施工合同的变更需要经过双方协商一致，并按照法定程序进行变更手续。如果您对施工合同的内容和格式有疑问，以下是一些相关的文献和参考资料，供您了解和参考。
外墙砂浆施工合同（精选20篇）篇一
乙方：_________。
一、承包方：
范围：
1、乙方承包人工费，每平方米_________元，(按外墙抹灰面积门窗口不扣除)。
2、承包数量_________平方米。
3、甲方负责供料，架子案装，水、电。
4、乙方承担施工必要工具及安全用品。
5、乙方施工只限外墙抹灰。
二、合同工期：按甲方要求合同签订起。由于天气或其他不可抗力因素工期顺延，乙方自身原因延误工期，甲方有权对乙方进行处罚。
三、质量要求：达到施工验收质量合格，乙方应按甲方及监理要求施工，不得擅自施工。
四、安全事项：乙方高处作业人员必须佩戴安全帽，安全带，不违章作业，酒后作业。
五、结算及付款方式。
1、每三层楼施工完毕，验收合格后按实际面积结算(门窗口面积不扣除)，工程完工后一次性结清工资款。
2、人员进场施工二日内拨生活费。
3、不允许施工人员在楼内大便，引起罚款本人自行负责。甲方负责安排工人住宿。
七、补充内容：
八、协议一式二份，甲、乙双方各执一份，签字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
外墙砂浆施工合同（精选20篇）篇二
发包人以下简称甲方：承包人以下简称乙方：
一、工程概况。
1、工程名称：汝州市蓝钻名居一期工程。
2、工程地点：丹阳东路北侧、207国道交叉口西侧。
二、工程承包范围。
乙方负责1#、4#楼外墙粘砖(包清工含外墙清洗工作)。
三、质量标准及验收要求。
1、乙方必须严格按照国家和行业相关技术标准规范、根据现场施工员跟踪检查达到质量合格为准。在拆架之前经公司验收合格(包括清洗面砖和修补)。
2、工期要求本工程工期为乙方自合同签订之日起乙方必须按照甲方的施工进度计划节点完成进度。因乙方原因造成工期延误、工期不顺延所产生的损失和责任由乙方承担，甲方有权对乙方给予处罚。4#楼12月10日大面积粘完，1#楼12月15日大面积粘完。
四、价格及付款方式。
1、承包单价：按40元/平方米，以实际粘贴展开面积计算。
2、付款方式：工人在施工过程中可以支付生活费，本工程外墙。
砖粘贴全部完成经项目部、监理、建设单位验收合格后付至总工程款的85%，工程竣工验收二月后付至95%，余款待保修期结束无息退还。
五、双方责任:。
1、甲方责任。
1.1、对乙方进行技术交底，审核乙方编制的施工技术方案。
1.2、提供水、电源、及工人住宿。
1.3、协调乙方施工中与其他专业配合协作问题。
1.4、甲方对外墙所需搭架的地方无条件架设好经甲乙双方确认无安全隐患时交给乙方安全施工。包括露台和房盖花架的架子在内。
2、乙方责任。
2.1、遵守甲方相关管理规章制度服从甲方、监督工程师和业主代表的指挥协调和组织管理。乙方负责人必须参加甲方组织的工程例会并作好记录，如有缺席甲方按每次200元处罚乙方。
2.2、乙方负责人(或指定专人)必须24小时坚守现场(特殊情况须向主办工长及分管工长请假)，否则甲方以每次100元处罚乙方。
2.3、乙方用的所有机具、安全帽、安全带全部由乙方自带。并由乙方负责维修、保养、更换零配件，达到安全要求。
2.4、乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的'，必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，要追究当事人的责任，造成的工伤事故，均由乙方负责。
2.5、负责对乙方人员进行安全教育遵守国家安全施工管理有关规定严禁在施工中抛洒、嬉戏、打闹、饮酒，如违反规定制止无效者罚款20xx-3000元。如出现上述情况出现安全事故由乙方负责。甲方概不负责。
2.6、乙方人员自觉遵守工地各项规章制度，严禁打架、斗殴及赌博行为，发现一次罚款5000元以上，因打架造成的医疗费用由乙方主要负责人支付。
2.7、乙方必须做到质量保证、工期保证并负责工完场清。对合同的约定工期，设工期奖。工期提前一天奖500元，拖后一天罚500元。并承担质量返工产生的费用。
2.8、乙方施工人员应严格服从甲方现场管理人员的管理，遵守甲方安全、文明施工的有关规章制度，如有违反，按甲方相应规定予以处罚，罚款金额在乙方工程款中扣除。
2.9、严禁在宿舍内使用电炉、电饭锅、热得快等高用量电器，严禁使用煤气灶。
2.10、对班组住宿人员不服从管理，擅自使用高用量电器的，由项目部对班组进行每次处罚500-1000元，对班组当事人处以200-500元的罚款处理。
2.11、班组人员如有违反门卫人员管理制度，如爬门、翻围墙等不文明行为，由项目部对班组给予500元的处罚，对班组当事人处以200元的处罚。
2.12、班组人员住宿必须凭本人身份证或其他有效证件登记住宿，并服从宿舍管理人员的统一安排。
2.13、入住后，班长应每星期不少于一次的日常检查，督促本班组住宿人员搞好室内外卫生，检查本班组住宿人员的遵章守纪情况。
六、安全文明施工。
6.3对班组人员现场未戴安全帽的，由安全员负责，每人每次处以50元的罚款，由班组支付。
七、合同履行期间如甲乙双方发生争执应积极协调解决。协商解决不成可向汝州市人民法院提起诉讼。
八、本合同一式两份,甲乙双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
外墙砂浆施工合同（精选20篇）篇三
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国民法典》及其相关法律法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方协商就关于外墙铺贴砖协议书的相关事宜达成协议如下：
一、工程名称：金川东xx2022楼。
二、承包范围：外墙所有铺贴砖工程项目。
三、承包形式：包工不包料。
四、施工工期：工期从________年____月____日至________年____月____日止，工期日历天。每拖延一天工期，索赔元。
五、结算方式：按实际砖面积进行决算，每平方米人民币：二十八元整(：28元。
2，包括贴面、倒角、勾圆缝、擦干净、补边、补缺直到验收合格为止)。其它工具及伙食由乙方自理。
六、质量要求：按现有国家及地方建筑工程验收规定进行验收，达到合格。
七、付款方式：
1、面砖大面积完成后并经甲方、监理验收合格，按实际工程量的90%支付;交工验收后按实际工程量的95%支付，5%保证金在交工后三个月结清，如有维修结算日期顺延。
2、如因违反安全生产，违反规章制度的罚款及其一切罚款等均在进度款中扣除。
八、双方的的权利义务：
1、乙方的作业人员或工作人员进场后必须接受项目部的三级教育及安全技术交底，作业人员必须遵守道德行为，不能偷、抢、打架等不文明行为，禁止乙方协带通辑犯进行施工场地;乙方在施工过程中，严格遵守安全生产规章制度，必须要有安全防范意识，不得随意破坏现场安全防护措施，若因此所发生的一切安全事项，均由乙方全权负责，与甲方无关。
2、乙方不得无故拖延施工进度，必须满足甲方施工进度要求。对于不满足甲方进度要求，甲方有权提出索赔。
3、乙方应做好未铺贴、在铺贴产品的保护工作;必须做好防碰损、防盗等产品保护;乙方在铺贴外墙砖时不得随意浪费甲方提供的材料，违者按材料的双倍罚款。
4、在施工过程中，严格按照项目部要求安排，以及各工序的施工规范要求，如若无法接受管理人员正当要求，甲方有权终止协议，自行退场，由此所产生的不良后果均由乙方负责。
5、乙方现场须配备一个固定的代班，如若无法做到，罚款人民币3000元。
九、不可抗力：一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全职免除责任，但应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起伍____日内向对方当事人提供证明。
