合伙协议需要合作双方充分协商和明确各自的权利和义务，以确保合作的顺利进行。这里有一些关于合伙协议的示例，您可以根据实际情况进行修改和改写。
实用合伙承包工程协议书（汇总21篇）篇一
合伙人：(以下简称甲方)。
合伙人：(以下简称乙方)。
甲、乙双方经平等协商，就合伙承包__工程事宜，达成如下一致，供各方信守。
一、合伙宗旨。
在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围。
合伙项目以__中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙双方合伙承包的项目，对外以____名义出现。
三、合伙期限。
合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例。
1.甲方以现金出资，出资额为人民币壹佰万元。该款为启动项目的前期费用、部分设备租赁款项，占全部出资比例_60_%。
2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系)，占__40__%。
五、盈余分配与债务承担。
1.盈余分配，以出资为依据，按比例分配;。
2.合伙如产生债务，先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。
六、退伙。
合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙;退伙需经对方同意，方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
七、权利与义务。
2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理;。
3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为。
1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;。
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满。
合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决。
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
十一、生效及补充。
1.本协议自各方签字后生效，各方各执一份;。
2.未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。
合伙人签字：
甲方：乙方：
实用合伙承包工程协议书（汇总21篇）篇二
发包人：_________(全称)。
地址：_________。
法定代表人：_________。
委派现场代表：_________联系电话：_________。
承包人：_________(全称)。
地址：_________。
法定代表人：_________。
项目经理：_________联系电话：_________。
总工程师：_________。
质量负责人：_________。
监理人：_________(全称)。
地址：_________。
总监理工程师：_________联系电话：_________。
监理工程师：_________。
发包人拟修建_________工程，接受了承包人的投标，双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
1.1工程名称：_________。
1.2工程地点：_________。
1.3可研文件名称、文号：_________。
1.4初设文件名称、文号：_________。
1.5工程规模：_________;建设任务：_________。
1.6工程概算审批总投资_________万元;资金来源：_________。
二、工程承包范围及合同工程量。
2.1工程承包范围：_________(包括永久工程、临时工程名称;其中渠系或堤防工程，必须标注起止里程桩号)。
2.2主要合同工程量：_________(以招投标文件为准)。
三、合同价款。
3.1合同价款承包方式：_________(详见合同附件3)。
3.2合同总价人民币(大写)：_________万元(人民币小写_________万元)。其中：永久工程_________万元;临时工程_________万元;安全措施费_________万元;技术措施费_________万元(详见合同附件2)。
4.1开工日期：_________，竣工日期：_________。
4.2合同工期总日历天数：_________天。
4.3为满足本工程总工期的要求，承包人承诺采取一切有效措施，使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。
关键项目控制性工期表。
4.4承包人在保证工程质量的前提下，发包人要求按合同规定的完工日期提前完工，按监理人核实的提前天数，发包人可向承包人支付提前完工奖金，提前完工奖励金计算方法：_________。
五、双方的义务和责任。
5.1发包人的义务和责任。
5.1.1发包人应遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担相应的责任。
5.1.2发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续，并委托监理人于_________年_________月_________日前向承包人发布开工通知。否则，承担工程延误责任。
5.1.3发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作，并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权、联络方式通知承包人。
发包人主要人员的职权表。
5.1.4发包人应按合同约定的用地范围和期限，办清或协调征地移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民，按时向承包人提供施工用地。否则，承担工期延误责任。提供的用地范围为：_________;期限：_________。
5.1.5发包人应按合同规定，完成由发包人承担的施工准备工程，并按合同规定的期限提供承包人使用。否则，承担工期延误责任。
提供承包人使用的工程为：_________;期限：_________。
5.1.6发包人应按招投标文件中《技术条款》的有关规定，委托监理人向承包人提供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。
5.1.7发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，但只对资料的真实性负责，不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。
