施工合同是双方达成一致的文件，明确了工期、工程量、质量要求等关键项目。以下是小编为大家整理的施工合同范本，供大家参考。这些范本涵盖了不同类型的施工合同，从基础设施到住宅建筑，为您提供全面的合同参考。有了这些范本，您可以更加便捷地起草和签署施工合同，确保工程的顺利进行。请大家一起来看看吧。
暖气施工合同简略版（专业19篇）篇一
甲方：
乙方：
本着平等互利的原则，按国家《劳动法》等相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，协议如下：
二、工程地点：济南欧亚大观商都工程部。
三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。
四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。
五、乙方应认真按照标准规范和要求施工，工程质量达不到约定的标准部分，经甲方发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工费用，工期不予顺延。
六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。
七、价格：本工程量为综合包干价人民币元。
八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。
九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求标准，违反相关规定，后果由乙方自行负责。
十、工期：天。
十一、付款方式：项目工程全部完成并验收合格后，一次性支付全部工程款。
十二、结账方式：乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。
十三、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，甲乙双方签字即生效，付清工程款后自动失效。(以票据为准)。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
暖气施工合同简略版（专业19篇）篇二
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商暖气安装按实际面积每平方32元交于乙方施工，特签定合同如下：
施工材料为镀锌钢管，包工、包料(除暖气片、楼梯主管道外)，材料经甲方验收合格后方可施工。
二、质量要求。
甲方监督乙方使用的材料质量，如乙方施工的工程质量达不到规范规定的要求，或使用的材料不合格，甲方有权停止乙方施工，责令其整改，其费用自理。竣工验收达不到要求或不合格的地方，乙方须整改或返工，费用自理。
1、工程所需材料费、人工费待工程队进入每幢楼后由甲方付给乙方工程款40%，
2、工程施工每幢楼的一半后，甲方向乙方拨付总工程款的40%，验收、审计合格后，再付每幢楼总工程款的95%.
3、质保金为5%，待两个采暖期满，无任何质量问题，一次性付清。
1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的`水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地。
2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
经甲乙双方商定做出如下协议：
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
2、施工中的安全问题，由乙方自己解决出现任何安全问题，与甲方无关。
3、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)保证施工后美观大方，(由于住房装修所造成的影响与乙方无关)工程工艺发生变化时，经甲方认可后方可施工。
4、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。
5、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
6、其它未尽事宜由双方协商解决。
7、合同一式贰份，双方签字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。
甲方签字：
乙方签字：
___年___月___日。
暖气施工合同简略版（专业19篇）篇三
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装暖气管道达成如下协议：
第一条工程概况：
1、主要材料概况：
暖气管道用。暖气片用。
(1)工程地点：
(2)工程造价：
(3)开工日期：20年月日;
(4)竣工日期：20年月日;
(5)付款方式：安装结束，验收合格后支付工程款。
第二条乙方工程材料进场时，由甲方指定货物堆放地点，工程材料的安全由乙方负责。
第三条产品的安装、调试、验收：
1、乙方负责暖气管道的安装、调试。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意。
第四条违约责任。
一、乙方责任：
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;。
2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的5‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。
4、由于材料及安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。
二、甲方责任：
1、甲方应为乙方入场施工创造条件，提供水电接入口;。
2、对以下原因造成的.竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：
(1)设计变更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期顺延的其他情况。
第五条?产品质量责任和售后服务条款。
自验收之日起,工程保修期为壹年。
第六条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。
