合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。
涂料包工合同篇一
甲方：
乙方：
经甲乙双方共同协商，就赵家垭一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。
一、工程名称：赵家垭一级电站机电设备安装工程 二、工程地点： 慈利县朝阳乡金龙村(距县城50公里) 三、工程内容：完成现有需改造机电设备的拆除(含运出洞外)以及4台水轮发电机组(1#机组大修)、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统(配合主机改造)、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作(详见安装工程量清单)。
四、工程价款及工程结算：
乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计，该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期及进度：
1、根据甲乙双方商定，乙方在 20xx年 8月10日前进场施工，20xx年 10月 30 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。
2、在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长，乙方不能向甲方索赔任何费用，但工期可考虑顺延。
3、乙方必须满足甲方的总体安排，主机安装考虑分两阶段进行，保证一台机组开机发电运行。
六、付款方式：
1、工程预付款：在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后，甲方按合同总价的10%支付工程预付款。
2、工程进度款：按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付，余下5%质保金一年质保期满后支付。
3、乙方在结算过程中承担“工程总价款×10%”的建安税，建安税由甲方在乙方工程款中代扣代缴。
七、双方责任：
甲方：
1、提供施工图纸技术资料，并组织乙方现场技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。
3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。
乙方：
1、严格按设计施工图纸、规程、规范进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方签订合同后，在7天内编制切实可行的施工组织设计(含施工进度计划)，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。
3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。
4、乙方负责做好为完成本工程所做的一切辅助性工程，并承担相关费用。
5、负责协助甲方对设备进行开箱检查、记录与检测，确保所有设备检测合格后方能安装，做好安装时各种测量数据记录并负责原始资料收集。
6、安装时记录好单元工程质量评定表、中间计量表。
6、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。
八、质量验收：
1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。
2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。
3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。
4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。
5、乙方由于自身原因无法保证质量时，甲方随时有权收回本工程，乙方应无条件服从，并承担甲方一切损失责任。
九、安全管理：
1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。
3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。
4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。
5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。
十、违约、仲裁：
1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。
十一、其他：
1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
