，水泥砂浆填充抹平压光。
7、围墙内外立面按甲方要求喷漆。
8、围墙根部回填土正负零填平并夯实。
9、预埋墙内及水泥立柱内穿线管，穿线管由甲方购置。
__年__月__日前施工完毕并经甲方验收合格。乙方须严格按工期施工。
1、甲方按协议及时支付工程款。
2、甲方提供施工相关资料和数据等信息。
3、乙方必须服从甲方的管理，配合甲方工作人员的相关工作。
4、乙方负责在施工过程中协调与外界的各种关系并承担由此产生的所有费用。自行解决施工中水、电及施工时现行地矿等问题。
5、工程发票由甲方自行解决。
6、乙方须及时支付农民工工资，如出现农民工上访事件，甲方有权扣除其工程款并直接支付给农民工。
7、乙方在施工过程中出现的一切安全事故及后果均由乙方承担。
8、施工过程中出现因政府行为，部分土地征地未完成影响施工，由乙方、丙方尽最大努力和相关人员协调，如果协商不成，乙方先避开，协商完成后再施工，避免影响整体施工进度。
1、本协议未尽事宜，可签订补充协议作为附件，具有同等法律效力。
2、本协议一式四份，甲方两份，乙丙双方各一份。
3、本协议自签字盖章后生效，工程质保期结束后失效。
甲方：
乙方：
丙方：
日期：__年__月__日
围墙施工协议书（优质18篇）篇十
发包方：______（以下简称甲方）。
承包方：______（以下简称乙方）。
经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方对沙坡小学的围墙建设进行施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商签订本合同：
一、工程概况。
1、学校围墙10米，到时以建成实际长度为准。
2、墙体要求：墙基挖槽0.6米×0.3米，用砂石砌出土0.2米的毛石基础，抄水平后方可砌砖墙，墙体为火砖全部带沙浆实砌，墙高1.8米为一八墙，墙体每隔4米砌二四的砖柱，墙体的正面、背面和顶部以及垛子用水泥沙浆粉刷。
二、承包内容及材料。
1、工程内容：校园正面围墙。
2、材料选用：石、沙、砖、水泥、钢管、油漆；
3、承包形式：乙方包工包料。
三、工期。
经双方协商，本工程开竣工日期如下：
1、开工日期：______年2月10日；
2、竣工日期：______年2月20日；
3、总日历工期：10天。
四、质量和安全要求。
乙方施工过程中必须服从工程技术人员的统一指挥调度，科学合理有序地组织施工，严格遵守施工操作规格，并制订切实有效的安全施工措施，做到安全生产、文明施工。若因乙方施工造成的质量和安全问题，甲方概不负责，乙方自行承担。
五、合同价款及付款方式。
1、本合同所承包的围墙，单价为每米300元，暂定总长为10米。具体以实际发生量为准。总工程价款为3000元左右，该价格为工人劳务费。
2、付款方式：工程款等乙方完工验收合格后，一次性付清。
六、其它未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
八、本合同自签字之日起生效，工程完工结算完毕后自行废除。本合同受到法律保护。
甲方代表（签字）：______。
乙方（签字）：______。
___年______月______日。
围墙施工协议书（优质18篇）篇十一
甲方：
乙方：
根据国家有关法律法规，经村两委会及村民代表会议通过，甲、乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，制订以下合同条款，双方共同遵照执行。
一、工程名称：
舵塘村七组原印子冲平整围墙及门卫室、门洞、门柱工程；
二、工程质量标准：
三、工程价格：
二四砖墙_______元/米，透视墙_____元/米；
四、付款方式：
五、双方责任。
甲方：施工期间派专人到现场指导，按合同及时拨付资金，监督施工质量，有权有求乙方对不符合标准的建筑段返工。
乙方：乙方负责施工水电接入并承担水电费用；负责地方协调工作，确保施工顺利进行；持证上岗，承担因不具备施工条件而造成的一切损失；确保安全施工，施工期间发生一切安全事故、一切经济损失由施工方乙方承担。乙方必须按甲方的施工要求及与甲方现场负责人商定的意见按期保质保量完成施工。