第七条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第八条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第九条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
____年____月____日____年____月____日。
暖气施工合同简略版（专业19篇）篇四
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，在平等自愿的基础上，甲乙双方就安装暖气管道达成协议如下：
此工程实行包工包料施工的方式，双方协定总价为：_________元整（人民币大写：_________元）。合同签订时支付现金_________元，材料进场时支付现金_________元，安装结算时支付出保证金外剩余的工程款_________元。本工程经甲方验收合格后无任何问题，一次性支付保证金。
乙方工程材料进场时，由甲方指定货物的位置地点，工程材料的安全由乙方负责。
1、乙方负责暖气管的安装、调试。
2、安装的标准按照国家规范和行业要求，乙方竣工后通知甲方验收，乙方负责提供产品，合格证书，材料合格证。
2、由于材料及安装不合格的要求，造成的责任及损失由乙方负责。
甲方应为乙方入场施工创造条件，提供水电接入口。
自验收之日起，工程无偿保修期年
锅炉保：_________年
暖气片保：_________年
暖气管道保：_________年
本合同发生的争执，由双方友好协商解决，协商不能解决的任何一方可向所在地的人民法院提起诉讼。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效
甲方：_________乙方：_________
暖气施工合同简略版（专业19篇）篇五
依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：
1、工程名称：_______。
2、工程地点：商丘市开发区。
3、工程承包方式：包工、包料。
庭院管网及楼梯间的暖气管道安装。
承包价：_______元。
_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
按国家建设部行业标准规定，及省、市建委规定的标准执行，工程结束后由工程部及公司主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一个采暖期，终身维修。
自合同签订之日起，甲方三日内预付乙方工程款的40%，庭院管网铺设完后再付40%，工程验收合格后，留2%质量保证金，剩余工程款一次付清。
1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
2、本工程报价外的'工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效)。
3、乙方必须安全施工，并有专人负责指挥。
4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、其它未尽事宜由双方协商解决。
6、合同一式四份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。
甲方代表：_______。
乙方代表：_______。
_______年_______月_______日。
暖气施工合同简略版（专业19篇）篇六
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：
一、工程概况及承包方式。
1、工程名称：
2、工程地点：商丘市开发区。
3、工程承包方式：包工、包料。
二、工程安装内容：庭院管网及楼梯间的暖气管道安装。承包价：元。
三、工程期限：xx年x月x日至xx年x月x日。
四、质量要求：按国家建设部行业标准规定，及省、市建委规定的标准执行，工程结束后由工程部及公司主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一个采暖期，终身维修。
五、付款方式：自合同签订之日起，甲方三日内预付乙方工程款的40%，庭院管网铺设完后再付40%，工程验收合格后，留2%质量保证金，剩余工程款一次付清。
六、双方责任：
1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效)。
3、乙方必须安全施工，并有专人负责指挥。
4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、其它未尽事宜由双方协商解决。
6、合同一式四份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。
甲方代表：
乙方代表：
暖气施工合同简略版（专业19篇）篇七
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，在平等自愿的基础上，甲乙双方就安装暖气管道达成协议如下：
工程名城：公寓暖气安装调试工程地点：大兴黄村狼垡四村南楼层22间房工程承包方式：包工包料暖气管用：，暖气片用：，锅炉用：
自20_年_月_日至20_年_月_日。
此工程实行包工包料施工的方式，双方协定总价为：元整（人民币大写：）元。合同签订时支付现金元，材料进场时支付现金元，安装结算时支付出保证金外剩余的工程款元。本工程经甲方验收合格后无任何问题，一次性支付保证金。
1、乙方负责暖气管的安装、调试。
2、由于材料及安装不合格的要求，造成的责任及损失由乙方负责。
甲方应为乙方入场施工创造条件，提供水电接入口。
自验收之日起，工程无偿保修期年。
锅炉保年。
暖气片保：_年。
暖气管道保：_年。
九、本合同发生的争执，由双方友好协商解决，协商不能解决的任何一方可向所在地的人民法院提起诉讼。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方：乙方：
_____年_月_日。
暖气施工合同简略版（专业19篇）篇八
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装暖气管道达成如下协议：
第一条工程概况：
1、主要材料概况：暖气管道用。暖气片用。
2、安装工程概况：
（1）工程地点：
