随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇合同。下面是小编为大家带来的合同优秀范文,希望大家可以喜欢。
居间工程合同篇一
发包方:承包方:依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经友好协商,订立本建筑工程施工合同。
第一条 工程概况工程名称:围墙设置工程工程地点:
第二条 承包方式包工包料。
第三条 工程承包范围
1、甲方提供图纸的工作内容:花式围墙砌筑、粉刷(含基础)、铁艺栏杆制作、安装、油漆。附属所需的地面砼等障碍物破除及土方开挖、回填以及恢复工作及预算中包含的其他子项工作。
2、按图纸设计要求;特殊要求按甲方书面通知。
3、以上工程内容包工期、包安全、包质量、包工地内外的保洁并保持与周围业主间良好的生产生活关系。承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。
4、施工中如甲方要求增加或减少工程量的,在经甲方确认后按实结算。合同中已有项目按合同单价执行,合同中没有的项目按定额执行。
第四条 合同工期接甲方指令后开工,在________年____月____日前,乙方应完成全部包干工作,雨天经甲方确认可适当顺延工期。由于乙方的原因导致工程延期,承包人应承担 1000元天的违约金。违约金在工程款中直接扣除。
第五条 质量要求符合国家相关规定及达到发包人的质量要求,达到合格标准。
第六条 工程价款及付款方式
1、本合同固定总价合计人民币元,大写圆整。
2、本合同暂定总价包含:承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。
3、经甲方确认的施工图中的工程内容在实际施工中未发生的,结算时应扣除。
4、付款方式施工至全部工程量的50%,甲方向乙方支付至合同总价款的20%;工程竣工验收合格后十五个工作日内,付至合同总价款的50%;结算完毕付至结算价的95%;剩余5%结算价作为质保金,于验收合格之日起________年后如无任何质量问题一次性无息付清。乙方应于每次付款前向甲方开具相同金额的符合甲方需求的工程款发票,乙方未开具时,甲方有权暂停支付相应的工程款,且乙方未能及时开具工程款发票导致发包人延期支付工程款的,责任由乙方自行承担,且乙方不得因此而拒绝施工。
第七条 甲方职责现场协调指挥:包括协助施工单位做好与小区业主的沟通、协调,协调处理绿化移植等有可能影响施工的因素。
第八条 乙方职责
1、按合同要求完成施工内容确保工程质量。服从甲方现场指挥人员的指挥,保证安全、保证质量和工期。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,依法办理相关保险,承担一切安全措施费用;施工过程中发生的一切安全事故,所造成的一切后果及损失由乙方承担。
第三方人身、财产损失,乙方应及时予以赔偿。必要时甲方可将乙方应承担的上述赔偿金额从应付工程款中直接扣除。
3、施工过程中,乙方必须文明施工,保持现场施工整洁,做到现场施工整洁,如乙方不服从管理,甲方有权要求承包人整改,延误工期责任由乙方承担;在甲方书面通知7天内建筑垃圾若未及时清理,甲方有权另请施工单位清理,其发生的费用直接从工程款中扣除,并且每次乙方向甲方支付500元的违约金。
4、在质保期内因质量问题乙方在一周内不能及时进行维修的,甲方有权另行安排其他施工队伍修理,所需费用直接在质保金中扣除。如质保金不足以支付的,甲方有权向乙方追偿。
5、材料供应管理:工程材料由乙方自购,材料质量必须到达相关标准要求,且材质必须得到甲方的确认,如因材料不合格承包人应承担相关责任及损失(包括工期延误责任)。
6、乙方应负责已完成工程的保护工作,在工程竣工验收完成并移交甲方前,乙方应妥善做好看护工作。
第九条 违约责任
1、本工程应达到甲方要求的质量标准,如工程竣工验收不合格的,甲方将终止施工合同并不再支付剩余工程款,乙方并应另行承担因此给发包人造成的全部损失。
2、乙方应按照合同约定的工期如期完工,逾期超过七天的,甲方有权单方面终止本合同,乙方除无权取得任何款项外,还须向甲方支付合同总价款20%的违约金,因此给甲方造成损失的,还应据实赔偿损失。
3、乙方未能按合同要求完成施工内容或不服从甲方安排,甲方有权单方面终止本合同,清退乙方所有人员,并向乙方追索相应的损失。
4、在施工过程中,若发生重大人身伤亡事故,不但由乙方承担一切责任,还须向甲方支付付每伤亡人次10000元的违约金,且甲方有权单方面解除本合同,因合同解除产生的一切责任及损失均由乙方承担。