5.1.8发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸。
发包人负责提供的图纸和期限。
5.1.9发包人应按合同约定按时支付合同价款。
5.1.10发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任。
5.1.11发包人应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作，负责审查承包人所采取的环境保护措施，并监督其实施。
5.1.12发包人应协调处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用;协助承包人办理爆破、安全以及特种行业许可手续。
5.1.13发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险。发包人负责办理的保险有：。
5.1.14发包人应按现行水利水电工程验收规定，组织或主持有关验收工作。
5.1.15其它责任：_________。
5.2承包人的义务和责任。
5.2.1承包人应遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并承担相应的责任。
5.2.2承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约担保证件或现金。本合同履约担保金额为人民币(大写)_________万元。履约担保证件在保修责任终止前有效，并在有效期结束后14天内退还给承包人;履约保证金在工程验收合格后14天内返还承包人。
5.2.3承包人应在接到开工通知后_________日内，按投标文件及时向工地调遣或雇佣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。若承包人未按合同要求按时调遣人员、设备、材料，或擅自变更投标文件中承诺的项目经理或总工程师，应承担相应违约责任。
承包人向工地调遣或雇佣主要人员。
5.2.6承包人按有关规定负责办理由承包人投保的保险。
5.2.7承包人应按国家有关规定文明施工，避免施工对公众利益的损害，保证工程施工和人员的安全。
5.2.8承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章，按有关规定采取必要措施保护工地及其附近的环境，免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失，避免施工对公众利益的损害。
5.2.9承包人应严格按施工图纸和本合同招投标文件中《技术条款》规定的质量要求完成各项工作。
5.2.10承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。
5.2.11承包人应在工程通过完工验收后天内完成工地清理并撤退其人员、施工设备和剩余材料。
5.2.12其它责任：_________。
六、监理人的职责。
6.1监理人应履行合同规定的职责。
6.2监理人可以行使合同规定的和合同中隐含的权力，若发包人要求监理人在行使某种权力前必须得到发包人批准，则应在合同或补充协议中予以规定，否则监理人行使这种权力应视为已得到发包人的事先批准。
6.3监理人负责工程的进度控制、质量控制、投资控制;负责设计变更审核和合同管理;协调建设各方关系;工程分包、工期调整、设计变更等，监理人在作出决定前，应得到发包人的批准;属重大设计变更的，应按行政审批部门批准的设计变更进行控制。
6.4总监理工程师是监理人驻工地履行监理职责的全权负责人。总监理工程师应全面负责发包人委托的监理工作。组织施工组织设计审查，签发施工图纸、监理文件，组织工程质量检查评定与分部工程验收、隐蔽工程验收，审签工程进度结算资料。
6.5监理工程师在总监授权范围内开展监理工作。
6.6监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或其授权监理人员签名。
七、质量。
7.1承包人应在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人在接到开工通知后天内，向监理人提交工程质量检查计划和措施报告报送监理人审批。
7.2承包人应严格按招投标文件中《技术条款》的规定和监理人的指示，认真履行质量检查职责，详细作好质量检查记录，编写质量检查报表，每个月向监理人提交质量自检报告。
7.3监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验，承包人应为监理人的质量检查和检验提供一切方便。监理人的检查和检验不免除承包人按合同规定应负的责任。
7.4承包人负责采购的材料和工程设备，应由承包人会同监理人进行检验和交货验收，验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。承包人还应按招投标文件中《技术条款》的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人承担。
7.5发包人负责采购的材料和工程设备，应由发包人和承包人在合同规定的交货地点共同进行交货验收，并由发包人正式移交给承包人。在验收时，承包人应按监理人指示进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人承担，若抽检不合格时，由发包人承担。发包人负责采购的工程设备安装后，若发现工程设备存在缺陷时，应由监理人与承包人共同查找原因，如属设备制造不良引起缺陷应由发包人负责;如属承包人运输和保管不慎或安装不良引起的损坏应由承包人负责。
7.6承包人应在工地建立自己的试验室，开展施工检测工作，施工检测方案在工程开工前_________日内报市水利工程质量监督机构审核后实施。施工检测所需费用由承包人承担。承包人无条件和能力建立现场试验室，承包人应委托有水利工程质量检测资质和资格的检测单位承担现场材料和现场工艺试验等施工检测工作，签订施工检测合同。施工检测所需费用由承包人承担，检测费在工程开工后_________个月内，由发包人在支付给承包人的月进度付款中扣除，按检测合同规定支付给检测单位。7.7隐蔽工程和工程的隐蔽部位必须按相关规定经监理人验收合格后，承包人才能进行覆盖。承包人私自将隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人采用钻孔探测以至揭开进行检验，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
7.8工程使用的一切材料和工程设备均应满足招投标文件中《技术条款》和施工图纸规定的品级、质量标准和技术特性。监理人有权禁止使用不合格的材料和工程设备，可以随时发出指示要求承包人立即采取措施进行补救，直到彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示，则发包人有权委托其他承包人执行该项指示，由此增加的费用和利润以及工期延误责任，由承包人承担。
八、安全。