（2）工程造价：
（3）开工日期：________年_________月_________日；
（4）竣工日期：________年_________月_________日；
（5）付款方式：安装结束，验收合格后支付工程款。
第二条乙方工程材料进场时，由甲方指定货物堆放地点，工程材料的安全由乙方负责。
第三条产品的安装、调试、验收：
1、乙方负责暖气管道的安装、调试。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意。
第四条违约责任。
一、乙方责任：
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作；
2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的5‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。
4、由于材料及安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。
二、甲方责任：
1、甲方应为乙方入场施工创造条件，提供水电接入口；
2、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认，工期相应顺延：
（1）设计变更；
（2）不可抗力；
（3）甲方同意工期顺延的其他情况。
第五条产品质量责任和售后服务条款：自验收之日起，工程保修期为_________年。
第六条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。
第七条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第八条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第九条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：_________乙方：_________。
_________年_________月_________日。
暖气施工合同简略版（专业19篇）篇九
甲方：
乙方：
1、工程名称：户内暖气改造工程。
2、承包范围和内容。
拆除暖气井包括：切割路面，破碎路面，拆除原井，垃圾清运。规格为2米*1.5米*1.5米。拆除暖气井每个价格为1000元(壹仟元)新砌每个暖气井包括：砖、水泥、石子、沙子、钢筋、模板，井底垫层，水泥砂浆抹平，规格为2米*1.5米*1.5米。新砌每个暖气井价格为3000元(叁仟元)。
切割路面及挖沟每米50元，包括清运垃圾，回填筑路面包工包料，每米80元。按规定要求文明施工，搭建金属围挡。
3、工程期限。
开工日期：以甲方通知为准。日期：20天。
4.结算方式：据实结算。
5.乙方须严格按照甲方要求和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工。
6.乙方负责组织施工、管理人员和材料、施工机械进场。
7.乙方应文明施工，按要求搭建围挡，不得影响周边环境。如因金属围挡搭建不合理造成的人员及其他损失由乙方自负。
如在施工过程中发生人员伤亡由乙方自负。
乙方负责对施工现场材料进行保管，如发生材料丢失损坏乙方负责进行赔偿。
8.本合同若有未尽事宜，需双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
暖气施工合同简略版（专业19篇）篇十
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：
一、工程概况及承包方式。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程承包方式：
二、工程内容。
三、工程期限。
201年月日―201年月日。
四、质量要求。
按国家建设部行业标准规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程结束后由建设主管部门验收达到建设部行业标准。
五、付款方式。
甲方先预付乙方元订金，工程所需材料费、人工费。
由乙方先期垫付，工程验收、审计合格后，由甲方按审计结果除留5%质保金外付清全部工程款项，质保金一年后无质量问题付清。若甲方未能按时付清工程款，则按当期贷款利率累计支付乙方所剩工程款。
六、双方责任。
1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程报价及施工资料。
七、其它事宜。
经甲乙双方商定做出如下协议：
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)。
3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。
4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、其它未尽事宜由双方协商解决。
6、合同一式三份，双方签字生效，甲乙双方各持一份，留档一份，三份具有同等法律效力。
甲方单位名称：法人代表：年月日。
乙方单位名称：法人代表：年月日。
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，在平等自愿的基础上，甲乙双方就安装暖气管道达成协议如下：
一、工程概况及承包方式。
工程名城：公寓暖气安装调试工程地点：大兴黄村狼垡四村南楼层22间房工程承包方式：包工包料暖气管用：，暖气片用：，锅炉用：
二、工程期限。
自20xx年月日至20xx年月日。
三、工程价款及结算方式。
此工程实行包工包料施工的方式，双方协定总价为：元整(人民币大写：)元。合同签订时支付现金元，材料进场时支付现金元，安装结算时支付出保证金外剩余的工程款元。本工程经甲方验收合格后无任何问题，一次性支付保证金。
四、乙方工程材料进场时，由甲方指定货物的位置地点，工程材料的安全由乙方负责。
五、产品的安装调试验收。
1、乙方负责暖气管的安装、调试。
六、乙方责任。
2、由于材料及安装不合格的要求，造成的责任及损失由乙方负责。
七、甲方责任。
甲方应为乙方入场施工创造条件，提供水电接入口。
八、产品质量责任及售后服务条款。
自验收之日起，工程无偿保修期年。
锅炉保年。
暖气片保：年。
暖气管道保：年。