(2)种方式解决(只能选择一种)。
(1)向合同签订所在地的人民法院提出诉讼;。
(2)向合同签订所在地的仲裁委员会申请裁决。
十一、其他条款:。
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同共页，一式份，双方各执份。
2、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，解释的顺序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准。本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。
外墙砂浆施工合同（精选20篇）篇四
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
甲乙双方遵照《中华人民共和国经济合同法》《建筑法》《安全法》等有关的法律法规的规定，本着协商一致的原则并结合本工程的具体情况，特签订承包合同条款如下：
一、工程名称：中国平煤神马集团飞行化工公司保障房4#楼。
二、工程地址：南环路西段飞行公司社区西侧。
三、工程类型：框剪，三十三层。
四、施工依据：参照甲方提供的外墙装修效果图的颜色为施工依据。
五、承包形式：包工、包料、包安全、包工程质量。
六、承包内容：所有外墙需要刮外墙漆的部位含门窗洞口，包含屋面落水管、以及室内空调冷凝管安装。
七、工程单价：每平方米26元。
八、计量方式：以实际完成工作量现场收方为准。
九、工程款支付：合同签订甲方根据乙方完成工作量按70%支付工程款给乙方，25%的工程尾款等所有工程完成验收合格后一个月内付清，总工程款扣除5%作为质量保修金，保修期满后一次支付清，保修期内维修产生的一切费用由乙方负责。
十、质量及施工标准：
1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准(gb50300-20xx)、《建筑装饰装修质量验收规范》(gb50210-20xx)等现行相关专业规范、标准的规定，质量等级合格以上。若工程质量达不到要求，承包人应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用(材料费、人工费)，并承担由此引起的一切直接或间接的后果。
3、材料进场均须提供产品合格证、性能检测报告和进场验收记录;。
4、涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉;。
5、涂料面层最少不得少于两遍;。
6、涂料的颜色、必须均匀一致，不得出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、等现象;装饰线、分色线直线度不得超过1mm。
7、施工主要工序应满足以下顺序：
修补——清扫——填补缝隙、局部刮腻子——磨平——施涂封底涂料——施涂主层涂料——滚压——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料。
8、施涂罩面涂料时，不得有漏涂和流俯现象，等第一罩面涂料干燥后，方可施工。
十一、材料要求：腻子粉(打底用)为外墙漆专用弹性防水腻子粉，外墙面漆为外墙防水弹性漆、施工完成后十年内不能出现变色、褪色、起皮、剥落、起泡等现象否则由此产生的维修等一切费用由乙方负责(颜色依效果图为准)。
十二、甲、乙双方责任：
1、甲方责任：
1)、甲方负责在乙方进场前7日内提供外墙装饰方案。
2)、负责对检查验收中发现质量问题责令主楼施工单位限期整改，达到合格标准。
3)、负责乙方在施工区域内和其他部门及其他工种的协调工作，避免施工中发生矛盾和冲突。
2、乙方责任：
1)提供营业执照及资质等级证明;提供产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录;施工记录。
2)在乙方进入施工现场施工时，即视为原基底抹灰层符合乙方施工要求，以后如出现外墙装饰面质量问题须由乙方负责。
3)在进入施工现场前，向甲方提供施工方案，经甲方审核同意后，在作业中严格执行。
4)自行提供涂料施工的施工工具。
5)严格按审批后的施工方案，按步施工。严格遵守《建筑装饰装修工程质量验收规范》及的关操作规程施工，并提供质检验收表。
6)、加强安全生产意识，如发生的安全生产事故，由乙方承担全部责任。
7)服从甲方管理人员及施工监理工程师的监督和管理。
8)遵守施工现场的各项规章制度。
9)在涂料过程中，给建筑物其它部位造成污染或破损的，由乙方负责修复到原貌。如不能修复到原貌的，其经济损失由乙方承担。
十三、质量保修：
1、工程验收后，本工程免费保修十年，在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2月一次，以书面材料记录为准，同时必须保证通讯畅通，令甲方能够随时与甲方取得联系，如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方，如因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费，在保修期内发生的一切费用由乙方自己承担。
乙方联系电话：乙方联系人：
十四、保修金支付方法：
1、质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方应一次性付给乙方。
3、在免费保修期内如出现质量保修问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一条款执行。
4、出现质量问题甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，维修项目及费用以甲方、实际施工双方签字为准。
5、乙方维修人员到达现场后，必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修，对同一问题重复维修两次以上者(含两次)，甲方规定有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除。
十五、争议的解决：本合同发生争议，双方协商解决;协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。
十六、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，希双方共同遵守，如有违反按有关国家现行的法律解决。
甲方(盖章)项目负责人签字：日期：
乙方(盖章)项目负责人签字：日期：
外墙砂浆施工合同（精选20篇）篇五
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》城乡建设部《建筑安装工程总公包实施办法》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严格履行。
第一条工程项目。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程涂饰类别：
4、分包工程范围：
5、工程量：
6、乙方严格按照甲方所提供的图纸、相关变更资料及国家有关施工规范的相关技术要求进行施工。分包工程期限年月日开工，年月日竣工。乙方投入工种应具有专业证上岗技术人员进行施工。
第二条工程结算。
2、本工地安装、移动、拆卸吊篮单独承包给乙方，按元/平方米结算。行结算。
3、劳务费支付方式：每月月底支付到工程进度的80%。
4、结算：工程结束并竣工验收后结算完成15日内结算劳务费总额的97%，一年后无质量问题15日内付清尾款。
第三条工程质量。