8.1发包人应负责与当地部门协商，建立现场治安管理机构，统一管理全工地的治安保卫事宜，负责履行本工程的治安保卫职责。
8.2发包人应按《水利工程建设安全生产管理规定》(水利部令第26号)，认真履行本工程的安全管理职责，负责统一管理本工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作，组织编制保证安全生产的措施方案和抢险预案，与承包人等参建各方签订安全管理目标责任书，在工程开工15日内报有管辖权的水行政主管部门备案。
8.3监理人应按有关法律、法规和规章及本合同的有关规定，检查、监督施工安全工作的实施，审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，对本工程建设安全生产承担监理责任。
8.4承包人对本工程的安全施工负责。承包人应认真采取施工安全措施，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全，防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。
8.5承包人必须依法取得安全生产许可证(安全生产许可证编号为_________)，并按要求设置安全管理机构，配备专职安全人员_________名。
8.6承包人单列的施工安全措施费经监理人批准后，专款用于施工安全防护用具及设施的采购、更新，安全施工措施的落实以及安全生产条件的改善，不得挪作他用。
8.7对本工程发生的重大、特大及特别重大安全事故，发包人和承包人应按《重庆市水利行业重大特大及特别重大安全事故现场处置程序(试行)》的相关规定进行处置。
8.8发包人和承包人应为执行本合同所各自雇用的全部人员承担工伤事故责任，并按各自的责任进行赔偿。
九、工程计量与结算。
9.1计量。
9.1.1本合同的计量单位，均采用国家法定的计量单位。
9.1.2计量方法应按本合同招投标文件中《技术条款》的有关规定执行。
9.1.3本合同《工程量清单》中所列的工程量是合同的估算工程量，结算的工程量应是承包人实际完成的并按有关计量规定计量的工程量。
9.1.4工程量的计量必须经发包人、承包人、监理人三方代表签字认可。
9.2支付。
9.2.1工程预付款。
(1)工程预付款总金额为合同价格的_________%，分两次支付给承包人。第一次支付预付款总额的_________%，第二次支付金额为该预付款总额的_________%。
(2)第一次预付款应在本合同签署后_________天内，并在承包人向发包人提交了经发包人认可的预付款保函后支付;第二次预付款需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书提交给发包人，发包人收到监理人出具的付款证书后的_________天内支付给承包人。
(3)工程预付款由发包人从月进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到合同价格的_________%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到合同价格的_________%时全部扣清。在每次进度付款时，累计扣回的金额按下列公式计算：_________。
合同附件。
1.中标通知书。
2.投标报价书。
3.招标文件。
4.技术条款。
5.图纸。
6.已标价的工程量清单。
7.《廉政合同》。
8.其它材料。
发包人：(公章)_________承包人(公章)：_________。
法定代表人：(签名)_________法定代表人：(签名)_________。
现场代表：(签名)_________项目经理：(签名)_________。
地址：_________地址：_________。
邮政编码：_________邮政编码：_________。
电话：_________电话：_________。
传真：_________传真：_________。
开户银行：_________开户银行：_________。
帐号：_________帐号：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
签订地点：_________签订地点：_________。
附件。
实用合伙承包工程协议书（汇总21篇）篇三
甲、乙双方经平等协商，就合伙承包郎溪县飞鲤镇张湾点美好乡村工程建设事宜，达成如下一致，须各方共同遵守。
在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。
合伙承包工程项目范围：以安徽新宇建筑工程有限公司与郎溪县飞鲤镇振兴村委会签定的张湾点美好乡村工程建设项目施工合同约定的全部内容为准；甲、乙双方合伙承包的该工程项目，对外以安徽新宇建筑工程有限公司名义出现。
合伙期限：合伙施工的项目开工至完工、各方结算完毕及相关法律规定的责任与义务结束后为止。
1、甲方出资额为________，占全部出资比例的________%。
2、乙方出资额为________，占全部出资比例的.________%。
1、盈余分配，以出资为依据，按比例分配；
2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，共同承担。
2、甲方负责该工程项目部全部管理工作；
3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项；
4、甲、乙双方共同承担由该工程产生的一切责任与义务。
2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。
合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配并承担工程完工后由法律规定的责任与义务。
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以起诉诸于法院。
1、本协议自各方签字后生效，各方各执一份；
2、未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。
________年_____月___日。
________年_____月___日。
实用合伙承包工程协议书（汇总21篇）篇四
合伙人：
______（以下简称甲方），居住地：______身份证号码：______。
______（以下简称乙方），居住地：______身份证号码：______。
甲、乙双方经平等协商，就合伙承包河南焦作南水北调工程事宜，达成如下一致，供各方信守。
一、合伙宗旨。
在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围。
合伙项目以福建______公司中标合同确认的项目内容及范围为准；
甲、乙双方合伙承包的项目，对外以福建______公司名义出现。
三、合伙期限。
合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例。
1．甲方以现金出资，出资额为人民币万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例%。