1)设计图纸及招投标文件的技术要求。
2)设备安装工程单元质量评定表、记录表。
3)设计变更通知等技术文件。
2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。
3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。
4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
十二、合同份数：
本合同一式2份，甲、乙双方各持1份。
甲 方： 乙 方：
年月日：
涂料包工合同篇二
发包单位：(以下简称甲方)
承包单位： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国担保法》、《劳动法》及其他有关法律、行政法规，并结合本工程实际情况，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和守信的原则。双方就本建设工程施工项目协商一致后，订立本合同。
一、工程概况及合同价款：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包方式：以劳务方式包设备、油料
二、甲方发包给乙方的工程项目按规定的工期、进度工程量结算办法、质量验收标准，施工图纸执行。
1、工程项目内容：土方、石方爆破、挖装、零至公里内路基路面工程，运输、大约 万方。
2、合同单价：固定单价每立方，土石方石方每立方 元。
3、验收标准：甲乙双方签证为准。
4、结算方式：第一次按3000万元产值工程量结80%，滚动支付，以此类推。工程竣工后，双方在30天内完善竣工结算。
三、甲、乙双方的开工、竣工时间
1、开工的时间为
2、本工程开工时间以甲方下达书面“进场开工通知书”为准，乙方应准时进场施工。
3、乙方必须文明施工，严禁破坏周围的庄稼、树林和已征红线区以外的土地，不得伤害老百姓切身利益。
四、甲、乙双方签订的进度付款与竣工结算办法：
1、劳务安全保证金：本工程劳务保证金、劳务生产保证金、项目施工保证金为人民币共计该劳务安全保证金在第二次付款时返还。
2、进度付款与竣工结算以甲、乙双方现场管理人员签收的工程量清单为准。
3、乙方生产资金元在进场三天内转入甲方项目帐户，专款专用。
五、材料、设备供应
1、爆破材料，油料按工程的实际需要量乙方自己提供，其他材料乙方自己采购，手续由甲方协助办理。
2、其他工程材料、施工机械、工具等乙方自行负责购买和完善。
六、安全施工责任：
1、乙方作为工程施工主体，在施工过程中因自身原因发生安全事故(包括人身伤亡等)，由乙方承担全部的法律责任和经济赔偿责任，与甲方无关。
2、甲方因宏观管理不当，督促检查不到位，而造成的安全事故由甲方承担管理部分的法律责任。
七、乙方进场开工前五天内必须向甲方提供详细的施工组织设计及现场行政与工程技术管理人员、特殊工种的人员名单，同时乙方将现场行政与技术、质检、管理人员名单提供给甲方，以便双方在施工管理中联系解决问题。
八、甲方的责任：
1、甲方将施工现场用电、用水，接至距施工地点50米。现场内乙方负责水、电的所有费用。
2、保证乙方正常施工。如遇当地居民刁难阻挡施工，或当地有关管理部门因某些原因下令停工，或停电、停水、阻路时，均由甲方及时出面解决。
3、乙方每月25日保证准时将施工进度报表给建设单位。
4、甲方保证自己的人员在乙方施工期间坚定在现场工作，以便随时处理施工中的有关事宜。
5、因甲方原因和责任导致乙方停工超时三天(不包括不可抗拒因素和政府要求停工)，甲方负责按实际天数给乙方现场实有工人的综合点工工资和实际的机械设备停置台班费，按实际发生天数给乙方顺延工期。补偿标准为：挖机每台每天元，钻机每天元，人员每人每天 元。
6、如遇建设单位(业主方)有工程内容变更时，甲方应在15天内通知乙方，或者另行调剂施工内容给乙方施工。
九、乙方的责任
1、准时按开工时间进场施工，完善临时办公室、工人住房、生活储水池、洗澡室、配电房、厨房、公厕及库房设施，保证施工现场道路畅通。
2、配备完善的现场施工管理人员，技术工人等相关的资质证书并持证上岗。
3、服从甲方正常的工作安排及合理的施工调整。
4、严格搞好施工现场的保证值班工作。积极文明的配合甲方接受有关部门的综合检查工作，严禁发生任何不良行为。
5、乙方做好施工记录并完善有关资料，每月的25日前向甲方提供施进度统计报表(超过25日归到下月再提交)，当月不予结算。
6、严格按国家胶在的施工法规验收标准施工，承担因自身原因造成不合格、返工的一切经济损失责任。
7、不得隐瞒、谎报施工中发生的安全事故及伤亡人数。
8、甲方有权监督乙方做好安全生产措施，文明施工，如发现乙方违反安全规定，甲方有权通知停工并按违章事实处罚5000元。
9、乙方不得转包和分包工程，如甲方发现乙方发生任何一项转包和分包项目，甲方有权中止合同，乙方无条件退场保证金不予退还，一切损失由乙方负责。