六、工程材料标准。
1、墙体砖，一律采用经质量监督部六检测的合格产品；
2、水泥，统一采用雷山牌水泥；
3、黄砂，普通杂无泥粗黄砂；
4、透视墙材料由乙方负责采购。
七、工程进度。
1、本工程动工时间为________年___月___日上午8时。
2、施工进度要求：工期______天。工程每延期一天，甲方有权按工程总造价的2‰扣减乙方施工费。
八、该工程税费由乙方自行承担。
九、其他未尽事宜，双方协商处理，可另行补充附加协议一并纳入本协议生效。
十、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方签字：
乙方签字：
文档为doc格式。
围墙施工协议书（优质18篇）篇十二
甲方： 绛县兽医院 合同编号：
乙方： 签订地点： 兽医院办公室为了保证工程质量，按时完成工程任务，根据《合同法》有关规定，按照平等互利的原则，明确甲乙双方的权利义务，特签定本合同：
13、工程细目： 基槽、基础3：7灰土、片石砌筑、勾缝、混凝土压顶、混凝土散水、基槽回填。2单价320元/m2(结构工程，含三钢钢使用费、机械费和小型材料)。
4、质量标准：
1、合同一经签定，乙方应尽快组织力量进行施工，并将其人力、机具的组织安排计划书面呈报甲方，如未按计划安排到位的，甲方有权终止合同。
2、工期要求：20xx年4月1日开工，2004年5月30日完工。
1、每月月底前由工长开据任务书结算一次，结算单交财务报账，甲方依据工程结算单，按业主工程计量支付实际情况每月按完成工程额的70%付款。
2、单位工程完成后，经甲方与监理验收达到质量标准，结算款余额一次付清。
1、乙方单项工程完工后，甲方应及时组织有关人员对该工程进行全面检查验收，并根据交通部颁发的质量评定标准给予评定。分为优良、合格、不合格，此评定作为结算付款的依据。如有不合格者，甲方有权要求乙方在限定期限内返工处理或甲方可另寻施工队进行修复，其所需一切费用由乙方承担，并承担5%的违约金罚款。
2、甲方发现乙方不按规程施工或施工质量不过关、有偷工减料等不利于施工质量行为，甲方有权终止合同，其损失由乙方承担。
3、乙方如没有按规定工期完工，甲方有权在本单项工程歀中扣 5 %的违约金，就具体情况甲方可再组织力量。
4、甲方不得威胁或用非法限制人身自由的手段强迫乙方工作。 2、工程地点桩号：
5、对于乙方不听指挥的`劳务人员，甲方有权给予清退。
1、合同一经签定，乙方及时组织施工。
2、乙方工地负责人必须坚守工地。
3、乙方在施工中的一切生活费、劳保待遇及病残伤亡、安全事故等费用自理，甲方概不负责。
4、合同一经签定，乙方不得转包、分包，否则视为无效，并接受甲方处罚或解除合同。
5、乙方施工范围内所发生的一切劳务零星用工(除甲方有关人员单独安排外)，已计入相应单价内，不再另外计量。
6、乙方必须按照甲方的技术、质量、进度要求进行工作，否则，由此给甲方造成损失的，由乙方赔偿。
7、施工结束后由乙方配合甲方验收。
1、 乙方必须对自己的职工进行安全教育，增强安全意识，提高自身素质。
2、乙方在施工期间，危险作业区，必须设立安全防护措施，并设危险标志，上岗人员必须佩戴安全帽。否则，由此给工地施工人员其它人造成的安全伤亡，由乙方承担赔偿责任。
3、乙方每作业班组必须至少有一名安全员，负责施工安全。
4、乙方要遵守法律法规。遵守当地村规民约，严禁打架斗殴、汹酒赌博，如果因乙方原因与当地村民发生纠纷，一切责任由乙方承担。
5、乙方要严格遵守操作规程，不得违章作业。
合同签定后，双方遵照执行。如有违反本合同约定，造成损失的，要求对方赔偿损失。
本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决。若协商不妥，可通过法律诉讼的方式解决。
安全生产合同，并作为合同不可分割的一部分。
十、本合同一式 三 份，甲方 一 份，乙方 一 份，存档一份;双方签字盖章之日起生效。
甲方代理人签字： 乙方代理人签字：