1、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
2、乙方在施工过程中，单道工序完成后需提前告知甲方，甲方按技术要求、分工序进行检查验收、符合要求方可进行下道工序施工。
3、基层平整度偏差在分割板块内控制在1mm内。
第四条：工艺和用量用料要求：
1、外墙平面氟碳涂料。
工序如下：
乙方在施工过程中应用心组织施工，合理使用甲方供应的材料。如因基层原因造成用量增大，乙方应通知甲方。根据实际情况，按以上用量确实达不到施工要求的，可以进行调整。非上述原因导致用量增加的，由乙方承担材料损失。
第五条：安全生产。
1、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因乙方原因造成的任何安全事故，由乙方承担一切损失。
2、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
3、专项设备的安全技术要求另行补充。
4、乙方工人进场前向甲方提交安全组织实施计划。
第六条材料供应管理。
甲方、乙方所进施工材料到现场施工时，施工材料由乙方保管。乙方在进行材料加工时，应在甲方所指定区域内进行材料加工，保证现场整洁。
第七条施工机具。
乙方在施工时所需工具由乙方自行负责。
第八条现场管理。
1、甲、乙双方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。
2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如违反现场管理制度和进行不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方承担法律责任，并负责赔偿经济损失。
3、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同以外人员出入现场和住宿。
4、乙方因根据现场实际情况合理组织工人进行施工，如因乙方人员组织管理不到位，导致我单位工期损失、吊篮租金损失的由乙方承担。
第九条违约责任。
1、乙方分包的工程项目，不得再进行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工损失情况，乙方应予赔偿。
2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方应影响施工计划安排造成的经济损失;如因乙方不能保证在合同期内按时完成该项目的施工，甲方有权终止此合同，另外安排其他人继续施工。如无理由，甲方不得中途解除合同。
3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费2%的逾期违约金。
4、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给双方逾期付款违约金。
第十条附则。
1、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。
2、本合同一式肆份。甲乙双方各执正副本一份。
第十一条双方商定的其他条款：
1、如在施工期间出现安全问题双方另行签定安全管理协议。
2、本合同所计单价为最终单价，在本合同执行期间内，乙方不得以任何理由向甲方提出涨价或降低标准的要求。
3、乙方必须做到工完料净、场地清，乙方施工过程中所遗留在现场工作面上的杂物，必须清扫完后方能交工。
4、乙方要注意做好成品保护工作，不得有意损坏门窗及墙面，如有发现，甲方可根据所损坏的程度面积扣除乙方工程款。
第十二条。
本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。
甲方：身份证号：年月日。
乙方：身份证号：年月日。
外墙砂浆施工合同（精选20篇）篇六
施工单位：(以下简称甲方)
承包单位：(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将绿城·国际村一期(一)别墅区及小高层外墙砖委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的'权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则
1、工程名称：绿城·国际村一期(一)工程
2、工程地点：南宁市仙葫开发区西区
3、工程内容：
根据绿城·国际村一期(一)工程施工联系单和设计变更通知单要求，别墅区外墙为湿挂花岗岩，小高层外墙为贴条形砖。
二、承包方式：
乙方包工、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价：
别墅区外墙湿挂花岗岩每平米25元;小高层外墙贴条形砖每平方米25元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准：
乙方应确保绿城·国际村一期(一)工程外墙贴砖达到合格标准。
五、双方责任：
1、甲方责任：
(1)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
(2)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(3)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
2、乙方责任：
(1)配合绿城·国际村一期(一)工程整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
(2)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
六、付款方式：
甲方按乙方进度支付进度款80%，待工程竣工验收合格后15天内甲方一次性付清余款。
七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
外墙砂浆施工合同（精选20篇）篇七
发包人以下简称甲方：
承包人以下简称乙方：
一、工程概况。
1、工程名称：汝州市蓝钻名居一期工程。
2、工程地点：丹阳东路北侧、207国道交叉口西侧。
二、工程承包范围。
乙方负责1#、4#楼外墙粘砖(包清工含外墙清洗工作)。
三、质量标准及验收要求。
1、乙方必须严格按照国家和行业相关技术标准规范、根据现场施工员跟踪检查达到质量合格为准。在拆架之前经公司验收合格(包括清洗面砖和修补)。
2、工期要求本工程工期为乙方自合同签订之日起乙方必须按照甲方的施工进度计划节点完成进度。因乙方原因造成工期延误、工期不顺延所产生的损失和责任由乙方承担，甲方有权对乙方给予处罚。4#楼12月10日大面积粘完，1#楼12月15日大面积粘完。
四、价格及付款方式。
1、承包单价：按40元/平方米，以实际粘贴展开面积计算。
2、付款方式：工人在施工过程中可以支付生活费，本工程外墙。
砖粘贴全部完成经项目部、监理、建设单位验收合格后付至总工程款的85%，工程竣工验收二月后付至95%，余款待保修期结束无息退还。
五、双方责任:。
1、甲方责任。
1.1、对乙方进行技术交底，审核乙方编制的施工技术方案。
1.2、提供水、电源、及工人住宿。
1.3、协调乙方施工中与其他专业配合协作问题。
1.4、甲方对外墙所需搭架的地方无条件架设好经甲乙双方确认无安全隐患时交给乙方安全施工。包括露台和房盖花架的架子在内。
2、乙方责任。
2.1、遵守甲方相关管理规章制度服从甲方、监督工程师和业主代表的指挥协调和组织管理。乙方负责人必须参加甲方组织的工程例会并作好记录，如有缺席甲方按每次200元处罚乙方。
2.2、乙方负责人(或指定专人)必须24小时坚守现场(特殊情况须向主办工长及分管工长请假)，否则甲方以每次100元处罚乙方。