九、本合同发生的争执，由双方友好协商解决，协商不能解决的任何一方可向所在地的人民法院提起诉讼。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方：乙方：
年月日年月日。
共
2
页，当前第。
2
页
1
2
暖气施工合同简略版（专业19篇）篇十一
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，在平等自愿的基础上，甲乙双方就安装暖气管道达成协议如下：
一、工程概况及承包方式。
工程名城：公寓暖气安装调试工程地点：大兴黄村狼垡四村南楼层22间房工程承包方式：包工包料暖气管用：，暖气片用：，锅炉用：
二、工程期限。
自20_年月日至20_年月日。
三、工程价款及结算方式。
此工程实行包工包料施工的方式，双方协定总价为：元整(人民币大写：)元。合同签订时支付现金元，材料进场时支付现金元，安装结算时支付出保证金外剩余的工程款元。本工程经甲方验收合格后无任何问题，一次性支付保证金。
四、乙方工程材料进场时，由甲方指定货物的位置地点，工程材料的安全由乙方负责。
五、产品的安装调试验收。
1、乙方负责暖气管的安装、调试。
六、乙方责任。
2、由于材料及安装不合格的要求，造成的责任及损失由乙方负责。
七、甲方责任。
甲方应为乙方入场施工创造条件，提供水电接入口。
八、产品质量责任及售后服务条款。
自验收之日起，工程无偿保修期年。
锅炉保年。
暖气片保：年。
暖气管道保：年。
九、本合同发生的争执，由双方友好协商解决，协商不能解决的任何一方可向所在地的人民法院提起诉讼。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方：乙方：
年月日年月日。
暖气施工合同简略版（专业19篇）篇十二
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律。遵循平等﹑自愿﹑公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况及施工方的技术经济实力，拟将____心新能源有限公司办公室、宿舍等区域供暖安装工程委托给施工，为明确双方的权利义务关系，经双方协商一致，订立本合同。
1、工程名称：____心新能源有限公司办公室、宿舍暖气片。
2、工程地点：____心新能源有限公司。
工程承包方式：
本工程实行包工包料（暖气片除外），包工期，包质量，包安全，包文明施工。不得另行转包和分包，一旦发生转包、分包或变相转包、分包，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方支付合同价款10%的赔偿金。
工程承包范围：
本工程宿舍、地磅室、门卫、维修班、司机室、餐厅、化验室、各办公室等区域供暖安装工程的`材料供应（暖气片除外）、施工、安装、调试、验收等。
20____年____月____日前交付甲方使用，使用地点为____心新能源有限公司。
工程完工后，按先前协商要求由甲乙双方共同验收。
合同总金额25000元（人民币），大写：贰万伍仟元整。
该合同单价已包含本供暖工程的材料（暖气片除外）、进出场费、装车、安装、调试、运输、安装、检测、验收合格交付使用之前等其他各项有关费用，甲方无须再向乙方另外支付任何费用。
工程施工完毕验收合格，正常供暖7天后，由甲方一次性全额付款。
1、乙方的违约责任。
不能按合同约定及时验收，应通知甲方，并赔偿因此给甲方造成的损失。每延期1天，甲方有权对乙方罚款500元，从合同总金额中扣除。不能按质量或技术标准交付甲方使用，甲方有权解除本合同，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
2、甲方的违约责任。
不能按合同约定及时验收，应通知甲方，并赔偿因此给乙方造成的损失。
经甲乙双方商定做出如下协议：
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，有违约方承担。
2、因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决；协商不成，双方约定通过诉讼程序解决，诉讼法院为广饶县人民法院。
3、本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式2份，双方各持一份。
4、本合同未尽事宜，双方另行协商。
甲方（签章）：
____一心新能源有限公司。
乙方（签章）：
法定代表人：
法定代表人：
日期：
日期：
暖气施工合同简略版（专业19篇）篇十三
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：(以下简称乙方）。
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工。
程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目。
一、工程名称：暖气维修改造工程。
二、工程地点：皮拉勒乡司法所。
三、承包范围和内容：暖气维修改造。
四、承包方式：包工包料。
第二条合同造价及工程价款的支付：
一、本工程合同价为8789元，竣工后如遇设计变更，工程量增减对工程价款进行调整，以发包方的设计变更通知和签证为依据，执行施工期内材料指导价及现行工程预算定额做为工程计价依据，按实办理竣工结算。
二、工程价款的支付。
工程完工时一次性付清。
第三条施工准备。
一、承包方组织施工管理人员和材料，施工机械进场;。
第四条工程期限。
一、根据双方商定工程自20xx年11月1日开工至20xx年11月3日竣工验收。
二、如遇下列情况，经发包方现场代表认可后，工期相应顺延：
3、未按合同规定拨付预付款，工程进度款或代购材料差价款而影响施工;。
第五条安全生产及现场文明施工：
二、承包方必须接受发包方的安全生产、文明施工监督检查，及时消除事故隐患，服从发包方的指挥。
三、承包方必须认真贯彻有关安全生产、文明施工的。
规章制度，严格遵守安全技术操作规程，特种作业人员必须持证上岗，承包方在该工程施工过程中如因违反操作规程或其他原因而造成伤亡事故，概由承包方全部负责。
第六条违约责任：
一、双方签订合同后，任何一方不得随意违背合同条款，否则造成所有违约损失全部由违约方无条件承担。