日 期： 日 期：
围墙施工协议书（优质18篇）篇十三
甲方：
乙方：
甲乙双方经平等、友好协商，甲方同意将地块临时围墙工程发包给乙方施工。双方协商一致，达成如下协议：
一、工程内容：
二、工程造价：
暂定35万元。工程竣工验收后根据设计图纸和竣工验收实际工程量按实结算并下浮，即：竣工结算（结算套用江苏省建筑综合预算定额）由甲方初审并经有资质的工程造价咨询单位审定后再下浮11%；工程具体造价在甲乙双方结算时，由乙方先行提供结算报告。建筑材料价格按《建设工程材料市场信息指导价xxxx年7-8月综合价格》中供应价一次包定，今后结算时不作调整。
三、工程质量：
经甲方一次性验收合格。因乙方原因导致工程质量一次性未达合格标准，乙方承担工程总造价百分之五的`违约金，且乙方应无条件整改直至合格，如乙方无能力整改合格，甲方有权聘请第三者进场施工，所产生的全部费用和损失由乙方承担，甲方在工程款中直接扣除，直至合格。
四、工期：
xxxx年9月26日开工，xxxx年11月15日竣工并验收合格。乙方如逾期完成，则每逾期一天，按工程总造价0.4‰违约金支付给甲方。
五、工程款支付：
围墙砌满500米后，经甲方验收合格，付本工程工程款15万元。该工程全部竣工验收合格并经最终结算后，甲方向乙方支付工程款至本工程最终结算总价的90%；10%余款于工程竣工验收合格满六个月后支付。每次付款前，乙方应向甲方提出付款的书面申请，付款金额经甲方盖章核准后，乙方应提交相应金额的发票，否则甲方有权拒付。
六、现场工程量确认必须由甲方综合部负责人、副总经理、董事长签字认可并盖公章方可生效。
七、甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素，今后不作调整。本协议作为施工合同工程价款结算的依据。
八、乙方负责对施工人员进行安全教育，保证工地施工安全，施工过程中发生的人员伤亡或因乙方施工造成第三人伤亡的，均由乙方承担全部责任。
九、在工程施工过程中甲方若发现乙方施工存在质量及其他问题的，甲方有权发出整改通知要求乙方及时整改，乙方在接到甲方整改通知后2天内不予整改的，甲方有权聘请他人负责整改，整改费用及造成的损失由乙方承担。
十、工程竣工验收后，在国家相关规定的保修期内出现质量问题的，乙方应在接到甲方通知后24小时内进行免费维修，逾期不维修的，甲方委托他人维修的费用、造成的损失从工程款中直接折抵扣除。
十一、乙方如在该工程项目施工过程中发生拖欠民工工资事件，被相关部门处罚或导致民工等人员到甲方索要民工工资等情形的，影响到甲方的正常办公秩序、信誉、资质证书等，每发生一次，乙方应支付违约金伍万元/次，从工程款中直接扣除，造成甲方损失的应另行支付赔偿金。
十二、因本合同的履行发生的纠纷双方应协商解决，协商不成的，向江阴市人民法院诉讼。
十三、本协议以打印稿为准，若有手写添加处，需双方签字盖章后生效。
十四、本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方：
乙方：
围墙施工协议书（优质18篇）篇十四
建设单位：(甲方)。
施工单位：(乙方)。
甲方新建围墙工程由乙方负责承建，为了确保工程质量，进一步明确甲、乙双方的责任，确保按照建设要求完成工程任务，拟定本协议根据相关法律、法规特定本协议如下：
第一条：工程标准。
以经开区规划建设局城市围墙规划建设的统一要求为标准(图纸附后)。
第二条：工程承包费。
实体墙每延米约元，文化墙每延米约元。工程质量按甲方要求，以实际验收工程质量为标准，进行结算。
第三条：付款方式。
按工程造价的总预算，甲方先预约乙方工程款的%计元，结工后凭“围墙工程验收结账单”结算，剩余金额一次性付清。
第四条：工程质量要求。
按国家颁布的有关规定及规范、标准进行验收。
第五条：合同预定。
基础土方完成后，经甲方验收方可施工，施工期限为天内完工，遇雨雪顺延。
第六条：双方责任。
1、甲方：
(1)承担工程款不能按时到位而出现的误工责任和经济损失;。
(3)不负责乙方施工中的任何不安全事故。
2、乙方：