2.3、乙方用的所有机具、安全帽、安全带全部由乙方自带。并由乙方负责维修、保养、更换零配件，达到安全要求。
2.4、乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，要追究当事人的责任，造成的工伤事故，均由乙方负责。
2.5、负责对乙方人员进行安全教育遵守国家安全施工管理有关规定严禁在施工中抛洒、嬉戏、打闹、饮酒，如违反规定制止无效者罚款20xx-3000元。如出现上述情况出现安全事故由乙方负责。甲方概不负责。
2.6、乙方人员自觉遵守工地各项规章制度，严禁打架、斗殴及赌博行为，发现一次罚款5000元以上，因打架造成的医疗费用由乙方主要负责人支付。
2.7、乙方必须做到质量保证、工期保证并负责工完场清。对合同的约定工期，设工期奖。工期提前一天奖500元，拖后一天罚500元。并承担质量返工产生的费用。
2.8、乙方施工人员应严格服从甲方现场管理人员的.管理，遵守甲方安全、文明施工的有关规章制度，如有违反，按甲方相应规定予以处罚，罚款金额在乙方工程款中扣除。
2.9、严禁在宿舍内使用电炉、电饭锅、热得快等高用量电器，严禁使用煤气灶。
2.10、对班组住宿人员不服从管理，擅自使用高用量电器的，由项目部对班组进行每次处罚500-1000元，对班组当事人处以200-500元的罚款处理。
2.11、班组人员如有违反门卫人员管理制度，如爬门、翻围墙等不文明行为，由项目部对班组给予500元的处罚，对班组当事人处以200元的处罚。
2.12、班组人员住宿必须凭本人身份证或其他有效证件登记住宿，并服从宿舍管理人员的统一安排。
2.13、入住后，班长应每星期不少于一次的日常检查，督促本班组住宿人员搞好室内外卫生，检查本班组住宿人员的遵章守纪情况。
六、安全文明施工。
6.3对班组人员现场未戴安全帽的，由安全员负责，每人每次处以50元的罚款，由班组支付。
七、合同履行期间如甲乙双方发生争执应积极协调解决。协商解决不成可向汝州市人民法院提起诉讼。
八、本合同一式两份，甲乙双方签字盖章后生效。
外墙砂浆施工合同（精选20篇）篇八
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，甲方将工程外墙面贴瓷砖承包给乙方施工，具体条款如下：
一、施工期限：
总工期为65天，即________年____月____日开工至________年____月____日竣工验收。(因天气原因不能施工工期顺延)。
二、承包价格：
承包金额为每平方米30元，包打底、贴砖、擦缝、打角、拆外架前的墙面清洁。总面积按实计算。
三、付款方式：
平时支付生活费，完工验收合格一次付清。
四、甲方责任：
1、负责供应瓷砖、水泥、胶等主要材料。
2、负责接通电源、水源。
3、按照合同要求进行支付工程款。
三、乙方责任：
1、严格执行施工规范，安全操作规程，施工期间发生的一切安全事故由乙方自己负责。
2、要按甲方要求进行施工，确保装修质量。
3、装修期间和保修期内如发生因施工造成的质量问题，负责返工返修，费用由乙方自负。
4、瓷砖、水泥等材料搬运上楼由乙方自己负责。
5、瓷砖省耗不得超过百分之二。
6、乙方必须按合同要求按时完工，若因乙方不能按时完工钢管脚手架的租金(元天)由乙方负责，甲方从工程款中扣除。
此合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。
甲方签字：
乙方签字：
________年____月____日。
外墙砂浆施工合同（精选20篇）篇九
甲方：
乙方：
双方本着平等互利的原则，根据国家有关法律、法规的规定，自愿就工程的外墙、屋面（以上）等外涂料工程施工达成如下合约：
一、工程名称及地点。
1、工程名称：
2、工程地点：
c区在花园北路与金辉北街交会处。
二、工程的外墙、屋面（以上）等外涂料分项工程。
施工面积：涂刷面积约为7000平方米（暂定）。
1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》。
三、质量及施工标准；
1、（gb50300-20xx）、《建筑装饰装修质量验收规范》（gb50210-20xx）等现行相关专业规范、标准的规定，质量等级合格以上。若工程质量达不到要求，承包人应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用（材料费、人工费），并承担由此引起的.一切直接或间接的后果。
3、材料进场均须提供产品合格证、性能检测报告和进场验收记录;。
4、涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉;。
5、涂料面层最少不得少于两遍;。
6、涂料的颜色、必须均匀一致，不得出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、等现象;装饰线、分色线直线度不得超过1mm。
7、施工主要工序应满足以下顺序：
修补——清扫——填补缝隙、局部刮腻子——磨平——施涂封底涂料——施涂主层涂料——滚压——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料。
8、施涂罩面涂料时，不得有漏涂和流俯现象，等第一罩面涂料干燥后，方可施工。
施工颜色由甲方确定。
四、1、自年月日至年月日。
2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排，必须无条件服从管理，不得以任何理由拖延工期，若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。
3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则，工期每拖延一天，承包人受罚人民币500元，并承担由此引起的一切直接或间接的后果。
4、如遇风雨及不可抗力的原因，经甲方书面认定后，工期顺廷。
五、承包方式：乙方包工包料。
六、合同价款：
1、工程综合单价：
a、每施工平方米包工料31元采用振华外墙弹性涂料-a5。
b、每施工平方米包工料21元采用格陵兰外墙弹性涂料。
（包括材料、施工、运输等）。
2、工程量：工程量结算根据实际施工面积、变更及甲方签证据实结算。
3、工程造价：约115,500.00元。
七、付款方式：
（1）工程款的支付根据实际情况而定，但每次支付不得超过已完成工程量的80%。
（2）单项工程完工验收合格后5日内支付至合同总额的97%;。
（3）余款3%自工程竣工验收十年且无质量问题的1个月内无息付清。
八、甲、乙双方责任：
１、甲方责任：
（1）甲方负责在乙方进场前7日内提供外墙装饰方案。
（2）负责对检查验收中发现质量问题责令主楼施工单位限期整改，达到合格标准。
（3）负责乙方在施工区域内和其他部门及其他工种的协调工作，避免施工中发生矛盾和冲突。
２、乙方责任：
（1）提供营业执照及资质等级证明；提供产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录；施工记录。
（2）在乙方进入施工现场施工时，即视为原基底抹灰层符合乙方施工要求，以后如出现外墙装饰面质量问题须由乙方负责。
（3）在进入施工现场前，向甲方提供施工方案，经甲方审核同意后，在作业中严格执行。
（4）自行提供涂料施工的脚手工具。
（5）严格按审批后的施工方案，按步施工。严格遵守《建筑装饰装修工程质量验收规范》及的关操作规程施工，并提供质检验收表。
（6）加强安全生产意识，如发生的安全生产事故，由乙方承担全部责任。
（7）服从甲方管理人员及施工监理工程师的监督和管理。
（8）遵守施工现场的各项规章制度。
（9）在涂料过程中，给建筑物其它部位造成污染或破损的，由乙方负责修复到原貌。如不能修复到原貌的，其经济损失由乙方承担。
九、安全文明施工要求：