合同效力
本合同一式两份，具有同等法律效力，合同双方盖章签字后生效，合同履行完后自行失效。
涂料包工合同篇三
委托方(以下简称甲方：
施工方(以下简称乙方)：
甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
工程内容：
委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。
工程工期：
1、开工日期： 年 月 日，(以乙方工人开工算起)。
2、竣工日期： 年 月 日，(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)。
五、工程总造价： 万 仟 百 拾 元。
六、甲方的权利和义务：
甲方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须在协会会员店铺采购，油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。 甲方采购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。 甲方应给施工人员办理进场施工手续(出入证等)。提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。施工中如临时需要使用公共部分，甲方应向邻居打好招呼。 施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。 甲方应配合乙方施工人员的工作。
七、乙方的权利和义务：
乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。 乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。 按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。 乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。
八、基层检查：
乙方在工程现场对基层状况进行检查时，若发现可能影响涂饰效果的因素时，要及时提出整改意见，由甲方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的，双方应事先做好记录并予以确认。
九、工程施工及验收标准：
十、付款方式：
1、合同一经签订，甲方须先支付定金600元。
2、乙方人员进场施工五天后，甲方应支付工程总造价的25%，即__________。
3、木器漆完工后，甲方应支付工程总造价的50%，即______________。
4、内墙乳胶结束后，3个工作日内双方按照验收标准验收。验收合格后甲方应付清工程余款，即___________。变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。
十一、饰后保修承诺：乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期2年。 保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责。 保修内容均采用修复形式。而且只对涂饰质量负责，不承担其他连带责任。 在保修期内，乙方应在接到通知后确认是保修范围内的，5个工作日内派人修复。 保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素(自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因)所产生的结果不属于保修范围。若要乙方维修的，则维修的材料和人工费均由甲方负责。
十二、违约责任：合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。 无正当理由，甲方在应付款日期不付款，给乙方催讨时仍不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方承担。 甲方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延迟完工，每逾期一天，按本合同工程价款的1‰支付给乙方。 乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。
十三、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
涂料包工合同篇四
甲方：
乙方：
位于英德市中医院专科大楼一憧六层外墙以包工、包安全、包质量形式给乙方，经双方协商如下：
二、工期
从________年____月____日至________年____月____日俊工，进场人数不小于20人。
1、按实际贴面计算每平方____（元）不含税金。