2．乙方以设备出资（含当地协调社会关系），占%。
五、盈余分配与债务承担。
1．盈余分配，以出资为依据，按比例分配；
2．合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。
六、退伙。
合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；
退伙需经对方同意，方可实行；
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
七、权利与义务。
2．乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；
3．甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为。
1．未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；
2．禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满。
合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决。
若双方有纠纷则协商解决，签订的补充协议与此协议具有同样法律效力。若协商不成，则______所在地法院解决。
甲方：签字日期：年月日
乙方：签字日期：年月日
丙方：签字日期：年月日
实用合伙承包工程协议书（汇总21篇）篇五
合伙人：________(以下简称甲方)。
合伙人：________(以下简称乙方)。
甲、乙双方经平等协商，就合伙承包____________工程事宜，达成如下一致，供各方信守。
在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。
合伙项目以_______________公司中标合同确认的项目内容及范围为准;。
甲、乙双方合伙承包的项目，对外以__________________公司名义出现。
合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
1.甲方以现金出资，出资额为人民币________万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例________%。
2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系)，占________%。
1.盈余分配，以出资为依据，按比例分配;。
2.合伙如产生债务，先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。
合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙;退伙需经对方同意，方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
2.乙方负责项目的`工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理;。
3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;。
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
1.本协议自各方签字后生效，各方各执一份;2.未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。
合伙人：________。
___年___月____日。
实用合伙承包工程协议书（汇总21篇）篇六
经甲乙双方友好协商，甲方将江苏省如皋市图书馆、博物馆、文化馆、科技规划馆建设工程(简称文化广场)交由乙方总承包施工，为明确甲乙双方的权利与义务关系，达成如下协议，供双方严格遵照执行：
一、工程名称：如皋市图书馆、博物馆、文化馆、科技规划馆建设工程。
二、工程地址：如皋市惠政东路以北、解放路以南、府西路以西、新城花园以东。
三、主体工程概况：图书馆、博物馆、文化馆、科技规划馆等。
四、建筑面积：约3.5万平方米。
五、工程造价：暂定约为1亿元，最后造价为审计部门的审计决算价。
六、工期：工程拟于______年7月底前进场筹建，______年底全部主体工程封顶，______年5月底前全部工程验收合格后交付给甲方使用,约为9个月。
七、工程承包范围及内容：土建、安装(水、电、弱电、通讯、消防、室外附属总体、绿化、空调安装、电梯设备安装等)室内外装饰装修。
八、承包方式：包工包料。
九、质量标准：达到优质工程，并获得中国建筑行业鲁班奖。
1、全部工程验收合格交付甲方后，甲方支付工程合同总价款的50%。
2、其余50%的.工程款在全部工程交付给甲方后2年度内付清。即一年期满甲方支付乙方30%工程款，二年期满甲方支付乙方除5%质量保证金外的其余工程款。甲方按同期银行贷款基准利率支付乙方利息。
3、本协议中未明确事宜由双方协商解决。
甲方按bt方式执行，按国内通行惯例，由如皋市城建投资有限公司担保(担保协议作为本协议的重要附件，与本协议书具有同等法律效力)，按5：3：2的比例，分三年支付乙方垫付的建设款。工程造价根据国家建设工程《工程量清单计价规范》(gb50500-________)及省市现行有关定额规定执行，材料价格执行如皋市施工同期造价信息指导价执行，没有指导价的由合同双方认质认价，并经审计部门审计决算后，以造价不下浮作为最终结算依据。
1、甲方应极力配合乙方办理相关施工手续,相关费用的承担按国家规定执行。
2、管理班子：乙方为建筑工程国家总承包一级资质，乙方选派公司管理人员齐全、技术力量雄厚、管理制度先进、设备优良、施工队伍素质高、擅长本类结构施工的优秀项目部参加施工。
3、乙方保证“合理安排、精心施工”，把质量摆在第一位，工程一次验收合格率达100%，并做到“目标管理，全过程监控”。
4、乙方保证严格执行国家安全施工规范，确保本工程无重大事故发生，负责所有治安保卫、消防、市容、保洁、卫生和现场文明施工管理工作，达到“标准化合格工地”和“文明施工工地”如果工程出安全责任事故，一切责任均由乙方承担，与甲方无关。
1、如乙方由于自身资金不能及时到位或其他原因导致不能顺利施工或停止施工10天以上，甲方有权要求中止合同并要求乙方退场，乙方自愿承担500万元违约金，退场后的工程价款按已完工程量审计决算结算。
2、乙方保证在施工过程中所有工程由自己施工队伍直接施工，不得发包、分包、转包，如有上述情况甲方有权终止合同并由乙方承担一切违约责任。
本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，双方签字、盖章后生效。本补充协议与具有同等法律效力。
担保单位：________。
日期：________
实用合伙承包工程协议书（汇总21篇）篇七
合作方代表：________（以下简称甲方）。
合作方代表：________（以下简称乙方）。