1、乙方施工人员进入施工现场，乙方事先对施工人员进行三级安全教育。
2、遵守甲方管理，遵守各项安全管理制度，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，接受安全管理。
3、由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故，由施工方承担。
4、乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，完工后乙方应将建筑垃圾运出屋村外处理，费用乙方自负。
十、工程保修：
保修期为十年，预留保修金（工程造价的3%），十年后退还。在保修期内出现的保修事项由乙方无偿保修。
在保修期限内，承包人不在要求的期限内保修，发包人可委托其它人员进行修理，费用从保修金中扣除，承包人并应负责由此产生的后果。
十一、本合同一式二份，发包人、承包人各执一份。
十二、本合同自签定之日起生效。
甲方(签章)：
乙方(签章)：
外墙砂浆施工合同（精选20篇）篇十
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》等相关法律、法规规定，甲、乙双方经友好平等协商就乙方承包峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中xx项目建筑外墙内保温工程施工的相关事宜达成一致协议，订立本合同以资共遵。
1、工程概况。
工程名称：峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中xx外墙内保温工程。
工程地点：峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中xx项目建设工地。
工程范围及内容：
峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中xx外墙内保温工程的施工。具体的施工内容以甲方提供的施工图或通知单等文件确认的工程内容为准。
工程量：温泉中心外墙内保温工程施工面积约800㎡，工程完工验收合格后按实际施工面积计量结算。
2、承包方式。
本合同工程的承包方式为：包材料、包施工、包质量、包安全、包工期和包检测验收合格、包保修等。
本合同工程施工使用的所有材料由乙方采供，其中保温主材采用华xx化微珠保温材料。
3、工程工期。
本合同工程工期为：20天。
开工日期：以甲方书面通知开工之日计起。
竣工日期：以乙方全面完成本合同约定工程内容经甲方及质量监督部门验收合格的日期作为竣工日期。
非乙方原因或不可抗力造成停工的，工期顺延。
乙方因自身原因造成工期延误的，每延误____日，应向甲方支付1000元罚金。
4、工程质量标准及验收。
本工程以施工图纸及做法说明、经质量监督部门审查批准的保温工程施工技术方案和国家、行业及省市等现行相关法规、规范和技术标准作为质量评定验收标准，本合同工程质量必须达到国家质量评定合格标准。
本合同签订前，乙方须编制外墙内保温工程施工技术方案，报甲方和质量监督部门审查批准，并严格按施工技术方案组织施工。施工技术方案为本合同必须附件。
本合同工程施工使用的所有材料必须符合国家及行业相关质量标准规定的性能指标。本工程使用的所有的材料乙方均须提前随产品合格证书及检测报告一起向甲方提交样品，经甲方和质量监督管理部门确认后封样留存。材料进场须提前24小时书面通知甲方和质量监督管理部门人员验收，经检验符合质量标准或样品质量、满足设计及规范要求并签证确认后，乙方方可投入施工。凡乙方采供的材料不符合质量要求或规格有差异的，以及未经甲方和质量监督部门签证认可的，应禁止使用。否则，对工程造成的返工责任和经济损失由乙方负责。
施工质量标准：
保温层与墙体之间及各构造层之间必须粘接牢固，无脱层、空鼓、裂缝、面层无粉化、起皮、爆灰等现象。
保温层表面平整、洁净，接茬平整，无明显抹纹，线脚、分层条顺直、清晰(毛面纹路均匀，平整度、阴阳角正负误差不超过上述规范要求及抹灰面质量要求)，厚度均匀。
保温层做法应符合建筑节能设计要求，厚度不低于25。
工程完工后，乙方应提交2套符合规范、完整的工程竣工资料给甲方，竣工资料经甲方和质量监督部门审查合格后，由甲方组织相关人员进行验收，要求一次xxx验合格。否则，给予乙方惩罚性处罚10000元。验收合格后，甲方组织相关人员办理现场交接手续。
5、工程价款及付款方式。
本合同工程采用固定综合包干单价计价，综合包干单价为：56元平方米，该费用包括但不限于材料费、人工费、施工机械费、措施费、材料搬运及装卸费、二次搬运费、检测费用、成品保护费、保险、管理费、税收及利润等达到质量监督管理部门验收合格要求所需的一切费用。
乙方在签订本合同与甲方确定价格时已考虑材料、人工、施工机械、水电等各种费用的市场涨价风险，承诺工程结算时不要求甲方调整综合包干单价。
本合同工程价款按乙方实际施工面积按实结算，暂估价款为元(大写:人民币肆万肆仟捌佰元整)。
付款方式：
乙方完成本合同项下工程施工内容经甲方及质量监督部门验收合格、办理完施工场地及工程移交后，向甲方提交工程结算手续，经甲方审核完成后10天内甲方向乙方支付工程结算价款的95%。
本合同工程结算总价款的5%留作质量保证金，于本合同约定的质量保修期满后，经双方检验不存在质量问题后7个工作日内甲方予以一次性付清。
本合同工程款项均通过银行转账支付，且乙方须提供正式发票。
6、工程质量保修。
乙方应按照国家相关规定对本合同工程承担质量保修责任，并承担由此产生的一切费用。
在质量保修期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后8小时内赶到现场，并在48小时内维修完毕；若乙方维修不及时，甲方有权自行决定维修，其费用和损失由乙方承担。
本合同工程的质量保修期为________年，自工程竣工验收合格之日计起。
7、关于安全文明施工。
乙方应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定等现行有关的国家和地方规范要求，遵守甲方有关工程的管理规定。
乙方应遵守国家或地方对施工现场的有关规定，妥善保护好施工现场周围建筑物和构筑物、设备管线、树木花草等，造成损害的负责赔偿或修复；严格安全文明施工，施工车辆、机具、材料按指定地点停放和堆码整齐。做好施工现场的安全保卫和环境清理工作，道路上的建筑垃圾等当日清理干净，不得影响甲方其它分项工程施工，否则，甲方可勒令停工整改或予以处罚。因乙方现场管理不善引发的纠纷由乙方自行解决并承担相应责任。
在施工过程中，由于乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故等，乙方应承担全部责任和一切损失。
8、违约责任及争议处理。
甲乙双方任何一方擅自终止履行本合同，或擅自中止履行本合同达____日以上的，应承担违约责任，支付对方违约金。双方约定违约金为工程结算总价款的10%。违约方除承担违约金外，还须承担本合同约定的罚款并赔偿给对方造成的经济损失。
甲方未按期支付工程款的，应按应付金额的日万分之三支付乙方滞纳金。
因乙方原因造成本合同工程质量验收不合格的，乙方除承担返工责任外，还应承担违约责任。同时，还需赔偿给甲方和其它施工单位带来的损失。
本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方协商解决或提请有关部门进行调解，若协商、调解不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。在协商、调解、诉讼期间，未经建设单位同意，乙方不得借故停工，否则，按乙方违约论处。
9、其他。
本合同工程所使用材料的质量证明文件、检测报告等属本合同必须附件。本合同所有附件均系本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