第十条 廉洁条款承包人被发现以任何形式之商业贿赂予发包人员工,如“回扣”、“招待”、“娱乐”、“购房”、“就业”、“国内或国外旅游”、“馈赠”、“购物折扣”,及其他一切对本公司职工和其家属物资上任何形式受益者,皆视为商业贿赂,如发生这种情况,发包人有权单方面终止双方之间的合同,冻结所有应付款项,如情节严重或者涉及刑事,则发包人提交相关司法部门依法处理。
第十一条 其它约定
1、如发生与本合同有关的争议,无法通过协商途径解决的,任何一方都可向工程所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同自甲、乙双方签字或盖章起生效,工程竣工并验收合格结清工程款后自行终止。
居间工程合同篇二
本合同经下述双方签署:
1。 市卫生局局长 先生(以下简称甲方)
2。 建筑工程承包公司海外工程部经理 先生(________年____月____日由建筑工程承包公司授权)(以下简称)出生地: (国家)国籍: (国家)总部: (国) 市在通讯地址: 信箱鉴于甲方要兴建的 学校100002的教学楼,提交报价已于________年____月____日被 市卫生局招标委员会接受并已中标。根据 部________年____月____日第318号决议,双方缔约于下:
(一)合同内容要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表及与合同条款有关的书面协议,在 市对 学校100002的教学楼(该工程为楼房,包括全套家具、设备、空调)进行施工。承认自己对合同的正文和附件,已有正确的理解,在此基础上同意缔约,按合同施工。所有上述文件、附件,均是本合同不可分割的组成部分。
(二)合同金额本合同总金额为 第。兑换美元比例为70%。这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的,这是指“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付,临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。对支付要根据合同及其附件的规定。合同价格是固定的,它包括为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款,包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。无权以任何理由要求增加合同价格,如市场物价上涨,货币价格浮动,生活费用提高,工资的基限提高,调整税法、关税及税务,在国内或国外新增加赋税。
(三)工期必须根据本合同第号附件的说明,在自移交场地之日起的380天之内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果由于某些不可抗拒的原因而认为不可能按期完工的话,可书面通知甲方,说明原因,并提出要求增加期限。如果实这些原因存在,合同期限可以适当延长。
(四)移交场地根据甲方向发出的通知,进行工地交接,交接时须签订纪要,双方各持一份。如果或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席,甲方可照常起草纪要,并将纪要的复印件寄给。起草纪要之日等于接收场地之时。
(五)查看工地承认在签订合同之前已查看了土地及周围的环境,掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。由这些因素产生的后果均由负责。
第十条规定的条件提供保函作保均可。按
第五十六条规定,保函须在合同整个执行期中都有效,直到最后交付工程为止。该保证金始终都由甲方保存,作为完美施工和履行甲方权利的保证。应在甲方发出挂号函件后,最多在一个月内,按可能业经被扣除的金额的相同额度补足保证金。否则,甲方有权没收保证金的余额,或者从手中收回工程,由甲方自行施工而由承担费用。甲方有权索赔,只要用挂号函件通知即可,无须诉诸法院或采取其它措施。甲方有权从在本合同的任何收益中索取其拖欠的债务。
(七)图纸和规范完善无缺甲方提交的任何技术说明、设计、绘图中的所有错误或疏忽,随时可以更正。应亲自审查规范、设计、图纸的有效程度,并在适当的时候把自己的意见告诉甲方。在甲方接受这些意见的情况下,甲方就要对这些意见负责,就如同是其自己提出来的一样。
(八)施工进度计划表自接收工地起,15天内向甲方递交一份施工计划,阐明为完成本合同工程所采用的方法、施工进度、施工安排、运进施工现场的设备,以及建立临时设施等。应根据甲方意见和施工进展情况,对自己的施工计划进行调整。