二、在施工过程中经检验承包方工程达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，造成返工损失由承包方负责赔偿。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
暖气施工合同简略版（专业19篇）篇十四
1、工程名称：
2、工程地点：商丘市开发区。
3、工程承包方式：包工、包料。
庭院管网及楼梯间的暖气管道安装。承包价：_元。
____年_月_日至____年_月_日。
按国家建设部行业标准规定，及省、市建委规定的标准执行，工程结束后由工程部及公司主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一个采暖期，终身维修。
自合同签订之日起，甲方三日内预付乙方工程款的'40%，庭院管网铺设完后再付40%，工程验收合格后，留2%质量保证金，剩余工程款一次付清。
1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效）。
3、乙方必须安全施工，并有专人负责指挥。
4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、其它未尽事宜由双方协商解决。
6、合同一式四份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。
甲方代表：乙方代表：
_____年_月_日。
暖气施工合同简略版（专业19篇）篇十五
依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：
一、工程概况及承包方式。
1、工程名称：
2、工程地点：商丘市开发区。
3、工程承包方式：包工、包料。
二、工程安装内容：庭院管网及楼梯间的暖气管道安装。承包价：元。
三、工程期限：年月日至年月日。
四、质量要求：按国家建设部行业标准规定，及省、市建委规定的标准执行，工程结束后由工程部及公司主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一个采暖期，终身维修。
五、付款方式：自合同签订之日起，甲方三日内预付乙方工程款的40%，庭院管网铺设完后再付40%，工程验收合格后，留2%质量保证金，剩余工程款一次付清。
六、双方责任：
1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效)。
3、乙方必须安全施工，并有专人负责指挥。
4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、其它未尽事宜由双方协商解决。
6、合同一式四份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。
甲方代表：乙方代表：
暖气施工合同简略版（专业19篇）篇十六
暖气有取暖的功效，尤其是在北方使用甚多，那么对于暖气安装。
施工合同。
你了解多少呢?以下是在本站小编为大家整理的暖气安装施工合同范文，感谢您的欣赏。
依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：
一、工程概况及承包方式。
1、工程名称：
2、工程地点：商丘市开发区。
3、工程承包方式：包工、包料。
二、工程安装内容：庭院管网及楼梯间的暖气管道安装。承包价：元。
三、工程期限：年月日至年月日。
四、质量要求：按国家建设部行业标准规定，及省、市建委规定的标准执行，工程结束后由工程部及公司主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一个采暖期，终身维修。
五、付款方式：自合同签订之日起，甲方三日内预付乙方工程款的40%，庭院管网铺设完后再付40%，工程验收合格后，留2%质量保证金，剩余工程款一次付清。
六、双方责任：
1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效)。
3、乙方必须安全施工，并有专人负责指挥。
4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、其它未尽事宜由双方协商解决。
6、合同一式四份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。
甲方代表：乙方代表：
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装暖气管道达成如下协议：
第一条工程概况：
1、主要材料概况：
暖气管道用。暖气片用。
2、安装工程概况：
(1)工程地点：
(2)工程造价：
(3)开工日期：20xx年月日;
(4)竣工日期：20xx年月日;
(5)付款方式：安装结束，验收合格后支付工程款。
第二条乙方工程材料进场时，由甲方指定货物堆放地点，工程材料的安全由乙方负责。
第三条产品的安装、调试、验收：
1、乙方负责暖气管道的安装、调试。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意。
第四条违约责任。
一、乙方责任：
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;。
2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的5‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。
4、由于材料及安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。
二、甲方责任：
1、甲方应为乙方入场施工创造条件，提供水电接入口;。
2、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：
(1)设计变更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期顺延的其他情况。
第五条?产品质量责任和售后服务条款。
自验收之日起,工程保修期为壹年。
第六条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。