未经甲方同意，乙方不得对本合同的义务进行全部、部分的分包或将本合同权利、义务的全部或部分让与他人。
本合同未尽事宜，依国家相关法律、法规和行业现行规范、规定为准，或由双方另行协商解决。
本合同经双方法定代表人签字并加盖公章后生效；本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份。
甲方：乙方：
单位地址：单位地址：
法定代表人：法定代表人：
授权代理人：授权代理人：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
签订日期：________年____月____日签订日期
外墙砂浆施工合同（精选20篇）篇十一
为了认真贯彻国家有关建设工程质量监督安全管理文明施工的方针、政策、法律、法规。随着建筑业务不断扩大。保持公司的声誉和形象，使公司更好的向前发展，确保公司、项目部、班组、职工之间的利益公正、公平、合理使用和分配。增加职工、班组与企业的凝聚力，共同参加管理，增加透明度。兹有甲方将美景东方商业楼1#-39#车库的内墙刮腻子分项工程承包给乙方施工。现经甲、乙双方协商同意，特制订以下合同条款，双方必须严格遵守。
一、承包方法。
本工程所承包方式以包工包料形式，包括机械和工程所使用零星工具、小型电机具等由乙方提供。
二、承包范围。
1、乙方分项承包本工程所有需要刮腻子的部位(包括内梁、柱、墙面、顶棚需刮腻子的部位。)。
2、乙方各分项承包内所有职工劳保用品由乙方自理，包括夜间施工夜餐费。
3、每次验收前必须清理干净，不清者每次发现罚款500元。
三、工程质量要求。
建精品工程，树诚信形象，向社会提供高质量、高品位的建筑产品。百年大计、质量第一。
1、本工程质量等级为优良，以质检部门核定等级为准。
2、乙方负责人必须常驻工地现场，不得同时兼任非本工地工程其它工作。
3、施工质量管理必须严格执行甲方所规定的《施工项目质量管理细则》。乙方施工中必须严格按照甲方技术交底和技术规程进行操作。每道工序必须做好自检、自查、自评工作。
4、乙方发现工程施工质量有疑问时必须立即向甲方报告。甲方同时同有关人员协商后形成书面意见交于乙方执行。乙方每道工序施工中都必须按照国家规定、现行施工质量管理规定进行作业。
5、如乙方擅自更改或错误施工造成一切损失由乙方负责。甲方有权对施工质量无保证的班组成员或职工提出处罚意见，额度为100元至1000元，严重者清退出场。
6、乙方在施工中不得浪费一切材料，如有发现按规定处罚。
四、工程工期。
1、根据甲方与建设单位签订施工合同的工期要求决定，本工程自xx年4月5日开始至xx年5月15日完成刮腻子，但因甲方粉刷延迟，则乙方工期同时顺延。
2、甲方应及时向乙方提交工程施工进度计划表，乙方必须严格按照甲方进度计划实施工。在施工中定期进行工期结算。如因乙方原因造成工期延误，甲方有权给予乙方经济处罚。额度按1000元/天计算，严重者清退换班。
五、承包价格。
按实际刮白面积计算工程量，以每平方米元计算，以上价格双方不得以任何理由进行增减，否则视为违约，违约方必须赔偿违约金伍万元整。
六、付款方式。
1、工程完工，经验收合格1个月后付到总款的90%;。
2、剩余10%待交付使用12个月后一次性付清。
七、安全文明施工要求。
安全第一、预防为主、文明施工。
1、对于乙方在施工现场发生的一切违章行为，按《安全生产、文明施工管理细则》有关条款处罚。
2、甲方应定期或不定期向乙方施工人员进行安全教育，乙方应和每位职工签订安全生产协议书。
3、乙方在施工期间所有机具必须指定专人专职操作，不得进行违章操作，其它意外造成成人伤害或机械电气和其它一切大小安全事故发生，其余全部经济费用均由乙方自付。
4、施工人员进场住宿一律由甲方统一安排，所有人员不得在宿舍内外用各种餐具电器烧饭菜。不得以各种电器具烧开水。如有发现，甲方应对其罚款和没收，并按《项目部规章制度》处罚。施工现场必须做好文明，场地道路必须通畅，每天下班做好每道工序、落手清工作，不得影响下一道工序或其他工程的正常施工。不及时处理或不听从甲方有关人员的指挥，甲方则按有关规定予以处罚。
八、本合同具有同等法律效力，经双方同意签字后生效。单方终止合同视为违约，违约方应承担违约责任。本合同未尽事宜双方另行协商解决。本合同一式四份，双方各执一份，签证一份，公司工程科执一份。望共同遵守，完工账清后自行解除。
外墙砂浆施工合同（精选20篇）篇十二
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全管理条例》及有关法律、行政法规和公司文件相关规定，遵行平等、自愿、公平、诚信的原则，明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，乙方承接甲方外墙面砖粘贴工程施工事宜，经双方协商一致签订本施工合同。
一、工程名称：
信阳一建新都华城1#—4#楼一、二层及副楼外墙砖粘贴工程。
二、承包范围：
本工程设计图纸范围内的所有外墙面砖及设计变更，技术核定单等所有的工程量。其具体工作项目如下：
1、按施工规范要求，清洁面砖、堵拉杆洞、粘贴面砖、勾缝、外墙清洗等全部工作内容。除面砖、水泥、砂、防水剂、防冻剂由甲方承担外，其它的工具如电锤、桶、墨斗、鱼线、铝合金靠方、卷尺、线吊、水平尺、扫帚、铲子、斗车、水管、水平管、灰槽、切害机、安全带、安全帽、棉墙面清洗的材料等低值易耗品由乙方购买。
2、外架的搭拆由甲方负责，乙方自行铺设跳板。
3、所有材料的水平、垂直运输、上下车、自拆除包装按责任工长规定回收，堆码。
4、面砖的色差，几何尺寸差距太大的选择;分类堆放，面砖的润湿。
5、先按设计要求进行排版，做出样板，经业主、监理、设计、项目同意认可后方可进行大面积施工。
三、甲方责任：
1、负责供应瓷砖、水泥、胶等主要材料。
2、负责接通电源、水源。
3、按照合同要求进行支付工程款。
4、提供食宿场所，伙食费用乙方自理。
四、乙方责任：
1、本工程质量必须达到合格工程，严格按照设计施工图质监站、业主单位、监理单位、施工单位要求及现行施工质量验收规范执行。未列出的工作内容、工艺、工序、质量要求等均由乙方按国家现行施工规范、质量验收规范施工。
2、外墙面砖粘贴工程必须满足信阳市地方标准及设计要求。
3、因质量问题造成返工承担一切经济损失。
4、必须满足施工方案及施工技术交底要求。
5、面砖要求：水平缝、竖缝保证5mm，墙面整个高度的垂直度6mm，平整度的公尺1mm。确保外墙面砖平整，阴阳角垂直方正砖缝匀称，墙面清洁、外墙保证不渗漏，如达不到质量要求，所造成的材料和返工的一切费用由乙方承担，甲方在乙方结算工资内扣除。
五、材料节约：
乙方必须严格按甲方要求进行砂浆的配置，每天的砂浆必须用完，落地灰必须随时回收用净。外墙面砖按计划使用，做到工完料净场地清，发现一次材料浪费，罚款乙xx元。
六、安全文明施工。
6.1甲乙双方必须贯彻执行国家和政府行业主管部门颁布的有关安全生产的法律、法规及各项规定。乙方要严格按jgj59-59要求施工，杜绝死亡、重伤事故，如发生伤亡事故全部由乙方自行承担责任。
6.3乙方组织的所有工程及工作人员必须学习、掌握并执行现行安全生产的.法律、法规及各项规定以甲方的各项规章和管理制度，乙方必须执行"三级"安全教育制度，乙方负责人及特殊工种人员必须持证上岗，严禁出现"三违"现象，如出现后果自负。
6.4、乙方必须接受甲方及其上级主管部门的安全生产检查，乙方所用的施工机械设备除现场有的，其它自行解决。施工机械必须符合国家规定标准，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效，且经有关部门检验合格，同时必须按规定为工作人员配发合格的安全劳务保护用品。
七、工期：
乙方必须严格按甲方要求的工期，在20xx年日前完成全部外墙面砖粘贴工作.