(九)合同内容的变更甲方有权调整合同内容,但增加或减少的工程量不得超过合同金额的15%。实际工程量的增加或减少在合同金额的15%之内,无权要求任何补偿。上述调整金额,要用业已议定的单价计算。如果没有这种单价,则在责成进行调整时的当地市场价格或世界市场价格的基础上进行计算。根据本条款的规定,如果认为提出的调整会导致工程不能按期完工或交工,可以自通知进行调整之日起最多两个星期内向甲方提出延长工期的要求。否则,等于放弃权利。这样,就要在原工期内完成包括调整部分在内的工程,并交付使用。甲方在收到呈交的延期要求时,可将工期延长到其认为是适当的时候。
(十)支付条件
第三者提出的异议。预付款应从支付给月工程进度款中按预付款在合同总价中所占的比例扣除,直到扣完为止。保函额度也可以按预付款收回的金额递减。
2。 运到工地而又是工程实际需要并被甲方接受的材料,其费用中的 %应付给。条件是提供的材料应是优质、适用、符合规定,为甲方工程师所接受,并须妥善储存在仓库里。上述规定同样适用于运到工地的机器设备,这些机器设备是工程的组成部分,在安装时应是完好无损的,但属所有的机械则不包括在内,因为这些机械并非是工程的组成部分,只不过是为了施工而引进到现场。上述预付款要首先从用库存材料所完成的工程的进度款中扣除,直到全部收回为止。
第二十五条的规定和每月完成的工程量报表而定。这些款项要在扣除本条
第一款所述的预付款比例和先前业已支付的入库材料费后才能支付,每月支付金额不少于 第。甲方支付本条规定的月工程进度款,要在工程报表得到甲方认可的4____日之内进行。条件是完成的工程应全部符合本合同所规定的条件。支付要在审查报表、支付申请单、并证实无误后进行。支付迟于45天时,可按 行规定的利息率索取利息。由于对工程量的统计欠及时,或者在制作工程量表时(或其代表)外出,或甲方认定工程的进度差、(或其代表,或其分包人)的表现差,甲方对其逾期支付不负责支付利息。同样,由于报表出现缺陷、疏忽和错误不管是被甲方发现还是在支付前被任何稽核、监督单位发现甲方对其逾期支付也不承担支付利息的责任。在这种情况下,可将支付(月进度)款的时限适当推迟,以便对报表进行校正。本文规定的因迟付而享受利息的规定不适用于预付款、合同决算款、过期退回保证金,以及材料款。一言以蔽之,这个规定只适于月工程进度款。
4。 应向有关方面交的款项,可从其与甲方签订的合同的收益中扣除。
第五十四条规定进行初步验收后,遂将这个比例金额付还。也可以依据一份符合本规定且与上述比例等值的保函,把这个比例的金额付给,该保函自初步验收之日起____日内开出有效。
一)信用证为本合同施工而需要从国外进口的材料费、设备费,可以用一家行所开的信用证兑换外汇。这个金额的确定要根据开信用证前向甲方提供的材料、设备单子总价而定。信用证可以分着开。根据向甲方提供的须进口的每一批施工材料、设备的时间表而确定支付金额和日期。同时根据该表确定信用证的有效期。在确定受益人之后,开给信用证,非经甲方同意,不得转让给任何其他受益人。上述信用证的每次支付通过下列方式进行:
1。 每次装运支付75%金额时,要提供下列凭证:
(1)五份认证的原始帐单。
(2)一套货运单据,证实已按正常的海运价付过运费。
(3)由一国保险公司为甲方开的为之承担一切风险的保险文件,从制造厂到xx项目现场均在保险范围。
(4)装运清单。
(5)根据本合同的规定,由甲方承认和批准的检查证明。
(6)制造厂家的证明和驻国外领事馆或领事馆在原件上认证。
2。 当这些材料和设备根据工艺要求和技术规范安装完毕后,甲方通知行并支付15%比例的信用证金额。
四)
第三方保险应在一家保险公司对因施工而使
第五十四条,到工程初步接收时此项保险才可结束。(十
八)转让合同不允许向他人转让整个或部分合同,如违反这一条规定,合同就被废除,履约保险金就被没收。这无须经过任何法律手续,也不影响甲方要求赔偿损失的权利,如有必要,甲方还有权向索取因物价上涨所增加的费用。但允许签约人将其应得款的全部或局部转让给一家行,条件如下:
1。 针对甲方的转让未经甲方书面同意不成立。
2。 这种转让不影响甲方对权利。
3。 一旦向某行转让,就不能反悔,除非得到行的同意。(十
一)废除合同在不影响甲方取得误期罚金和赔偿权利的条件下,在遇到下列情况下,甲方有权废除合同,没收保证金。
1。 延期开工,或施工很慢,虽然给予书面提醒,甲方仍认为他不可能按期完成合同工程。
居间工程合同篇三
转让方(以下简称甲方):法定代表人:职务:住所地:受让方(以下简称乙方):法定代表人:职务:住所地:鉴于:
1、甲方系【
】项目(以下简称目标项目,该项目系在建工程)的合法所有权人。
2、现甲方拟转让目标项目,乙方同意受让。据此,甲乙双方根据《中华人民共和国____市房地产管理法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规,经友好协商,就转让目标项目相关事宜达成一致,于年____月____日(以下简称协议签订日)在____市____区(以下简称协议签订地)订立本协议,供甲乙双方共同遵守。
