授权委托可以激发受托人的积极性和创造力，有助于培养团队合作精神。授权委托的实际案例如下，通过学习和借鉴，我们可以更好地掌握授权委托的技巧和方法。
辩护授权委托书（模板18篇）篇一
鉴于甲方系发包方，乙方系承揽方，年月日甲自愿将位于______________________________________________________承揽给乙方装修，现甲、乙双方本着平等自愿，协商一致的原则，就房屋装修有关方面，特此订立如下协议：
工程地点及概况：
工程名称：____________________________________。
工程建筑面积：________________________________。
工程户型结构：________________________________。
工程项目：____________________________________。
工程价款及付款方式：
1.本工程总价为________元，大写_________。
2.本合同签订后，甲方预付第一期工程款即双方签认的报价单中工程款总额的____给乙方，乙方才进场施工。
3.施工及安装竣工验收后当天甲方付清乙方全部工程款。
三、承揽方式：
乙方负责施工，材料由甲乙双方共同约定___________________提供。
四、材料提供：
关于材料供应，甲乙双方充分协商采用____方式供应材料。
本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必须符合质量标准，甲方提供的材料，乙方应当即时检验，如发现甲方提供的材料不符合质量标准，应当及时通知甲方，甲方应即时更换，如不更换所造成的损失由甲方自行承担，如延误工程进展，施工期限相应顺延。
本工程材料由乙方提供，所提供的材料必须符合甲乙双方约定标准，并接受甲方检验。
四、质量标准及验收期限：
施工要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准。房屋交付给甲方，甲方应即时验收，甲方应在3日内检验，如在该期限内，甲方未做任何表示，视为该房屋验收合格。
五、施工期限：
工期为_______,从________年________月________日到________年________月________日，如因甲方的原因导致延误工程进展或则不可抗力导致延误工程进展，其施工期限相应的顺延。
六、违约责任。
1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工或则窝工造成的损失，即每天应支付_____元，如甲方不按合同约定预付工程款，每拖延一天，按合同金额的____%支付违约金给乙方,其工期顺延。
2.由于乙方原因导致工程延期竣工,乙方应按每天支付____元的违约金给甲方。
3.工程未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,或甲方单方面更换门锁不让乙方施工人员进行施工的,造成的损失由甲方负责,并视为对乙方施工的工程验收合格,甲方应付清全部工程款。
七、其他约定：
1.乙方根据甲方要求设计图纸，图纸一式两份，甲乙双方各执一份。如乙方发现根据甲方要求设计的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知甲方。因甲方怠于答复等原因造成乙方损失的，应当赔偿损失。
2.甲方中途变更乙方工作的要求，如工程项目增加，甲方应支付乙方实际增加所产生的费用，如给乙方造成损失的，应当对乙方进行赔偿。
3.乙方在施工期间，应当接受甲方必要的监督检验。甲方不得因监督检验妨碍乙方的正常工作，如妨碍延误工程进展，其施工期限相应顺延，造成乙方损失的，应赔偿损失。
4.乙方房屋装修完成后，应当即时向甲方交付，甲方应当即时验收该房屋。
5.乙方施工需要甲方协助的，甲方有协助的义务。甲方不履行协助义务致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限内履行协助义务，并相应顺延履行期限甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，给乙方造成损失的，甲方应当赔偿。
八、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同具有同等效力。
九、本协议一式两份，甲、乙方各执一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙双方签字后生效。
甲方：________________乙方：________________。
地点：________________地点：________________。
电话：________________电话：________________。
签订日期：________年________月________日
辩护授权委托书（模板18篇）篇二
甲方事务所为甲方安排罪一案的第壹审辩护人。经双方协商达成如下协议：
一、乙方安排律师出庭辩护。
二、甲方必须真实地向律师叙述案情。乙方安排律师接受委托后，如发现委托人或被告人捏造事实，弄虚作假，没有如实陈述案情，受托律师有权拒绝为之辩护，所收费用不予退还。
三、按照有关规定，经双方协商同意，甲方应在签约时向乙方缴纳费用人民币元。
四、本合同有效期限，由双方签定之日起生效，至本案本审终结止。