八、承包单价：
承包金额为每平方米40.00元，按实际墙面面积计算、不包括门、窗、洞口等、以实际工程量为准。
九、工程价款的结算及保修期。
1、乙方进场：施工期间，甲方不提供生活费，竣工验收决算完毕经质监站验收合格，并办理完成相关结算手续付到施工费的80%，经业主验收合格后负已完工程量的95%、如下余款5%作为质量保修金、无施工质量问题在两年之内无息付清。
2、保修：保修金为总造价的5%，保修期为两年、保修时限从竣工之日算起。
3、本工程质量保修期为两年，在质量保修期内如出质量问题的全部费用由乙方承担：现质量(材料、施工)问题，发包人有义务发现质量问题时立即提醒承包人，48小时内组织人维修，承包人应无条件的接受、否则、发包人可委托第三方进行维修，费用在质量保证金中扣除，承包人并承当因此超出的费用，若发包人违此条款不提醒，承包人并承当因此超出的费用，甲方不通知乙方擅自委托第三方进行维修，责任与维修费由甲方承担。
十、特别约定：
1、乙方保证按时足额发放工人工资，并将工资表交给甲方，以便对乙方每月工资发放情况进行监督管理，如发现乙方拖欠工人工资情况，经甲方核定确认后，可以不须乙方同意，直接在进度款或结算款中代为发放。
2、若因乙方粘贴质量不符合规范要求造成返工、浪费材料(超过施工图算量及定额损耗率)由乙方承担其费用，其他质量事故所造成的一切损失由乙方承担，乙方不服从甲方管理，甲方将清退乙方出场，乙方自动放弃索取劳务费并立即出场。
3、乙方在施工中要注意材料节约，不得浪费水泥、粘结剂、勾缝剂、防冻剂及水资源，不得偷窃，如经发现将按损失材料10倍的罚款。施工过程中乙方必须保证操作面人员数量，保证甲方进度要求，不得耽误后续工作进行。
4、本合同包干单价已包含作业人员防暑降温、烤火费，市场风险费，不可预见费乙方已充分知晓包含在合同单价中。
5、乙方现场施工员必须住守工地，并按项目部正常工作日考勤，如发现一次不在现场罚款500元，发现两次1000元，每次500元依次递增。
6、乙方必须服从甲方对工程的统一协调管理，并满足甲方及业主单位的施工进度，质量标准和安全要求，若乙方承包内容所列的任一项未能充分完善，则视为乙方违约，甲方可另行派人完善，其劳务费按实际发生的两倍扣除，并不必征得乙方同意，乙方自愿并无异议。
7、成品保护。
(1)、外墙作业，铝合金、涂料、地坪不能污染。
(2)、所有的窗洞口，必须保证设计尺寸、大小一样。
(3)、凡是阴阳角成90度直角。
(4)、工程质量必须达到二级以上。如果不到二级以上只按基价结算，按最后监理、甲方、质监站评定为准。
(5)、必须先排版，样板先行。
(6)、必须达到样板要求，如果未达到此要求，按基价结算。
8、施工过程中不产生任何形式的。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字生效，结清全部款项后自动失效，未尽事宜，双方协商。
外墙砂浆施工合同（精选20篇）篇十三
xxx(以下简称乙方)甲方委托乙方为首发大厦带给夜景照明维修业务服务，为确保在维修过程中人身、设备、的安全，依据《中华人民共和国安全》、《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定，甲乙双方自愿签订本协议。
一、
二、本协议有效期：维修全过程的期间甲乙双方安全职责。
1.乙双方务必认真贯彻执行中华人民共和国、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度，严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及《高空作业管理制度》等制度、规定。
2.作业期间，乙方指派专人负责高空作业的有关安全监督、管理工作;甲方协助监督检查工作。
3.甲方和乙方在合同期内，都务必切实履行各自应承担的安全职责，确保操作安全。
三、甲方应承担的安全职责。
1.甲方要求乙方对高空人员的资质进行审查，确认其贴合且具备下列条件：
(1)持有有关部门颁发的营业执照和资质证书;持有法定代表人身份证明书、授权委托书。
(2)相关负责人，高空作业人员的配置及持证贴合安全操作要求。
(3)配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全操作需要。
(4)安全管理制度齐全。包括高空作业管理制度、安全检查制度、安全教育等制度(附后)。
2.不定期检查乙方操作现场，对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规程制度的行为予以制止和纠正用表;对严重违章的行为立即勒令停止其工作。
3.甲方负责地面施工，巡视检查。
四、乙方应承担的安全职责：
1.乙方制定的操作流程务必经甲方审核合格后，方能昨开工前的准备。
2.现场操作中，务必严格执行《高空作业管理制度》，工作前务必征得甲方的许可。
3.工作前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保贴合安全规定。
4.乙方操作人员应对所在的工作区域、环境、操作设施、设备、工具等进行认真检查，发现隐患立即停止工作，并经落实整改后方准继续工作。
5.在工作期间所使用的各种设备及工用具等均应贴合工作要求。对工作现场脚手架每一天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮拦、安全标牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。
6.应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。
7.乙方应在施工现场认真落实安全设备、安全用品的安装和使用，保证施工安全。
8.乙方负责人(安全施工第一职责者)对甲方安全检查中提出的安全隐患和问题务必及时整改。
9.乙方理解甲方的安全监督、管理和指导。乙方人员在施工中发生不安全状况应及时向甲方通报。乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业。
10.如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律职责。
五、本协议一式两份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
六、其他未尽事宜，由双方协商共同解决。
甲方(盖章)乙方(盖章)。
北方豪尔赛集团。
代表人(签字)代表人(签字)。
地址：办公地址：
电话：电话：传真：传真：邮编：邮编：
外墙砂浆施工合同（精选20篇）篇十四
按照安全施工管理规定的要求，全面安全的完成变电站大修工程土建施工工程，为明确双方安全责任，确保安全施工，经双方协商，达成如下协议。
一、协议适用于______________大修工程。
二、甲方：__________公司。
乙方：______________建筑安装工程有限公司。
三、甲方的安全责任。
1.甲方有权检查、监督现场施工工艺、安全措施，对违章作业提出批评，情节严重者，甲方有权停止施工，并处以罚款。
2.甲方变电站应在施工前与施工单位交待施工安全注意事项，并督促乙方严格执行。
3.甲方变电站配合施工乙方做好安全措施。
四、乙方的的安全责任。
1.乙方施工人员在进入施工现场前，必须经(电力安全工作规程)考试并合格。
2.施工单位必须有施工方案，并经公司安监部门批准。
3.现在施工人员必须服从现场工作负责人的指挥，认真执行(电力安全工作规程)和有关安全生产、施工管理规章制度，严禁施工人员乱的乱碰运行设备。
4.施工单位应严格执行变电站施工安全措施，乙方在施工中如发生事故时，应积极抢救并及时通知甲方有关部门，若事故是乙方责任引发的，其后果自负。
5.施工单位在开工前必须进行安全交底，对施工机械、工具及安全设施进行检查，确保符合安全规定和使用安全。
6.施工单位应在变电站负责人与工作负责人(监护人)确定的工作范围内工作，不得擅自扩大施工范围，防止因施工范围过大而造成监护不到位。
甲方代表(签字)_________。
乙方代表(签字)_________。
______年_______月______日。
______年_______月______日。
外墙砂浆施工合同（精选20篇）篇十五
甲方：_________________(房东)。
乙方：_________________(施工方)。
经甲乙双方商订，由乙方实行施工，达成协议如下：
1、墙面用白色抗碱封闭漆一遍，用高级外墙乳胶面漆封两遍，刷三遍为合格标准;。
2、墙面颜色及分色种类层次、色泽要求由甲方自行选定;。
3、保修期为_______________年，在保修期内如出现墙皮脱落或起皮、较大面积发花、脱色现象，由乙方负责维修或重新刷漆，直至甲方满意为止。
安全文明竣工要求。
1、乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准施工;。
2、甲方有权拒绝乙方使用不合格的原材料;。
4、乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。
违约责任。
甲方：_________________。
1、提供工程项目图纸、设计技术资料及相关的说明书等具体规范标准要求;。
2、工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。
乙方：_________________。
1、严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关;。