根据相关法律，法规之规定，甲乙双方经过友好协商，在互相遵守和互惠互利的基础上，为维护合作人的合法权益，顺利开展合作事务达成如下协议，望双方共同遵守。
一、工程概况：________。
二、工程地点：________。
三、工程内容：________。
四、权利和义务：
甲方负责的`内容：
1、甲方负责承包工程的所有施工材料，施工前期费用（包括全部工程垫资费用由甲方负责）。
2、甲方按照设计图要求进行建设施工，主要内容详见主包合同。
乙方负责的内容：乙方负责甲方的管理工作，以及施工中与政府及相关部门协调工作。
五、质量及工期。
本工程质量为合格工程，竣工交付日期_______年___月____日。
1、总工程路段为_____________________/公里。
2、价格：本工程路段单价为______________万元/公里，总工程路段总长______________/公里，总价为______________万元。
3、付款方式、利润比例的分配。
1、工程委托合同签订之日首付合同履约金为______________万元，进场7天内付清交通局合同履约金100万元，其中：付给乙方前期费用万元，除交通局合同履约金100万元外，所付乙方金额从乙方的合作所得利润中抵扣。
2、双方利润分配标准。
（1）甲方全额投资全部工程，利润分配在主合同工程总造价下浮_______%。
（2）乙方协助在工程中的管理工作，协调有关工程事务，利润分配在主合同工程总造价的_______%。
3、第二期付款按发包方进度付款比例方式进行付款给乙方，以后付款方式每按进度滚动式付给乙方，余款待总工程完工后一周内一次性付清。
七、违约责任：
（一）因甲方施工质量达不到技术要求，给发包方或乙方造成的损失由甲方全权承担。
（二）甲方工程完工后不能按合同付清乙方工程款须承担乙方余款按每天1%滞纳金直至付清为止。
（三）本合同发生争议时双方协商解决，协议不成由工程所在地人民法院裁决。
（四）工程完工甲方付清工程款后，因甲方原因未付清民工工资给乙方带来损失由甲方负全部责任。
（五）本合同一式二份，双方各执一份，自签订之日起生效。
甲方盖章：_____________________。
乙方盖章：_____________________。
_______年___月____日。
实用合伙承包工程协议书（汇总21篇）篇八
合伙人：（以下简称甲方）。
合伙人：
甲乙双方经平等协商，就合伙承包一致意见，共各方信守。
一、合伙宗旨。在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险。
二、合伙经营项目和范围。合伙项目以公司中标合同确认的道路建设项目内容和范围为准。
三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
四、出资方式及比例：
甲乙双方现金出资，前期投标投资由甲方出资贰佰壹拾伍万元，该款中标退还后归甲方；以后施工时甲乙双方各出资50%，在双方商定出资三日内到账，否则按日千分之三承担违约责任。
甲方派现金会计一名负责保管现金及现金账目，乙方派主管会计一名负责记账；会计的工资费用由甲乙双方共同承担。
五、盈余分配及债务承担：
1、盈余分配：盈余以甲乙双方出资为依据，按比例分配。
2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的约定的出资为依据，按比例承担。
六、退伙：合伙期间原则上不得退伙；如遇到特殊原因确需退伙的，应经两方协商同意；
七、项目日常管理。
1、甲方作为项目部负责人，负责项目的全面管理工作；乙方负责项目公关、催收工程款及当地社会关系协调并参与项目日常管理。
甲乙双方聘请总工程师，负责工程的技术工作；
2、每月十五日、三十日为双方商定的结账日，由双方和会计共同下账，所有的支出均需两方签字后方能下账。当月支出需当月下账，超过两个月不下账的支出个人自负。
3、重大支出和重大合伙事项应由甲乙双方事先共同决定，双方电话决定的应在最近的下账日补签书面决议。
八、合伙期满。合伙期满，甲乙双方按合伙协议进行结算，盈、亏均按比例进行分配、承担；一方分配的应收款另一方有协助收回的义务。
九、违约责任。
1、未经合伙人同意而擅自退伙，给合伙造成损失的应进行赔偿造成的损失无法计算的，按承接工程总价的15%计算损失。
2、合伙人一方违反本协议其它约定，给另一方造成损失的，应承担赔偿责任。
十、其他。合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成可向郑州仲裁委员会提请仲裁。
合伙人（甲方）：
实用合伙承包工程协议书（汇总21篇）篇九
为了明确合伙人的经济关系及职责，共同完成投资合伙任务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。按有关法律法规要求，经双方反复协商，达成如下协议，特定如下合同，望共同遵守：
一、合伙人组成：
合伙人甲：姓名(以下简称甲方)。
合伙人乙：姓名，姓名(以下简称乙方)。
二、合伙人共同投资____区农贸市场工程。
工程项目名称：____。
工程施工地点：____。
三、合伙宗旨。
经甲乙双方合伙人共同协议，在合法合理的前提下，双方合伙人共同出资投资榕江城北新区农贸市场工程建设。抱着诚挚的态度遵守本合同，以公正及合法的平等互利的原则为基础进行经营，明确投资利润分配依据，在合法合理的前提下而实现各方利益化。
本工程预计投资____万元，前期甲乙双方出资人各出资____万元，后期出资时间根据工程进度情况而定。如果预计的总金额不能满足工程所需，所需资金由甲乙双方出资人按所需金额平均出资。本合同签字之日，各投资人以银行转账方式向出纳交付投资款，出纳向各投资人出具收据。投资款用于支付榕江城北新区农贸市场工程及其他与本工程相关的支出。
五、盈利分配及债务(亏损)承担。
投资利润与亏损分配比例甲乙双方各占百分之伍拾(50%);工程款收入在扣除材料、人工、费用等直接成本后，首先用于归还合伙人的投资本金再分配利润。(如项目出现亏损，按投资比例分配)。
六、合伙管理：
1、合伙事务施工现场执行总负责人：______负责管理。在施工过程中的班组确定、材料采购定价事务双方合伙人共确定。
2、合伙事务当中由______负责与____管理委员会收款及业主的函接工作。
七、财务管理。
由合伙人______负责现金及银行存款管理(出纳)，由合伙人委派______负责帐务处理(发票管理)，支出发票及费用由双方合伙人签字方可报销。
八、财务制度。
设立该项目工程专用帐户，合伙人一致同意后凭印鉴支取现金。
九、退伙协议。
合伙期间一方不得退出。
十、权利和义务。
合伙人共同协商共同管理，并参与日常事务的处理。(财务、安全、质量、进度)。
十一、合伙期限。
合伙期满双方合伙人按盈亏分配比例共同商议盈利分配。各种材料的处理按盈利分配比例处理。合伙期限至该工程项目结束并分配完合伙财产为止。
十二、违约责任及纠纷解决。
双方合伙人必须信守本协议，如一方违约除赔偿守约方各项损失外，还应当向守约方承担工程项目总金额的2%的违约金。若双方发生分歧按协议解决，如不能协商解决的可上诉当地法院解决。
十三、本合同与《____》互相联系，不可分割，共同构成本工程项目的合同体系。.