(1)在施工中，必须按规范施工，符合施工用料、拌料的规定及有关规范要求;。
(2)承担施工中所发生的不安全事故引起的责任;。
(3)承担在施工期间因围墙工程所引起的一切纠纷;。
(4)承担水、电通至施工现场的协调责任，保证通路平整，满足施工、运输需要。
第七条本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字后生效。
甲方：
乙方：
签订日期：
围墙施工协议书（优质18篇）篇十五
甲方取得黄鹤楼酒厂配电、酒罐拆除任务、现场该任务承包给乙方。为明确甲、乙双方的权利和义务，根据我国有关法律、法规的规定，经甲乙双方协商同意拟定本协议，以资双方共同遵守。
(一)拆除任务：
黄鹤楼酒厂配电、酒罐设备。
(二)拆除范围：
配电房内与配电有关的物资，酒罐房与酒罐有关的物资。
(三)拆除期限。
依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定的期限内完成拆除任务。即：年月天。
(四)付款方式：
甲乙双方签订合同时、乙方一次性付清设备款人民币万元。施工保证金万元。工程完工后如按甲方要求无任何违规行为，三日内甲方一次性返还乙方全部保证金。
(五)乙方权利及义务：
1、乙方有权要求甲方及时提供拆除任务所需的资料等有关事项。
2、制定详细的施工方案及安全措施。
3、负责拆除现场的安全及文明管理。
4、拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施，及配备现场消防设施。
5、拆除过程中乙方应确保施工人员人生安全，施工过程中造成的所有事故责任由乙方负责，甲方不承担任何责任。
(六)本合同未尽事宜双方协商解决、协议达成的书面补充协议均视同本合同的组成部分。
(七)如履行本合同发生争议，双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。
(八)本合同经双方签字盖章即生效，一式三份有同等效力，甲乙双方各持一份。
甲方(盖章)乙方(盖章)。
法人代表(签字)法人代表(签字)。
围墙施工协议书（优质18篇）篇十六
甲方：黄州火车站经济开发区舵塘村村民委员会（以下简称甲方）。
乙方：曾和平（以下简称乙方）。
根据国家有关法律法规，经村两委会及村民代表会议通过，甲、乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，制订以下合同条款，双方共同遵照执行。
舵塘村七组原印子冲平整围墙及门卫室、门洞、门柱工程；
二四砖墙_______元/米，透视墙_____元/米；
甲方：施工期间派专人到现场指导，按合同及时拨付资金，监督施工质量，有权有求乙方对不符合标准的建筑段返工。
乙方：乙方负责施工水电接入并承担水电费用；负责地方协调工作，确保施工顺利进行；持证上岗，承担因不具备施工条件而造成的一切损失；确保安全施工，施工期间发生一切安全事故、一切经济损失由施工方乙方承担。乙方必须按甲方的施工要求及与甲方现场负责人商定的意见按期保质保量完成施工。
1、墙体砖，一律采用经质量监督部六检测的合格产品；
2、水泥，统一采用雷山牌水泥；
3、黄砂，普通杂无泥粗黄砂；
4、透视墙材料由乙方负责采购。
1、本工程动工时间为________年___月___日上午8时。
2、施工进度要求：工期______天。工程每延期一天，甲方有权按工程总造价的2‰扣减乙方施工费。
甲方签字：乙方签字：
围墙施工协议书（优质18篇）篇十七
乙方：
丙方：
经甲乙双方友好协商、丙方作为监管方，就乙方承包甲方位于经济开发区的**内陆港项目透视围墙施工工程达成如下协议：
1.甲方将工程款付至丙方账户，由丙方负责监管；
2.工程开工时，甲方支付总工程款的30%,剩余工程款按工程进度支付。
3.总工程款的5%作为质保金，工程完工经历一个雨季后，确认无质量问题一次性付清。
1.开槽宽60cm、深30cm,基础以下15cm灰土夯实。
2.正负零以下30cm砖基础，2层50墙、2层37墙、1层24墙，砌筑砂浆为m10.