五、其它：甲方委托乙方的期限为：。
甲方：乙方：广东律师事务所。
xx年x月x日。
辩护授权委托书（模板18篇）篇三
委托人________________根据《中华人民共和国律师法》及《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，聘请_________________________律师事务所__________________律师为案件的诉讼代理人。
受托律师代理权限：_________________________________________________。
本委托书有效期自即日起至__________________________止。
委托人：_______________。
辩护授权委托书（模板18篇）篇四
委托人经与广东闻彰律师事务所协商，达成以下协议：
一、广东闻彰律师事务所指派律师担任案件的被告人(犯罪嫌疑人)的辩护人。
二、根据《律师业务收费办法》的规定，委托人向律师事务所缴纳律师服务费人民币。
三、本合同书有效自双方签订之日起至止。
四、本合同如需变更，另行协议。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
辩护授权委托书（模板18篇）篇五
委托人__(姓名)。
根据《》刑事诉讼法》的规定，特聘请__律师事务所__律师为__(犯罪嫌疑人或被告人)提供法律帮助或辩护。
本委托书有效期限自即日起至__止。
委托人：
__年__月__日。
说明：
1.__写明聘请某人为法律帮助者或辩护人。受托人为律师的，应写明其姓名和所在的律师事务所的名称。刑事案件的法律帮助权和辩护权是法定的，因此无需在授权委托书中写明。
2.写明授予权利的期限。
3.尾部。
委托人签名，注明时间。本委托书一式三份，委托人、受托人各执一份，交司法机关一份。
辩护授权委托书（模板18篇）篇六
一、文书的制作要点：
1.委托人姓名，被委托的犯罪嫌疑人或被告人的姓名，接受委托的律师事务所的名称和具体承办律师的姓名。
2.案件的性质、名称。
4.委托书的有效期限。
5.最后，由委托人签名或盖章，并注明年、月、日。
二、格式：
【】第号。
委托人根据法律的规定，特聘请律师事务所律师为。
委托人：
(注：本委托书一式三份，由委托人、律师事务所各持一份，交人民检察院或人民法院一份。)。
辩护授权委托书（模板18篇）篇七
______________人民法院：
你院受理的由____________人民检察院提起公诉的(犯罪嫌疑人。
姓名)(涉嫌的.罪名)一案，__________律师事务所受委托人(姓名及与。
犯罪嫌疑人的关系)之委托，指派________律师担任犯罪嫌疑人的辩护人。
律师在(犯罪嫌疑人姓名及涉嫌罪名)一案中，代理权限为：
委托人：
受委托人：
律师事务所(章)。
律师。
辩护授权委托书（模板18篇）篇八
委托人__(姓名)。
根据刑事诉讼法》的规定，特聘请__律师事务所__律师为__(犯罪嫌疑人或被告人)提供法律帮助或辩护。
本委托书有效期限自即日起至__止。
委托人：
__年__月__日。
说明：
1.__写明聘请某人为法律帮助者或辩护人。受托人为律师的，应写明其姓名和所在的律师事务所的名称。刑事案件的法律帮助权和辩护权是法定的，因此无需在授权委托书中写明。
2.写明授予权利的期限。
3.尾部。
委托人签名，注明时间。本委托书一式三份，委托人、受托人各执一份，交司法机关一份。
文档为doc格式。
辩护授权委托书（模板18篇）篇九
______________人民法院：
你院受理的由____________人民检察院提起公诉的(犯罪嫌疑人姓名)(涉嫌的罪名)一案，__________律师事务所受委托人(姓名及与犯罪嫌疑人的关系)之委托，指派________律师担任犯罪嫌疑人的辩护人。
律师在(犯罪嫌疑人姓名及涉嫌罪名)一案中，代理权限为： ______________。
委托人：__________。
受委托人：________。
律师事务所(章)__。
律师 ：___________。
_____年____月___日。
辩护授权委托书（模板18篇）篇十
案件的辩护人。本委托书有效期自即日起至止。
委托人：
(注：本委托书一式三份，由委托人、律师事务所各持一份，交人民检察院或人民法院一份。)。
一、文书的制作要点：
1.委托人姓名，被委托的犯罪嫌疑人或被告人的姓名，接受委托的律师事务所的名称和具体承办律师的姓名。
2.案件的性质、名称。
4.委托书的'有效期限。
5.最后，由委托人签名或盖章，并注明年、月、日。
辩护授权委托书（模板18篇）篇十一
委托人姓名：
性别：身份证号码：
住址：工作单位：回乡证号码：电话：
受委托人姓名：
性别：身份证号码：住址：工作单位：
电话。
本人xx是汕头市xx处房产的业主，现将该处房产售予xx。在关于此次汕头市xx处房产交易中，因为本人为香港居民，在办理相关事宜时多次往返两地，造成本人诸多不便。现特委托xx作为此次房产交易代理人，全权代为办理汕头市xx处房产交易中关于银行贷款和房产交易的全部事项。受委托人xx在办理房产交易中所签署的一切有关合法文件及办理的相关手续所产生的法律后果，由受委托人承担相关的法律责任。
辩护授权委托书（模板18篇）篇十二
授权范围：授予________________________（被授权人名称或姓名）代表________________________（授权人名称或姓名）在中国境内接受企业登记机关法律文件送达，直至解除授权为止。