本合同一式三份，每份共三页，双方各执一份，签字生效。
合伙人甲签字：
__年__月__日。
__年__月__日。
实用合伙承包工程协议书（汇总21篇）篇十
合伙人：________（以下简称甲方）
合伙人：________（以下简称乙方）
甲、乙双方经平等协商，就合伙承包____________工程事宜，达成如下一致，供各方信守。
在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。
合伙项目以_______________公司中标合同确认的项目内容及范围为准；甲、乙双方合伙承包的项目，对外以__________________公司名义出现。
合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
1．甲方以现金出资，出资额为人民币________万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例________%。
2．乙方以设备出资（含当地协调社会关系），占________%。
1．盈余分配，以出资为依据，按比例分配；
2．合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。
合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；退伙需经对方同意，方可实行；未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
2．乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；
3．甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
1．未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；
2．禁止合伙人在合伙不利时退伙。
合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
1．本协议自各方签字后生效，各方各执一份；
2．未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。
甲方（签字盖章）：
乙方（签字盖章：）:
日期：
实用合伙承包工程协议书（汇总21篇）篇十一
为了规范合伙人的行为，保护合伙人的合法利益，根据相关法律、法规规定，甲乙双方本着自愿、平等、公平、诚实守信的原则，签订本协议。具体内容如下：
一、经甲乙双方共同协商合伙承包位于临江市蚂蚁河乡电站对面，面积为1333公顷的林地。
四至：东至：_______岗；南至：_______公路；西至：_______岗；北至：_______岗。
二、1、甲方出资人民币50万元（大写：伍拾万元整）。
2、乙方出资人民币35万元（大写：叁拾伍万元整）。
本合伙出资（现金）共计人民币85万元（大写：捌拾伍万元整）。
三、未经甲乙双方同意，禁止任何一方以双方名义进行买卖，如获的'利益归甲乙双方共同所有，经甲乙双方协商，卖出林地所得收益双方应平均分配，造成损失赔偿对方不少于50万元的赔款。
四、甲乙双方之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于双方利益为原则予以解决，如协商不成，可以向人民法院起诉。
五、本协议自协议签订之日起生效。
六、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。
甲方（签字）：_____________________。
乙方（签字）：_____________________。
_______年___月____日_______年___月____日。
实用合伙承包工程协议书（汇总21篇）篇十二
合伙人：________（以下简称甲方）。
合伙人：________（以下简称乙方）。
合伙人：________（以下简称丙方）。
甲、乙、丙三方经平等协商，就合伙承包乐雅高速公路主线k90+050—k93+000及雅安连接线lk0+000—zk0+815/yk0+820段路基工程中所有边沟、护肩墙、挡土墙工程事宜，达成如下一致，供各方信守。
在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。
乐雅高速公路主线k90+050—k93+000及雅安连接线lk0+000—zk0+815/yk0+820段路基工程中所有边沟、护肩墙、挡土墙。
合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
1、甲方以前期承包工程和现有机具出资；
2、乙方以现金方式出资贰佰万元；
3、丙方以现金方式出资捌拾万元；
4、股份均摊；
5、在20xx年6月15日前乙方出资金额贰佰万元和丙方出资金额捌拾万元不能全部到位，以前出资部分不计算股份，不计算利息，待工程完工后未出现亏损就退还本金，如有亏损，照样承担亏损部分。
1、盈余分配：均分；
2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，按比例承担。
合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；退伙需经对方同意，方可实行；未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
3、丙方负责项目所需的人员、进度、安全、并参与日常管理；
4、甲、乙、丙三方共同决定合伙重大事项。
1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；
2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。
合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
1、本协议自各方签字后生效，各方各执一份；
2、未尽事宜，另行协商，并订立补充协议。
___年___月____日。
实用合伙承包工程协议书（汇总21篇）篇十三
甲方：
乙方：
为了规范合伙人的行为，保护合伙人的合法利益，根据相关法律、法规规定，甲乙双方本着自愿、平等、公平、诚实守信的.原则，签订本协议。具体内容如下：