2、如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误等损失，由乙方承担;。
3、如乙方人为的工期延误，每拖延一日，按工程总造价的5%进行罚款，并承担相应的违约金。
未涉及条款，由甲乙双方协商解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方负责人签字盖章之日起生效。
甲方：_________________。
乙方：_________________。
签订日期________________
外墙砂浆施工合同（精选20篇）篇十六
乙方：设备设施管道保温方负责人：
一、目的：为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本安全施工协议。
二、施工期限：年月日至年月日。
三、协议内容：
1、乙方进入厂区施工，须经甲方负责人同意，并指定现场施工负责人，施工现场设立安全监督员，便于施工过程中的`协调、联系；同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。
2、乙方施工前，必须对施工人员进行安全教育，并与甲方签定《安全施工协议书》，安全协议书未签订工程项目不得开工；乙方获得甲方工程项目后不得转包给其他施工队，如甲方确认工程项目有转包事实，甲方可要求停工或取消乙方施工权利，另找供应商合作。
3、开工前，乙方必须制定安全施工方案，制定安全防范措施和应急处置措施，并提交甲方安全监督管理部门备案。
4、乙方施工人员进入甲方厂区必须严格穿戴劳保用品、安全防护用品，特种作业人员还必须持证上岗。
5、乙方应在施工区域设置明显警示标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查。
6、乙方施工队伍的安全防护器材必须配备到位，安全措施得力，否则不得开工作业；施工过程中造成的意外人身伤害或事故损失由乙方自行负责。
7、施工过程中如需使用水、电等，乙方必须书面申请，并经甲方负责人同意，由专业人员指定接水、电地点，并确保电器线路和管路连接规范。
8、施工过程中如进行特殊作业，如登高、吊装作业等，应严格按照特殊作业要求，配备安全防护用品、设施，如脚手架、安全带、安全帽等，否则不得作业。
9、施工车辆进入厂区车速不得大于5km/h，出厂必须经门卫值班人员检查，随车携带物品须经甲、乙双方负责人签字确认方可放行。
10、施工过程中甲方实行监督检查制度，有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。
11、乙方在施工过程中当天产生的垃圾必须当日清理干净，施工结束后应对施工现场进行彻底清理，做到工完、料尽、场地清，清理出的垃圾妥善处理，因此造成的污染、交通等意外事故由乙方负责。
12、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。
六、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，该协议书自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方（公章）。
乙方（公章）。
代表人：
代表人：
外墙砂浆施工合同（精选20篇）篇十七
甲方：
乙方：
甲方现有需要外墙漆施工，现将“施工”单包承包给乙方，施工面积计算方式，工价单价为：元/平方米。
一、施工时间：乙方必须保证在（雨天除外）。
二、付款方式：工程施工结束，工程验收合格后甲方收到工程全款后一次性付清乙方施工工费。
三、义务与责任：施工期间乙方的施工工具由乙方自备，甲方有义务负责提供乙方施工必需的水、电等，乙方施工人员的安全责任与甲方无任何关系，由乙方负责人负全责。
四、违约处罚：如有乙方单方面终止本合同或工程不能按期完成即为违约行为，乙方须向甲方赔偿违约金五千元和全部经济损失。
五、本合同若甲、乙双方无异议，签字按手印即产生法律效力，甲乙双方各保存一份，工程完工后本合同作废。
甲方：
乙方：
____年__月__日。
外墙砂浆施工合同（精选20篇）篇十八
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本外墙保温工程施工事项协商一致，订立本合同。
承包范围：合同内每栋单体楼外墙胶粘50mm厚xps板保温层；外表面胶粘标准网格布；安装高强塑料铆钉。
工期：按项目总进度及甲方要求为准，如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序，工期应顺延。
施工过程严格按照《宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程》执行。
引用标准：
《绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》。
《玻璃纤维制品实验方法》。
《康克外墙隔热保温系统施工规程》。
1、工程施工及验评办法严格执行《宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程》。
2、质量等级：合格。
3、质量等级经质检部门，监理单位，建设单位验评后达不到合同规定标准，由承包方无偿返修，达到合同规定质量等级后方可交工。
1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。
2、承包人在施工前向发包人提供产品近期检测报告，产品合格证，施工工艺及施工技术规程等。
1、外墙外保温每平方米造价为：68元（外墙挂板）；70元（外墙挂石材），工程量以实际结算为准。
2、付款方式：
1）合同签定后，发包人应按承包人施工进度进行付款，待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85％。
2）工程整体竣工且验收合格后，发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90％，剩余的10％作为保修款保修期结束后付清。本工程保修期为一年。
3）在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后，30天内付清工程款。
本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。
十、合同履行中，如一方需要修改或终止，须在7日前提出，要有书面文件为据，如发生纠纷，双方先行协商，协商不成则按《合同法》的有关规定解决。
外墙砂浆施工合同（精选20篇）篇十九
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，甲方将工程外墙面贴瓷砖承包给乙方施工，具体条款如下：
总工期为65天，即________年____月____日开工至________年____月____日竣工验收。(因天气原因不能施工工期顺延)。
承包金额为每平方米30元，包打底、贴砖、擦缝、打角、拆外架前的墙面清洁。总面积按实计算。
平时支付生活费，完工验收合格一次付清。
1、负责供应瓷砖、水泥、胶等主要材料。
2、负责接通电源、水源。
3、按照合同要求进行支付工程款。
1、严格执行施工规范，安全操作规程，施工期间发生的一切安全事故由乙方自己负责。
2、要按甲方要求进行施工，确保装修质量。
3、装修期间和保修期内如发生因施工造成的质量问题，负责返工返修，费用由乙方自负。
4、瓷砖、水泥等材料搬运上楼由乙方自己负责。
5、瓷砖省耗不得超过百分之二。
6、乙方必须按合同要求按时完工，若因乙方不能按时完工钢管脚手架的租金(元天)由乙方负责，甲方从工程款中扣除。
此合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。
甲方签字：
乙方签字：
________年____月____日。
外墙砂浆施工合同（精选20篇）篇二十
乙方：_________________。
一、施工期限：_________________。
总工期为65天，即20xx年4月15日开工至20xx年6月20日竣工验收。(因天气原因不能施工工期顺延)。
二、承包价格：_________________。
承包金额为每平方米30元，包打底、贴砖、擦缝、打角、拆外架前的墙面清洁。总面积按实计算。
三、付款方式：_________________。
平时支付生活费，完工验收合格一次付清。
四、甲方责任：_________________。
1、负责供应瓷砖、水泥、胶等主要材料。
2、负责接通电源、水源。
3、按照合同要求进行支付工程款。
三、乙方责任：_________________。
1、严格执行施工规范，安全操作规程，施工期间发生的一切安全事故由乙方自己负责。
2、要按甲方要求进行施工，确保装修质量。
3、装修期间和保修期内如发生因施工造成的质量问题，负责返工返修，费用由乙方自负。
4、瓷砖、水泥等材料搬运上楼由乙方自己负责。
5、瓷砖省耗不得超过百分之二。
6、乙方必须按合同要求按时完工，若因乙方不能按时完工钢管脚手架的租金(20xx元/天)由乙方负责，甲方从工程款中扣除。
此合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。
甲方签字：_________________。
乙方签字：_________________。
20__________年_____月_____日。