授权人签字或盖章被授权人签字或盖章。
注：《外商投资企业法律文件送达授权委托书》由外国投资者（授权人）与境内法律文件送达接受人（被授权人）签署。被授权人可以是外国投资者设立的分支机构、拟设立的公司（被授权人为拟设立的公司的，公司设立后委托生效）或者其他境内有关单位或个人。被授权人、被授权人地址等事项发生变更的，应当签署新的《外商投资企业法律文件送达授权委托书》及时向企业登记机关备案。
辩护授权委托书（模板18篇）篇十三
平安养老保险股份有限公司：
本公司根据贵公司及有关法律规定现全权委托______先生/女士（身份证件号码：______），在______年______月______日至______年______月______日持本公司授权委托书前往贵公司办理现金缴费事宜。
本公司声明：
第一、该受托人非贵公司员工、保险营销员；
第二、受托人应在授权有效期内代为办理委托事宜，严格遵循授权人的真实意愿，受托人所实施的行为如超出授权范围，本公司自愿承担相应责任。
授权人：
被授人（签字）：______年______月______日
公司名称：平安养老保险股份有限公司东莞中心支公司
账号：______
开户行：中国建设银行东莞可园支行
辩护授权委托书（模板18篇）篇十四
委托人：
姓名：性别：身份证号码：
受托人：
姓名：性别：身份证号码：
委托人是座落于的产权人，现委托上述受托人中任一人为委托人的合法代理人且均可独立向有关部门申请办理上述房产的以下事项：
1、代为办理该房产银行贷款提前还款申请、还款手续，签署银行相关还款文件，领取房地产证、共有权证、他项权证、注销通知单、商品房买卖合同、抵押备案证明、银行结清证明、退保证明、保险单、购房发票、还款清单等相关资料。
2、代为办理产权查册、调档、解除抵押登记手续、更正、变更、抵押登记、备案及补办房产证等手续，领取房产证、共有权证、他项权证、抵押备案证明等相关资料及办理输入权证密码。
3、代为办理上述房屋房款的资金监管手续；
4、代为办理上述房产的转移登记手续，如代为签订《房地产买卖合同》、领取《房地产证》、办理委托公证、办理房产交易过户等一切相关手续。
5、代为办理缴纳相关税费、手续费、领取相关证件等手续。
6、代为查询并打印个人征信报告及其他相关信息。
7、代为收取银行按揭贷款或者房屋首期款等。
8、代为到银行开户，查询存折和银行卡相关情况和修改存折、银行卡密码；有权查询是否开通有网上银行、电话银行、手机银行等，并有权取消网上银行、电话银行、手机银行等。
受托人在其权限范围内依法所作的一切行为及签署的一切文件及造成的法律后果，委托人均予以承认。上述受托人中受托人1有转委托权，所有受托人均可独立办理以上事项。受托人及经受托人1授权的人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合法文件及办理相关手续，我（们）均予承认，此委托书有效期从签署之日起至委托事项完成为止。
委托人（签字）：
年 月 日
辩护授权委托书（模板18篇）篇十五
我单位因业务需要，现委托××××作为我单位合法委托代理人，授权其代表我单位进行代收款工作。该委托代理单位的授权范围为：代表我单位与你单位进行代收款活动有关的事务。在整个代收款过程中，该代理单位的一切行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。
代理人无权转换代理权。特此委托。
代理人的姓名：××。
身份证号：×××。
委托的单位法人（签章）：
委托的单位：×××公司。
日期：××年××月××日
辩护授权委托书（模板18篇）篇十六
托（单位名称）的（姓名）以本公司的名义参加（招标人）的（工程）投标活动。受托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。受托人无转委托权。
特此委托。
受托人：
姓名（签字）：职务：身份证号。
投标人：（盖章）。
法定代表人（签字）：
日期：年月日
备注：
1）本授权委托书必须由法定代表人亲自签署，不接受法定代表人的.受托人（比如公司总经理、商务经理）的转授权。
2）本次投标受托人仅允许一个人。本授权委托书中受托人必须由本人亲自签字。
3）联合体双方均应提供。
辩护授权委托书（模板18篇）篇十七
投标项目名称：。
我方决定组成联合体共同参加上述项目的`投标，若中标，联合体各成员向招。
标人承担连带责任。我方为本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。
投标牵头人：（盖章）。
法定代表人：（签字或盖章）。
委托代理人：（签字或盖章）。
地址：邮政编码：电话/传真：（传真）。
分工内容：负责该项目的主体设计工作并向项目业主提交工程全部设计文件。
联合体成员：（盖章）。
法定代表人：（签字或盖章）。
委托代理人：（签字或盖章）。
地址：
签订日期：20xx年月日
辩护授权委托书（模板18篇）篇十八
为拓展产品销售渠道，兹授权大同市城区农水塑料产品销售部为大同市范围内、经营销售广灵县兴民塑料制品有限责任公司生产的塑料管材及其它塑料制品。我公司确定其为大同市范围内唯一的经营销售单位。此授权委托为长期有效，每年初双方签订一次授权委托书。
特此授权。
法定代表人（签字）：
法定代表人（签字）：
201７年1月1日。