2、外墙天花及水泥沙按发生实际面积每平方____（元）计算。
（注外墙批挡每平方占____（元）贴外墙砖占每平方____（元）
按工程进度70%支付，其中30%待工程验收合格后3个月内付清。
1、乙方人员在施工中一定注意安全，施工人员必须戴安全帽，因乙方违规作业造成的伤亡事故一切由乙方负责。（五千元以下工伤事故由乙方自行解决）
2、乙方一定要保证质量，如线平直，墙面平直度直度要按照国家规范做，如有不合格需返工一切材料人工费由乙方负责。
3、乙方在施工过程中要听从甲乙指挥，不得浪费材料，要做到工完场清，如有发现不听指挥或隋意浪费材料经多次教育不改，乙有权拒绝付款或终止合同。
4、乙方人员在本楼内不得随地大便，如发现有人在本楼内大便罚款1000元一次。
5、甲方提供水电至各层。
6、由于工程紧张，希望甲乙双方共同遵守合同各项规定。
7、本合同一式两份甲乙双方各执一份，乙方收齐工程款自动失效。
备注：
甲方：
________年____月____日
乙方：
________年____月____日
涂料包工合同篇五
甲方：
乙方：
为明确甲、乙双方在劳动合作中权利、义务和违约责任，按《劳动法》的有关规定，经双方协商同意签订以下协议。
乙方负责甲方在工程中从的所有内外墙抹灰分部项目工作，主要内容包括：
2、所有材料的运输(包括局部人力扛运)，本工种操作范围内的场地清理；墙面屋面基层清理、浇水润湿、打灰饼、抹砼界面剂、抄平割线、底层、面层抹灰和养护、面层抹灰压光、安放内墙阳角线条和塑料踢脚线条，墙面养护、以及其它与本工艺流程相关的各种工序内容；本工种所需高凳的制作、操作架的搭设和拆除、运料道路的铺设和拆除。
3、负责对原有产品和自已产品的保护和修补工作，包括为迎接上级组织的xxx标化工地xxxxxx文明工地xxxxxx安全生产xxx等达标验收检查所需的零星用工。
1、所有工作内容的工资一次性包干，中途的损坏修补不发生任何点工签证。
2、据现行定额，按各部位实际发生的实物量计价；分xxx合格单价xxx和xxx奖励单价xxx两个部分，如未达到安全和工期要求，结算时按相应子目单价的15%扣除。
3、乙方完成所属范围内的全部工作后，并通过总包备案验收，按xxx合格单价及奖励单价xxx等级单价结算。
4、此单价中已包含超高费、层高费、工具费、包安全费、包清工费；已包含职工个人所得的xxx劳动福利费xxx、xxx劳动保护费xxx、xxx节假日及夜间加班补贴费xxx和xxx职工综合保险金xxx在内；已包含职工的误工费、往返车旅费及其他不可预见的费用在内。
1、甲方从乙方工作量完成到元。人数按甲方工长每十天的考勤人数计算。
2、每月发放第一次生活费时，乙方必须提交上月职工借支签名表，否则停发借支。
3、乙方完成所属范围内的全部工作后，并通过总包备案验收，按xxx优良xxx等级单价的70%预结工资(包含借支在内)，在结帐后一个月内支付；其余工资在工程竣工验收后，按已获得的实际等级单价结算，在两个月之内付到乙方总工资的80%，剩余款项在春节前一次付清。
4、为确保每位民工都能拿到应得工资，乙方进场时，必须如实填制《职工花名册》和签订《职工合同》；退场时，按工资总额填制《职工工资清帐付款表》和《代领工资委托书》，办齐本条手续后，甲方才能向乙方支付相应款项。
1、否则按相应子目单价扣除。必须做到工完场清，必须获得标化工地和文明工地称号，若一项不能通过验收按壹元/m2扣减。
2、乙方在施工前必须认真学习甲方提供的质量和安全技术交底，施工中严格按规定的质量和安全标准精心施工，所有粉刷面的允许误差为：垂直度小于2mm、平整度小于3mm。各项误差不得超允许误差值。
3、如产品的平整度，垂直度、光洁度达不到规定要求，粉面出现开裂或裂纹、空鼓脱层等现象，所有罚款和返修人工费全由乙方负责。
4、乙方必须做好样板墙，乙方所做工程按照乙方所做样板墙进行验收。
1、乙方进入工地后，由甲方负责安排乙方工作和食宿。
2、甲方负责替乙方代办合作期间相关的暂住证、健康证、资格证、出入证、安全培训合格证和职工综合保险等。
3、乙方职工综合保险费，甲方承担2/3、乙方负责1/3。其他证件费全由乙方承担。
4、甲方负责传达公司的有关规章制度，负责对乙方的治安、消防和安全生产教育，并对乙方进行质量和安全生产交底，解答乙方疑难。
5、甲方对乙方实行施工管理和质量监督，乙方必须积极配合。
6、甲方有权对乙方的违规违章行为进行处罚。
7、甲方对乙方的xxx施工安全、综合治理、宿舍管理xxx另见《管理细则》。
2、乙方工人必须先签订好《职工合同》后才能进场。如乙方有未签订《职工合同》的工人上班，一经查出，每人次罚款500元，且乙方所做工作无效，并立即清退出场。
3、乙方进场后必须办齐每个职工的暂住证、健康证、资格证、出入证、职工综合保险和安全培训合格证等。如乙方未办相关证件而发生了安全事故，所造成的经济损失全部由乙方负责。
4、乙方必须自垫职工生活费到。