一、经甲乙双方共同协商合伙承包位于临江市蚂蚁河乡电站对面，面积为1333公顷的林地。
四至：东至：岗；南至：公路；西至：岗；北至：岗。
二、1、甲方出资人民币50万元（大写：伍拾万元整）。
2、乙方出资人民币35万元（大写：叁拾伍万元整）。
本合伙出资（现金）共计人民币85万元（大写：捌拾伍万元整）。
三、未经甲乙双方同意，禁止任何一方以双方名义进行买卖，如获的利益归甲乙双方共同所有，经甲乙双方协商，卖出林地所得收益双方应平均分配，造成损失赔偿对方不少于50万元的赔款。
四、甲乙双方之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于双方利益为原则予以解决，如协商不成，可以向人民法院起诉。
五、本协议自协议签订之日起生效。
六、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。
甲方（签字）：乙方（签字）：
年月日年月日。
实用合伙承包工程协议书（汇总21篇）篇十四
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商，甲方将江苏省如皋市图书馆、博物馆、文化馆、科技规划馆建设工程(简称文化广场)交由乙方总承包施工，为明确甲乙双方的权利与义务关系，达成如下协议，供双方严格遵照执行：
第一条涉及的工程：
一、工程名称：如皋市图书馆、博物馆、文化馆、科技规划馆建设工程。
二、工程地址：如皋市惠政东路以北、解放路以南、府西路以西、新城花园以东。
三、主体工程概况：图书馆、博物馆、文化馆、科技规划馆等。
四、建筑面积：约3.5万平方米。
五、工程造价：暂定约为1亿元，最后造价为审计部门的审计决算价。
六、工期：工程拟于xx年7月底前进场筹建，xx年底全部主体工程封顶，xx年5月底前全部工程验收合格后交付给甲方使用,约为9个月。
七、工程承包范围及内容：土建、安装(水、电、弱电、通讯、消防、室外附属总体、绿化、空调安装、电梯设备安装等)室内外装饰装修。
八、承包方式：包工包料。
九、质量标准：达到优质工程，并获得中国建筑行业鲁班奖。
第二条工程款支付方式：
1、全部工程验收合格交付甲方后，甲方支付工程合同总价款的50%。
2、其余50%的工程款在全部工程交付给甲方后2年度内付清。即一年期满甲方支付乙方30%工程款，二年期满甲方支付乙方除5%质量保证金外的其余工程款。甲方按同期银行贷款基准利率支付乙方利息。
3、本协议中未明确事宜由双方协商解决。
第三条工程结算约定：
甲方按bt方式执行，按国内通行惯例，由如皋市城建投资有限公司担保(担保协议作为本协议的重要附件，与本协议书具有同等法律效力)，按5：3：2的比例，分三年支付乙方垫付的建设款。工程造价根据国家建设工程《工程量清单计价规范》(gb50500-)及省市现行有关定额规定执行，材料价格执行如皋市施工同期造价信息指导价执行，没有指导价的由合同双方认质认价，并经审计部门审计决算后，以造价不下浮作为最终结算依据。
第四条。
1、甲方应极力配合乙方办理相关施工手续,相关费用的承担按国家规定执行。
2、管理班子：乙方为建筑工程国家总承包一级资质，乙方选派公司管理人员齐全、技术力量雄厚、管理制度先进、设备优良、施工队伍素质高、擅长本类结构施工的优秀项目部参加施工。
3、乙方保证“合理安排、精心施工”，把质量摆在第一位，工程一次验收合格率达100%，并做到“目标管理，全过程监控”。
4、乙方保证严格执行国家安全施工规范，确保本工程无重大事故发生，负责所有治安保卫、消防、市容、保洁、卫生和现场文明施工管理工作，达到“标准化合格工地”和“文明施工工地”如果工程出安全责任事故，一切责任均由乙方承担，与甲方无关。
第五条违约责任。
1、如乙方由于自身资金不能及时到位或其他原因导致不能顺利施工或停止施工10天以上，甲方有权要求中止合同并要求乙方退场，乙方自愿承担500万元违约金，退场后的工程价款按已完工程量审计决算结算。
2、乙方保证在施工过程中所有工程由自己施工队伍直接施工，不得发包、分包、转包，如有上述情况甲方有权终止合同并由乙方承担一切违约责任。
第六条。
本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，双方签字、盖章后生效。本补充协议与施工合同具有同等法律效力。
甲方：江苏省如皋市人民政府。
乙方：浙江中企建设集团有限公司。
担保单位：如皋市城建投资有限公司。
日期：二〇〇九年六月二十六日
实用合伙承包工程协议书（汇总21篇）篇十五
甲方：
身份证号码：
乙方：
身份证号码：
丙方：
身份证号码：
甲、乙、丙三方经友好协商，就合伙承包仙桃市和合国际城住宅楼工程事宜，达成如下一致，供各方信守。
一、合伙宗旨。
在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围。
合伙项目以中标合同确认的项目内容及范围为准；甲、乙、丙三方合伙承包的项目，对外以名义出现。
三、合伙期限。
合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例。
1．甲、乙、丙三方本次合伙事宜的投资额暂定人民币万元，甲方按40％的比例投资即万元，乙方按30％的比例投资即万元，丙方按30％的比例投资即万元。
2．如合伙过程中万投资额不足需要追加出资时，丙方因资金有限不承担投资款的追加，由甲、乙双方协商对追加的投资款出资，丙方按年利率％向追加投资款的出资方支付总追加投资款中丙方所占30％的比例部分的利息。
五、盈余分配与债务承担。
1．甲、乙、丙三方分别按40％、30％、30％的比例分配盈余，不得因丙方没有追加投资改变上述分配比例；但丙方需在工程回款或三方分配利润时先行扣除追加投资款中的丙方所占比例的本金及利息予追加投资款的出资方。
2．合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的分配比例为依据，共同承担。
六、权利与义务。
2．甲方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；
3．甲、乙、丙三方共同决定合伙重大事项。
七、禁止行为。
1．未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；
