范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。
商铺漏水维修协议篇一
工程地点：_________市_________区(县)_________路_________号_________楼_________室。
住房结构：_________房型_________房_________厅_________套，施工面积_________平方米。
工程造价：家庭居室装饰装修工程的价格，根据市场竞争、优质优价的原则，约定如下：总价款：
，设计费：_________，垃圾清运费：_________，税金：_________，其他费用：_________。(详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
工程承包方式：双方商定采取下列第_________种方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表)
装饰装修材料明细表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表)。
_________月_________日
工程内容及做法(见附表一：装饰装修工程施工项目确认表、附表二：装饰装修工程内容和做法一览表)。
第二条施工单位资格
凡承接家庭居室装饰装修工程的单位，应当持有建设行政主管部门颁发的具有建筑装饰装修工程承包范围的《建筑业企业资质证书》。
乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，通过最近一次企业年检，具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当立即返还甲方已支付的费用，并赔偿损失。
对于承接家庭居室装饰装修工程的个体装饰装修从业者，应当持所在地乡镇以上人民政府有关主管部门出具的务工证明、本人身份证、暂时居住证，向工程所在地的建设行政主管部门或者其指定的机构登记备案，实行“登记注册、培训考核、技能鉴定、持证上岗”的制度。具体办法由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门制订。
凡没有《建筑业企业资质证书》或者建设行政主管部门发放的个体装饰装修从业者上岗证书的单位和个人，不得承接家庭居室装饰装修工程。
第三条工程监理
若本工程实行工程监理，甲方(或乙方)与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方(或甲方)。
第四条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：
施工图纸双方签字后生效。
第五条甲方权利义务
开工前将原有的电话设备拆除;提供施工期间的水源、电源，并说明使用注意事项;
负责协调施工队与邻里之间的关系;
参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收;
甲方无权要求乙方移动或改造暖气、燃气管线;
甲方进行装修不得损坏房屋原有节能设施，降低节能效果;
未经批准，甲方不得损坏给排水、供电、供气、消防、通讯等公共设施，不得损坏他人的房屋及物品。
因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，应由甲方负责修复和赔偿;如属乙方的责任，由甲方找被乙方负责修复和赔偿。
第六条乙方权利义务
施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》，保证工程质量，按期完成工程;
保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下管道的畅通;
乙方采用的装饰材料不得以次充好、弄虚作假。
乙方施工应符合有关规范要求，不得偷工减料、粗制滥造;
乙方不得野蛮施工，危及建筑物自身的安全;
乙方不得欺行霸市、强迫交易;
乙方不得冒用其他企业名称和商标;
乙方不得损害居民和其他经营者权益;
在居民居住的地域，十二时三十分至十四时三十分、十九时至次日七时之间，乙方不得从事产生噪声的房屋装饰装修活动。
第七条工程变更
甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方该增加项目100%的工程款后方予以施工。
第八条材料的提供
商铺漏水维修协议篇二
承包方(以下简称乙方)：嘉兴市泰利贸易有限公司
依照《中华*共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关劳务提供及其他事项，达成如下协议：
第一条：工程概况
1.工程名称：涿州市晋先水泥有限公司
2.工程地点：晋先水泥有限公司厂区内
3.工程内容：晋先水泥有限公司厂区拆除
第二条：承包范围
1.晋先水泥有限公司厂区拆除范围内所有建筑物：(拆迁之后废钢归于乙方)
商铺漏水维修协议篇三
本合同由_______________(身份)，所在居住地__________(以下称甲方)，与_______________(身份)，所在居住地__________(以下称乙方)于19__________年_____月_____日在__________签署。
兹证明
乙方__________原因房屋漏水，造成甲方财产损失。
鉴于乙方同意赔偿甲方相应损失，兹双方关于赔偿问题达成如下协议
定，甲、乙双方物此立约：
(具体赔偿细节)
支付：_________________(最迟具体赔偿支付日)
有关或执行本合同的一切争议应该友好协商解决。若达不成协议，有关争议案则提交__________仲裁。仲裁决定为终局的，并对双方均具有约束力。
适用法律
本合同的签订，解释和履行以^v^法律为准。
6.正本条款
本合同以中文书写，正本两份，每方各持一份。
7.有效期
商铺漏水维修协议篇四
制定：
上海市工商行政管理局
上海市建设和交通委员会
一、本合同文本是根据《^v^合同法》、《^v^消费者权益保护法》等有关法律法规规定制定的示范文本，供双方当事人参照约定采用，签订合同前请仔细阅读。