5、乙方必须服从公司的管理，遵守公司的各项规章制度。如有不服从管理指挥者，甲方有权将公司罚款转移给乙方，情节严重的，甲方有权清退乙方出场。
6、甲方安排乙方的工作，乙方必须保质、保量、按时完成。乙方完成甲方安排的工作后，经公司验收认可，若达不到公司要求，必须及时返修；若甲方另派他人完成，一切费用由乙方负责。
7、乙方必须按甲方规定的施工技术方案和技术交底施工，每天配合好甲方技术部门对质量的检查工作。积极配合甲方或总包单位的现场管理，接受质量安全监督。
8、每完成一道墙和做完一层楼，必须马上清理剩余材料和清除所有垃圾，提前做好自检工作，再通知甲方验收。如有不符合要求者，必须立即整改，如在规定时间内乙方整改不到位者每次罚款100元。如甲方另外调派别人整改清理，其一切材料损失、调人车费、工资、误工费等全由乙方负责。
9、如因工作必要，工期紧或迎接检查，甲方有权安排乙方中午或晚上加班，或参与其它工作，所做的工作若不属于乙方承包范围的工资另计，按每小时元计算。但乙方必须服从安排，如有人不听安排者，将对乙方处以60元的罚款。
10、乙方必须按甲方施工进度计划组织施工，长驻工地职工人数必须到达人，上班率必须达到95%。春节期间，乙方必须保证甲方所需上班人数，如缺少1人，每天罚款100元。
11、甲方提供的流动电箱、太阳灯及其他劳动工具、安全防护用品等，乙方必须正确使用和妥善保管，如有丢损必须照价赔偿。
12、乙方凭领料单领取工具和材料，乙方所领工具在工程完工后，按领取数量归还到甲方指定的地点，拆回领取单。如未办理此手续，甲方按乙方领取数量计算金额在乙方工资中扣除。
13、本合同一经签订，乙方必须无条件地接受本合同约定的处罚条款，不得因此借故闹事。
14、乙方需要电焊工作业时，自已必须配合搬运材料和施工。
15、乙方自备工具：________________
(1)、乙方施工中所需的安全帽、雨衣、安全带、灰铲，泥桶、灰板、麻线、线锤及与自已相关的零星工具全由乙方负责自备。
(2)、根据本工程特点，按项目部要求，若每个职工需统一着装，则由甲方统一办理，费用由甲乙双方各承担一半。
1、本工种开工日期：________，雨雪天、节假日不上班等原因拖延工期，拖延一天罚款1000元。
2、春节期间，视其工程情况乙方必须保证甲方所需上班人员人数。春节期间，甲方没有任何补贴。
1、乙方职工技术不过关，工程质量达不到规定标准、拖延工期、或不听从工地管理人员的管理等，甲方有权清退乙方出场。
2、乙方被甲方清退出场，甲方只根据乙方所做工程量，按xxx优良xxx等级单价的70%与乙方结算，其于的工资作为对甲方损失的补偿。
3、如因乙方中途私自退场，只按xxx优良xxx等级单价的60%结算，在春节前一次支付。
1、双方在本工地合作项目工程结束，完清一切合同手续后自行失效。
2、若一方违约，双方不能继续合作，并且得到处理后自行失效。
本协议自签订之日起生效，双方须自觉遵守，不得违约。若一方违约，将支付对方壹万元的违约金，并承担因违约造成的连带责任。
1、我班组进场时向甲方缴纳履约保证金定的义务，除因违约受到的处罚在应进工资中扣除外，保证金不予退还。
2、若我方被清退出场，决不向甲方索取退场费、误工费、车费及其它不可预见费用等。
1、乙方必须按交通规则横穿公路，不得违章穿行。谁违反交通规则而造成交通事故，一切经济责任由乙方承担，甲方不负任何责任。
2、《安全施工、治安及宿舍管理协议书》为本合同的附页，与本合同具有同等效力。
3、本合同对乙方任何职工都具有同等的法律效力。
此合同一式二份，乙方一份，甲方一份。
甲方负责人：
乙方负责人：
签订日期：
签订日期：
涂料包工合同篇六
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工(劳务)承包事项协商一致，订立本协议，并严格执行。
承包方式：包工包料、乙方自备小型施工机械；包质量、进度；包安全生产、文明施工；包验收合格。
承包内容：______________图纸图说及设计变更范围内的室内批白及涂料项目。包括：内墙面(厨卫间除外)基层处理、批107胶白水泥两遍、成品保护；楼梯间及公共部位涂料。
开工日期：________年________月________日
竣工日期：________年________月________日
乙方进场日期听从甲方现场项目部通知，工程进度达到甲方现场项目部制定的总体进度计划要求。
达到国家规范合格标准
1、内墙批白水泥两遍：________元/m2；按实际施工范围内的建筑面积计算(不含楼梯间及公共部位、厨房、卫生间的建筑面积)。
2、楼梯间及公共部位涂料：________元/m2；按涂料的实际施工面积计算。
3、承包单价内容含完成所有承包范围内工程内容、达到本合同各条款规定所需的全部费用。本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
4、承包单价内容中包括人工费、材料费、机械费、基本工资、补(辅)助工资、手持工具补贴、流动施工津贴、劳动保护费、福利费、医疗补助费、养老金费、失业津贴费、管理费、安全风险费及个人安全用品费、安全文明工地用工、预防一般性自然灾害所采取的措施用工费、人工工资涨价风险费等。