3.正负零以上50cm二四砖墙，m10水泥砂浆砌筑。
4.内外墙1:3、1:2水泥砂浆抹平压光。
5.砖墙以上按透视墙要求立1.5m规格水泥柱。
6.水泥立柱栽入墙内15cm,水泥砂浆填充抹平压光。
7.围墙内外立面按甲方要求喷漆。
8.围墙根部回填土正负零填平并夯实。
9.预埋墙内及水泥立柱内穿线管，穿线管由甲方购置。
1.甲方按协议及时支付工程款。
2.甲方提供施工相关资料和数据等信息。
3.乙方必须服从甲方的管理，配合甲方工作人员的相关工作。
4.乙方负责在施工过程中协调与外界的各种关系并承担由此产生的所有费用。自行解决施工中水、电及施工时现行地矿等问题。
5.工程发票由甲方自行解决。
6.乙方须及时支付农民工工资，如出现农民工上访事件，甲方有权扣除其工程款并直接支付给农民工。
7.乙方在施工过程中出现的一切安全事故及后果均由乙方承担。
8.施工过程中出现因政府行为，部分土地征地未完成影响施工，由乙方、丙方尽最大努力和相关人员协调，如果协商不成，乙方先避开，协商完成后再施工，避免影响整体施工进度。
1.本协议未尽事宜，可签订补充协议作为附件，具有同等法律效力。
2.本协议一式四份，甲方两份，乙丙双方各一份。
3.本协议自签字盖章后生效，工程质保期结束后失效。
甲方：
乙方：
丙方：
日期：年月日
整修围墙请示范文。
物业关于ee6号楼北侧围墙施工的通知模板。
仲裁协议书样本-仲裁协议书。
仲裁协议书模板-仲裁协议书。
仲裁协议书范文-仲裁协议书。
渔业争议仲裁协议书-仲裁协议书。
仲裁协议书格式-仲裁协议书范文。
仲裁和解协议书-仲裁协议书范文。
围墙施工协议书（优质18篇）篇十八
发包人 （全称）：
法定代表人：
住所：
联系电话：
承包人 （全称）：
法定代表人：
住所：
联系电话：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立合同。
1、项目名称：
2、工程地点：
承包方式：
合同工期总日历天数：
本合同采用单价包干价方式：
1、平基土方挖、填、运____元/m3，（小区范围内）
2、石方爆破及挖运____元/m3（小区范围内，包爆破材料）
3、挡土墙砌筑____元/m3（包工包料，含勾缝）
4、永久性围墙砌筑____元/m（包工包料，含600mm宽，500m深的浆砌毛石基础，基础超深部份按____元/m3计算）。以上单价均含税。
1、甲方供应材料：甲方不供应材料。
2、乙方供应材料：全部材料由乙方采购，采购材料按规定提供产品合格证及相关质量证明文件。
1、甲方工作
1.1、对工程质量、进度、安全进行监督；
1.2、对工程中各个工序的验收工作；
1.3、向乙方提供施工图及相关的技术资料和技术指导；
1.4、确定水准点与坐标控制点；
2、乙方工作
2.1、服从甲方的管理；
2.2、向甲方提供所有材料的质量证明资料；
2.4、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方根据合同发出的指令施工；
2.5、做好发各个工序验收的配合工作，为检查验收提供便利条件。
2.6、做好文明施工工作，保证施工场地清洁，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
工程款支付：按每月完成工程量的80%支付工程进度款，剩余20%待工程竣工验收合格后一月内支付。
由于乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。
工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方自接到验收申请5日内组织相关部门进行联合验收。经验收合格后，办理移交手续。
本工程保修期为竣工后一年，在保修期内出现质量问题时，甲方应第一时间通知乙方，若乙方24小时内未进行维修，甲方可自行处理，所产生的一切费用均由乙方承担。
1、乙方不得出现违法分包及转包行为，否则，乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金。
2、因乙方原因，本合同无法继续履行时，甲方有权终止合同，乙方承担由此给甲方造成的全部经济损失。
与本合同有关的一切争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，任何一方均应向合同签订地人民法院起诉。
1、本合同正本____份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存____份。
2、双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，其效力同本合同。
发包人：（公章）
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：
______年___月___日
承包人：（公章）
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：
______年___月___日