第七条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第八条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第九条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
共
2
页，当前第。
1
页
1
2
暖气施工合同简略版（专业19篇）篇十七
甲方：
乙方：
1、工程名称：户内暖气改造工程。
2、承包范围和内容。
拆除暖气井包括：切割路面，破碎路面，拆除原井，垃圾清运。规格为2米*1.5米*1.5米。拆除暖气井每个价格为1000元(壹仟元)新砌每个暖气井包括：砖、水泥、石子、沙子、钢筋、模板，井底垫层，水泥砂浆抹平，规格为2米*1.5米*1.5米。新砌每个暖气井价格为3000元(叁仟元)。
切割路面及挖沟每米50元，包括清运垃圾，回填筑路面包工包料，每米80元。按规定要求文明施工，搭建金属围挡。
3、工程期限。
开工日期：以甲方通知为准。日期：20天。
4.结算方式：据实结算。
5.乙方须严格按照甲方要求和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工。
6.乙方负责组织施工、管理人员和材料、施工机械进场。
7.乙方应文明施工，按要求搭建围挡，不得影响周边环境。如因金属围挡搭建不合理造成的人员及其他损失由乙方自负。
如在施工过程中发生人员伤亡由乙方自负。
乙方负责对施工现场材料进行保管，如发生材料丢失损坏乙方负责进行赔偿。
8.本合同若有未尽事宜，需双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
暖气施工合同简略版（专业19篇）篇十八
甲方：
乙方：
依照《民法典》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商暖气安装按实际面积每平方32元交于乙方施工，特签定合同如下：
一、工程承包方式：
施工材料为镀锌钢管，包工、包料(除暖气片、楼梯主管道外)，材料经甲方验收合格后方可施工。
二、质量要求。
甲方监督乙方使用的材料质量，如乙方施工的工程质量达不到规范规定的要求，或使用的材料不合格，甲方有权停止乙方施工，责令其整改，其费用自理。竣工验收达不到要求或不合格的地方，乙方须整改或返工，费用自理。
三、付款方式。
1、工程所需材料费、人工费待工程队进入每幢楼后由甲方付给乙方工程款40%，
2、工程施工每幢楼的一半后，甲方向乙方拨付总工程款的40%，验收、审计合格后，再付每幢楼总工程款的95%.
3、质保金为5%，待两个采暖期满，无任何质量问题，一次性付清。
四、双方责任。
1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地。
2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
五、其它事宜。
经甲乙双方商定做出如下协议：
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
2、施工中的安全问题，由乙方自己解决出现任何安全问题，与甲方无关。
3、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)保证施工后美观大方，(由于住房装修所造成的影响与乙方无关)工程工艺发生变化时，经甲方认可后方可施工。
4、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。
5、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
6、其它未尽事宜由双方协商解决。
7、合同一式贰份，双方签字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。
甲方签字：
乙方签字：
暖气施工合同简略版（专业19篇）篇十九
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装暖气管道达成如下协议：
第一条工程概况：
1、主要材料概况：暖气管道用。暖气片用。
2、安装工程概况：
(1)工程地点：
(2)工程造价：
(3)开工日期：________年_________月_________日;
(4)竣工日期：________年_________月_________日;
(5)付款方式：安装结束，验收合格后支付工程款。
第二条乙方工程材料进场时，由甲方指定货物堆放地点，工程材料的安全由乙方负责。
第三条产品的安装、调试、验收：
1、乙方负责暖气管道的安装、调试。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意。
第四条违约责任。
一、乙方责任：
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;。
2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的5‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。
4、由于材料及安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。
二、甲方责任：
1、甲方应为乙方入场施工创造条件，提供水电接入口;。
2、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认，工期相应顺延：
(1)设计变更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期顺延的其他情况。
第五条产品质量责任和售后服务条款：自验收之日起，工程保修期为_________年。
第六条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。
第七条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第八条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第九条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：_________乙方：_________。
_________年_________月_________日。