1、月度付款：按乙方月度实际完成施工产值的________。
2、乙方完成全部施工任务经甲方、监理及政府有关部门验收合格后付至乙方承包总价款的75%；余款待本工程竣工验收后，甲方收到业主方相应工程款后三个月内结清。
3、乙方按本合同完成其承包范围内的所有工程内容，办完相关交竣工验收手续后，提交《合同价款结算申请表》及《工程完工验收确认单》，经项目经理审查签字后，办理合同价款结算书。
4、甲方收到合同价款结算书后，三十个工作日审定，提交甲方法人(或委托代理人)审批，经甲方法人(或委托代理人)签字盖章后生效。
5、生效后的结算合同价款，甲方在收到业主相应工程款后按合同约定支付给乙方；合同价款结算时，应扣除乙方所有往来款及5%工程保修金。
1、乙方进场后应按照甲方对质量、进度、安全、成本等方面所要求的标准，完成协议约定的全部施工内容。
2、乙方应配备一名专业管理人员在施工现场配合甲方现场项目部进行施工管理，乙方确认_______为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。
3、进度责任：按时完成项目部工程进度计划，因乙方责任每延误一天罚款
4、质量责任：乙方在施工中必须按照图纸设计要求及江苏省一户一验要求进行施工。施工过程中，乙方班组负责人必须监督到位，每天上班前必须有针对性的安全和技术交底，交底内容包括安全生产、质量、进度、环保、消防、技术要求、特别需要注意的部位等，交底应有书面记录，所有作业工人签字。
5、因乙方责任造成返工，返工所需人工、材料、机械、电费等费用由乙方承担。因乙方责任造成验收不合格，其发生费用由乙方负责。在日常检查中，由于乙方责任导致的质量问题，乙方须负责返工反修到合格为止，其所发生的费用，由乙方全部承担。
6、服从甲方的领导和管理，遵守国家的法律与法规，执行工地各项规章制度，对违反制度者，甲方有权予以处罚。
7、乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。
8、乙方应以自己的名义对外采购本工程所需的用工、材料、机械设备，并保证所采购的用工、材料、机械设备符合要求，乙方不得以甲方名义对外采购；乙方不得将依据本合同取得的施工任务转包或再分包。
9、乙方应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守甲方现场管理的各项规定、规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。
1、乙方进场后，必须严格遵守建设工程安全生产管理条例有关要求，自觉遵守甲方的安全监督和各种规章制度，施工过程中必须按照安全规章操作，若乙方施工人员不按规定操作，造成一切安全事故，由乙方自负。
2、方施工人员进入施工现场必须佩带安全帽，高空作业必须系好安全带，若发现乙方施工人员进入施工现场没按规定做好防护措施，每人每次按50元罚款，严禁酒后作业，否则罚款200元，罚款直接从工程款中扣除。
3、乙方必须按规定配备工人劳保用品，所有进场人员必须接受安全教育，并办理安全教育登记卡，遵守工地《安全规章制度》，工人参加生产前应进行xxx三级安全教育xxx后方可上岗作业，不得违章作业。
4、施工临时用水用电必须由专业人员搭设、接电，严禁私自乱拉乱搭。
1、甲方、乙方应严格执行江苏省人民政府颁发的xxx施工现场管理暂行规定xxx，加强科学管理，坚持文明施工。
2、所有进场材料必须按照甲方指定的地点和堆置要求，堆放整齐和覆盖。
3、严禁从楼层高处向上或向下掷物件、扔垃圾，现场所有材料、工具用具、小型机械包括建筑垃圾等必须从施工电梯或井架或使用塔吊上下。
4、施工区域、施工工作面、各楼层楼面须保持整洁干净，施工垃圾必须随时清运，堆放到指定地点，做到文明施工、人走料清、工完场净。
5、施工中各工种应密切配合，和谐相处，对公用的机电设施、建筑材料等各工种须有序使用，不得哄抢、争用。发生纠纷时，双方须克制情绪，报甲方项目部有关人员处理并服从甲方的调度。严禁打架斗殴、聚从闹事，如果发生此类事件，甲方对双方各处罚款________~5000元；造成严重后果的，交当地xxx门惩处，责任方承担由此产生的一切责任及后果；造成甲方财产损坏损毁的，照价赔款，闹事双方承担赔偿责任。
1、乙方所承包分项工程的保修期依据国家有关规定为保修期自工程通过竣工验收之日算起。
2、保修期内若出现质量问题，甲方在接到业主保修通知后，立即通知乙方进行维修(电话或书面形式)，若乙方在甲方通知规定期限内不进行维修(以业主证明为依据)，甲方将安排人员维修，其维修所发生费用不论乙方认可与否，甲方有权从其保修金中扣除，且乙方必须赔偿由此给甲方造成的其他损失。
1、双方均不得无故终止合同，乙方承包的工程项目，不得再进行分包，否则由此造成的损失由乙方承担。