第一条 目标项目概况
1.1项目名称:
1.2项目地点:
1.3项目面积:占地面积 平方米,总建筑面积 平方米(最终面积以工程骏工验收后实测面积为准),总投资金额为。
1.4项目范围:本项目用地的土地性质为,其四至范围为东至 ,西至 ,南至,北至 。目标项目的具体范围见合同附件一所附的图纸。
1.5项目现状:
1.
5.1开发现状:
1.
5.2投资现状:
第二条 目标项目已取得的合法批准文件或证书
2.1规划意见书,编号:
2.2建设用地规划许可证,编号:
2.3建设工程规划许可证,编号:
2.4建设用地土地使用权证,编号:
2.5建设工程施工许可证,编号:
2.6其他批准文件或证书:
第三条 甲方已签订的与目标项目有关的合同与协议处理甲方就本目标项目已签订的合同与协议具体由甲乙双方另行协商处理。
第四条 目标项目相关变更手续的办理甲乙双方同意,自本协议签定之日起____日内办理完毕目标项目的所有权变更登记手续及目标项目的建设手续。
第五条 目标项目有关资料的交接
5.1本协议
第四条约定的变更登记手续办理完毕后,甲乙双方就目标项目有关资料进行交接。
5.2上述交接完成后,由甲乙双方签署资料交接清单。
第六条 目标项目的转让对价鉴于乙方系甲方投资设立的全资子公司,甲方转让目标项目作为甲方向乙方的投资,乙方无须就目标项目的转让向甲方支付任何对价。
方承担。
第八条 甲方权利义务
8.1甲方确保对目标项目拥有合法所有权,不存在任何权利瑕疵;
8.2甲方确保目标项目的现状完全符合本协议约定;
8.4甲方承诺,此次目标项目的转让符合政府主管部门要求的各项条件;
8.5在本次目标项目转让过程中,甲方将全力配合乙方完成目标项目转让的相关工作;
8.6如违反上述约定,甲方应当赔偿乙方因此所受到的一切损失(包括但不限于
第三方索赔)。
第九条 乙方权利义务
9.1乙方保证具备履行本协议项下的所有义务和责任的能力;
9.2乙方确保正确履行本协议项下的各项义务。
第十条 违约责任甲乙双方任何一方履行约定不符合协议的.,违约方应当据实赔偿守约方因此遭受的全部经济损失。
第十一条 保密协议各方应共同采取一切必要措施,对各方因通过本次合作而从协议他方取得的商业秘密采取保密措施,以防止商业秘密被泄露、使用、被公开或落入未经授权人士手中。
第十二条 通知甲方联系地址:乙方联系地址:协议各方均保证上述联系地址真实有效,保证其他方按该地址邮寄或送达的邮件或物品均能送达本方。若出现拒收、代收、退回等情形,均视为已送达本方。任何一方更改地址应在____日内以书面形式通知其他各方。
第十三条 生效及其他1
3.1本协议一式
份,转受让双方各执
份,具有同等效力,自各方签字盖章之日起生效。1
居间工程合同篇四
发包方:承包方:根据《民法典》和相关法律法规,本着诚信守约、平等互惠的原则,经双方协商一致,签订塔机安装合同。
(一)、安装塔机的概况
1.1塔机型号:-63
1.2塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。
1.3塔机安装说明书
1.4塔机安装高度说明:
(二)、安装塔机时间地点
2.1地点:兰大渝中
2.2时间:________年____月____日
(三)、费用及付款
3.1安装费、安检费资料费。
3.2安装完毕验收合格付款80%,经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。
(四)、甲方责任
4.1提供安装塔机的全部技术资料
4.2提供安装塔机的整件和合格配件。
4.3提供《甘肃建筑起重机械登记表》
4.4 督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。
4.5 协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。
(五) 乙方责任
5.1应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。
5.2特种作业人员必须持证上岗(应提供单位名称及证书)
5.3安装塔机,专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场,加强管理。
5.4编制塔机安装方案,并严格执行,确保塔机安装的质量。
5.5应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书,并严格执行,确保塔机安装过程的安全。
5.6安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。