二、家庭居室装饰装修是居民较大的一笔一次性消费，涉及的标的额较大，专业性较强，合同履约期长。为更好地维护双方当事人的合法权益，双方签订合同时应慎重，力求内容具体、全面、严密，正确选择示范文本所提供的选择项条款。
三、签订合同前发包人（甲方）要验看承包人（乙方）的《企业法人营业执照》和企业资质证书。与分公司（分部）签订合同，除验看其《营业执照》及企业资质证书外，合同应加盖该分公司（分部）的上级公司（具有法人资格单位）的合同专用章。
四、家庭居室装饰装修工程禁止损坏房屋承重结构及共用管线和设施。
五、第一条第8款开、竣工日期必须明确，这关系到违约责任的认定。
六、根据装饰装修企业提供的管理服务水准不同，管理费可上下浮动，但一般不超过装修总价款的10%。
七、第二条“材料供应”，无论是甲方供料或乙方包工包料都应提供材料清单，内容包括材料名称、品牌、规格、型号、等级、数量、单价、合价；属甲方提供材料的，还需在附件中写明送达时间、送达地点。
八、第五条第1款工程款付款方式原则上按工程进度分阶段付款，甲、乙双方如另有协商约定，可在合同中写明。
九、家庭居室装饰装修每个隐蔽工程结束都需进行验收，并须在验收单上签字认可。竣工总验收，甲、乙双方均须在验收单上签字，方能交付使用。如某项工程不合格，乙方应予整改，直到合格为止。
十、工程竣工，通过验收交付使用时，乙方应向甲方提供《工程保修单》，保修期从竣工验收合格之日算起，保修期限不低于两年。包工包料的工程对整个工程实行保修，部分包工包料的工程对相关部分实行保修，清包工的工程仅对施工质量实行保修。
十一、甲、乙双方经济来往均需开具收据。竣工验收付清尾款时，乙方必须开具税务统一发票。
商铺漏水维修协议篇五
甲方：
乙方：
兹有凤凰花园小区内的物业办公室屋顶渗水、需维修做防水处理，甲方经与湖北迅邦置业有限公司协商，迅邦公司同意由湖北中兵物业服务有限公司自己找人维修;其费用从承建商“安达建筑公司”质保金中支出，现甲方特委托乙方对物业办公室屋顶做防水维修处理;为了维护甲、乙双方的权利与义务，根据中华人民共和国《合同法》相关规定，本着公开、公平、公正的原则，经甲乙双方共同协商，达成以下协议：
一、甲方的权力和义务：
1、本合同签订的维修时间为20xx年 5 月20日至20xx年 6 月 10 日。
2、甲方要求乙方对办公室屋顶所有渗漏的漏点进行破开查出根源，并先维修堵漏，然后对所有屋面裂口统一做一遍防水处理;乙方在维修中要注意劳动安全，如出现安全事故一切由乙方自己全部负责承担，甲方慨不负责。
3、维修费用为：破层找漏点、堵漏点、屋面垃圾清运、对屋面满铺一遍3mm厚sbs弹性体沥青防水卷材处理，人工、材料费等包干每平方米30元×212.44平方米;对因渗漏引起室内粉刷起皮及破损面进行修复,人工3个×150元=450元，材料费210元，合计费用： 7033 元。
4、结帐方式：乙方维修完工后，甲方进行全面检查验收合格后付95%工程款，留5%的工程质保金为： 360 元。
二、乙方的权力和义务：
1、乙方保证按时完成维修工程，
2、乙方对甲方物业办公室屋顶防水层多处裂缝、渗水进行维修做防水处理后，保证5年内屋顶不渗水，质保期内如有渗水发生，由乙方免费为甲方维修屋顶，一切开支由乙方自己承担，甲方慨不负责。
3、乙方在质保期内如接到甲方电话通知不来维修，甲方有权安排其他工程维修队维修，维修款由乙方保质金内扣除。
4、质保期到期后，甲方根据合同规定按实际情况与乙方结清保质金。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份、签字生效，不准违约，未尽事宜由双方协商解决。
甲方：(盖章) 乙方：(签字)
商铺漏水维修协议篇六
住所：________________
电话：______________
职务：______________
委托代理人：_________________姓名：_____________
性别：_____________
年龄：______________
民族：_________________
职务：_________________
工作单位：______________
住所：________________
电话：______________
上诉人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____号判决，现提出上诉。
上诉理由及请求：________________
(上诉理由应全面陈述对第一审人民法院在认定事实和适用法律上的不当或错误，提出所根据的事实和理由，包括在一审程序中未提供的事实、理由和证据。上诉的请求包括要求全部或部分撤销、变更原判决。)
商铺漏水维修协议篇七
又有一些乡下人搬到楼上了。
他们不爱干净，经常把垃圾往楼下扔，还爱把水往阳台上倒，而倒下来的水则像雨一样哗哗哗地淋湿了我家晾在阳台上的被子和下面邻居的衣服、被子，可把我们下面的人害惨了，为此我常听到家人在抱怨。
一天，楼上滴落的“雨”的又一如既往地把被子淋湿了，爸爸觉得老这样下去也不好，于是带着我去楼上找邻居理论。
敲开他们家的门，上下的邻居却都在他们家。他们也是为了这件事而来。讲清拜访原因之后，这户人家用手挠挠后脑勺，不好意思地说：“对不起啊，因为我们不好的习惯，给你们造成了这么多麻烦，真是不好意思啊，我们刚从乡下搬来，还没适应这里的环境呢！”其他的`邻居们决定帮助他们改掉坏习惯。
从那以后，其他的邻居都经常上去告诉他们一些城里的习俗，跟他们聊天，于是楼上再也没有垃圾丢下来啦，也没水滴下来了，大家邻里之间经常互相串门，聊天，那户乡下人还把土特产拿来给我们吃。
乡下人的见义勇为令人感动。
听爸爸说，那户人家的其中一个乡下人在回家的时候看见一个人蹑手蹑脚地爬进张阿姨家的窗子里，看到这一幕，乡下人马上联想到：那个人是小偷，他想行窃。乡下人毫不犹豫地跑过去把小偷从张阿姨家揪出来，并大喊：“捉贼呀，捉贼啊，有小偷要偷东西！”他不顾自己的危险，想也没想就去捉小偷，如果那个小偷带着刀子，那这个乡下人就会很危险，他的义不容辞令我感动，就像一位大英雄。
现在，我们楼上楼下邻居的关系都很好，遇到麻烦会向邻居求助，到过节的时候，聚在一起聊天，就像一个大家庭一样其乐融融。