2、若乙方无力履行合同规定的工期和质量要求，甲方有权责令乙方停工整顿或要求其增加(调整)劳动力；若乙方仍达不到要求，甲方有权终止合同；所造成的损失由乙方赔偿。
1、本合同发生的争议，双方首先进行协商，协商不成的可向有管辖权的人民法院起诉。
2、发生争议后，除非合同确已无法履行、双方协议停止施工、法院要求停止施工以外，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。
3、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
4、本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即自行终止。
5、本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本____份。
6、本合同未尽事宜可经双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
涂料包工合同篇七
甲方：
乙方：
根据《xxx合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利，义务和责任，本着公平公正的原则就本次工程防水施工有关事项经双方协商达成如下协议：
第一条工程项目
工程名称：
承包方式：包工包料。
工程量：暂定150平方米。
施工部位：外墙面。
施工期限：开始施工之日起4个工作日。
单价：60元/平方米。
第二条工期和工期顺延
因甲方和不可抗拒的自然因素影响工期，工期相应顺延。
第三条工程质量检查及验收
本工程按行业防水施工及验收规范为质量评定验收标准，工程质量应达到行业质量合格标准。
本外墙防水必须使用涂料防水剂，防水完成后采用深色外墙漆饰面。
第四条工程付款及结算
工程完工后一次付清。
本工程完工后，由乙方及时向甲方提交结算，工程量由甲乙双方确认。
本工程保修期为三年。
第五条附则
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
涂料包工合同篇八
供方：(以下简称：供方)
需方： (以下简称：需方)
依据《xxx合同法》及有关法律法规,为规范供需双方往来，确保需方所购产品的品牌、品名、规格、数量、颜色准确无误，经供、需双方友好协商，达成以下条款以资共同遵守：
一、需方工程量概况
工 程 量：约 30 万平方米
二、货物、品名、规格、数量、价格
、需方指定收货人及电话： 姜振
三、(货物交付/验收)供方将货物送至本合同指定工地，需方按本合同指定收货人在交货地点及时清点、验收到达的货物，并在货单上签字。即视为履行完本次交付义务。
四、(数量/质量)供、需双方同意，需方应于货物交付时，核验数量和产品质量(包括品种、型号)，需方如有异议，需在收货当日或三个工作日内以书面形式传真给供方提出异议，否则视为合格。
五、(运费)运输费用由 供方 承担，在运输途中的损失由承运方负责。
六、本报价不含上述材料的检测费用。如需方对产品质量有异议，需另行检测，则必须经供、需双方和监理在现场抽样，并经当地的的权威检测部门检测，检测合格，费用由需方承担，产品不合格费用由供方承担。
七、需方订单以传真形式通知供方( 郭自新 )，收到需方订单，供方开始组织生产，四日内发货;特殊情况货物在7天内发货。供方将货物发到需方施工现场，下车费由需方支付。
八、付款方式：
(1)先付款后发货或货到付款方式结算，货到付款：供、需双方以送货单为付款凭证，当日付清。需方逾期付款，供方有权停止供货。立即申请供方法院强制执行，按欠款总额每日支付5‰迟延付款滞纳金。
(2)供、需双方于每月28号统计当月送货数量，需方按照当月送货量货款的全款，在三个工作日内支付款给供方。供、需双方以送货单为结算凭证，供方逾期付款，供方有权停止供货，且需方向供方按欠款总额的日5‰支付迟延付款滞纳金。
九、供方为需方提供的涂料产品是属于特殊化工产品，因此不接受退换货。供方可根据需方要求，为需方提供订货预算与支持。
十、需方收到供方货物后，应按上述支付方式支付货款，其货款必须汇入本合同供方指定的公司帐号或卡号，否则视为需方未支付货款。
十一、供方提供完善的售前、售中、售后服务体系，对需方所购之产品进行跟踪服务。同时对需方的资料与验收提供相应技术支持。
十二、需方购买的产品，严格按供方产品说明书、施工工艺与规范施工，严禁参假与偷工减料，否则，由此产生的质量问题由需方承担。
十三、为方便往来传真件与原件有同等法律效力。因本合同引起的或与合同有关的争议，双方应通过友好协商解决，如果自争议发生之日起一个月内通过协商不能解决的，任何一方均可向守约方所在地法院通过诉讼方式解决，如一方已起诉，则另外一方也只能到已起诉方所在地的法院提起反诉或另行诉讼。
本合同一式肆份，供、需双方各执贰份，双方代表签字，盖章后产生法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