(六) 其它
6.1合同未尽事宜,双方协商解决。如协商解决不成,则通过所在地法院裁决。
6.2 合同一经双方签字、盖章即生效。
居间工程合同篇五
1.
1、 工程名称:
1.
2、 工程地点:
1.
3、 承包方式:
1.
4、 施工面积:
1.
5、 工期:本工程自________年____月____日开工,于________年____月____日竣工。
1.
6、 合同价款(人民币大写):第2条 甲方工作
2.
1、 开工前 3 天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明 1份,并向乙方进行现场交底。全部或部分房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分房屋中滞留的家具、陈x等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件的手续。
2.
2、 指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.
3、 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。
2.
3.
1、 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,定施工方案计划,交甲方审定。
3.
4.
1、 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方的同意,并支付乙方赶工采取的措施费用。
4.
2、 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
4.
3、 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,合同范本《实验室装修承包合同范本》。
4.
5.
1、 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。
5.
2、 甲、乙应及时办理隐蔽工程及中间工程的检查于验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程及中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按时办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工、工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。
5.
3、 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
5.
4、 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
5.
6.
1、 本合同生效后,甲方分 次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次付清。备注:
6.
2、 本工程装修保修期为12个月。第7条 奖励和违约责任
7.
1、 由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的 %支付滞纳金。
7.
2、 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方 元,作为奖励。
7.
3、 甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担。
7.
4、 未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线, 由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担。
7.
5、 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
7.
8.
1、 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工作进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
8.
10.
1、 本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。
10.
2、 本合同正本倆份,双方各执一份。副本叁份,甲方执 贰 份,乙方执 壹 份。
10.