涂料包工合同篇九
甲方：
乙方：
为了保证工程质量，按时完成施工任务，根据《^v^合同法》的相关规定、本着自愿、平等的原则，经甲乙双方友好协商，特订立如下合同：
一、工程地点：________
二、工程内容：韵家口镇居民安置楼内墙涂料工程，室内首先用堑子打掉高出部分和其它杂物，然后用水泥、大白粉、胶水补平，再括两遍腻子粉，要求墙面顶棚平整光滑，阴阳角线条分明。楼梯间做法和室内一样，只是另加刷两遍白色乳胶漆（普通乳胶漆）。
三、承包方式：由乙方包工包料。
四、工程价格：室内为每平米________元。楼梯间为________米
五、付款方式：按施工进度付款，材料和工人进场一星期后先预支元生活费，每月二十日左右按完成工程量的70%付款一次，工程完工后付到工程款的90%，剩余款项验收合格后一次性付清。
六、工程期限：________________
七、甲方责任：甲方必须提供乙方施工人员的食宿方便，正常供水、供电、协调各方面的关系，保证资金到位，按时发放工资，如工程款未按时到位，造成工期延误由甲方负责。
八、乙方责任：乙方人员服从甲方管理，遵守工地的各项规章制度，不偷工减料，按规范施工保证工程质量，按时完成施工任务，如达不到质量要求，造成返工一切损失由乙方负责。若乙方不按照安全规范施工，造成安全事故一切责任由乙方负责。
九、未尽事宜，双方协商解决。
此合同一式两份，甲乙双方各执壹份，签字生效，并具法律效应。
甲方：乙方：
涂料包工合同篇十
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
按照《xxx建筑法》及当地有关规定，结合本工程具体情况，甲乙双方共同订立本合同，并共同遵守本合同附件及本合同规定的如下条款。
xx楼电梯前室精装修工程
舟山市定海区紫竹林路1号
1、承包内容：室内顶面批灰及其乳胶漆(面层乳胶漆由甲方提供)。
2、承包方式：包工包料(面层乳胶漆甲供除外)，乙方必须对合同工程内容的造价、质量、工期及安全生产、文明施工、社会治安、社会保险等实行全面承包。
合同总价暂定为人民币壹万叁仟捌佰元整()。竣工后按实际工程量(净展开面积)及下表每平方米单价进行总价款调整(由甲方现场负责人审核确认)。
合同签订后三天内，甲方预付合同总价的30%，余款在施工正常的情况下，每月按进度支付至进度款的50%，竣工验收合格后一个月内付清。
20xx年4月30日前施工完毕。
符合国家有关施工验收规范及甲方现场负责人提出的质量要求。阴阳角通直、墙顶面乳胶漆光滑均匀，其中乳胶漆施工含批腻子三道，刷乳胶漆三道。
乙方保证批灰所用胶水为901胶水。
1、甲方负责事项
a.清除室内影响施工的障碍物，并向乙方提供施工过程中所需的水、电等设施接驳点。
b.乙方在施工过程中，甲方负责协调其他工程的配合关系。
2、乙方负责事项
a.乙方负责所有墙面、顶面批灰、面层乳胶漆及油漆等工作。
b.遵守甲方的工地管理制度。
c.严格按照施工图进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。
d.配合甲方做好其他施工方面的协调工作。
工程完成后，乙方须负责本合同工程内容的保护和清洁工作，直至验收合格交付给甲方为止。在施工过程中，如建筑结构、成品或其它设备被损坏，乙方将要负责修理或赔偿损失。
1、保修期为甲方验收合格后满二年。
2、在质保期内由于施工质量引起的问题，均由乙方负责在48小时内予以修复。
3、因使用方使用不当或人为损坏的，乙方在接到使用方通知后需在48小时内到现场并根据使用方要求按时修整完毕，由此发生的费用可与使用方协商解决。
1、甲方的违约责任
甲方逾期付款的，应按照国家有关法规支付违约金。
2、乙方的违约责任
根据甲、乙双方共同确认的施工进度计划，因乙方原因，工程拖延不能按时完工，从超过日期之日算起(以甲方现场负责人发函日为准)，每延迟一天，乙方须赔偿甲方本合同总造价的5‰作为违约金，以此基数累计，直至该项工程内容完成为止。(传真件视为有效文件)
不可抗力是指xxx合同法所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由双方协商合同逾期履行和如何继续履行的方法，在此情况下，一方不能向另一方要求损害赔偿。
本合同如发生争议，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成双方均可向合同签订地点的人民法院提起诉讼。
合同执行期内，甲乙双方不得随意变更或解除合同，合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。本合同经甲乙双方签名盖章后生效。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
1、合同签订地点：杭州
2、合同签订日期：年月日
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日