2．禁止合伙人在合伙不利时退伙。
八、合伙期满。
1.合伙期满，三方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。固定资产和其他不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配。
九、纠纷解决。
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
十、生效及补充。
1．本协议自三方签字后生效，甲、乙、丙三方各执一份；
2．未尽事宜，三方另行协商，并订立补充协议。
甲方：
_____年_____月_____日。
乙方：
_____年_____月_____日。
丙方：
_____年_____月_____日。
实用合伙承包工程协议书（汇总21篇）篇十六
合伙人：（以下简称甲方）。
合伙人：（以下简称乙方）。
甲、乙双方经平等协商，就合伙承包工程事宜，达成如下一致，供各方信守。
在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。
合伙项目以公司中标合同确认的项目内容及范围为准；
甲、乙双方合伙承包的项目，对外以公司名义出现。
合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
1．甲方以现金出资，出资额为人民币万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例%。
2．乙方以设备出资（含当地协调社会关系），占%。
1．盈余分配，以出资为依据，按比例分配；
2．合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的.出资为依据，按比例承担。
合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；
退伙需经对方同意，方可实行；
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
2．乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；
3．甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
1．未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；
2．禁止合伙人在合伙不利时退伙。
合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
1．本协议自各方签字后生效，各方各执一份；
2．未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。
合伙人：
实用合伙承包工程协议书（汇总21篇）篇十七
合伙人：________（以下简称甲方）。
合伙项目以_______________公司中标合同确认的项目内容及范围为准；
合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例。
1．甲方以现金出资，出资额为人民币________万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例________%。
1．盈余分配，以出资为依据，按比例分配；
合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；
退伙需经对方同意，方可实行；
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿，
七、权利与义务。
2．乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；
3．甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为。
1．未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；
2．禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满。
合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决。
1．本协议自各方签字后生效，各方各执一份；
2．未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。
合伙人：________。
___年___月____日。
实用合伙承包工程协议书（汇总21篇）篇十八
合作方代表：（以下简称甲方）合作方代表：（以下简称乙方）。
根据相关法律，法规之规定，甲乙双方经过友好协商，在互相遵守和互惠互利的基础上，为维护合作人的合法权益，顺利开展合作事务达成如下协议，望双方共同遵守。
一、工程概况：
四、权利和义务：
甲方负责的内容：1、甲方负责承包工程的所有施工材料，施工前期费用（包括全部工程垫资费用由甲方负责）。
2.甲方按照设计图要求进行建设施工，主要内容详见主包合同。
乙方负责的内容，乙方负责甲方的管理工作，以及施工中与政府及相关部门协调工作。
五、质量及工期。
本工程质量为合格工程，竣工交付日期年月日。
六、工程价格及付款方式。
1、总工程路段为/公里。
2、价格：本工程路段单价为万元/公里，总工程路段总长/公里，总价为万元。
3、付款方式、利润比例的分配。
1、工程委托合同签订之日首付合同履约金为万元，进场7天内付清交通局合同履约金100万元，其中：付给乙方前期费用万元，除交通局合同履约金100万元外，所付乙方金额从乙方的合作所得利润中抵扣。
2、双方利润分配标准。
（1）甲方全额投资全部工程，利润分配在主合同工程总造价下浮%。
（2）乙方协助在工程中的管理工作，协调有关工程事务，利润分配在主合同工程总造价的%。
3、第二期付款按发包方进度付款比例方式进行付款给乙方，以后付款方式每按进度滚动式付给乙方，余款待总工程完工后一周内一次性付清。
七、违约责任：
（一）因甲方施工质量达不到技术要求，给发包方或乙方造成的损失由甲方全权承担。
（二）甲方工程完工后不能按合同付清乙方工程款须承担乙方余款按每天1%滞纳金直至付清为止。
（三）本合同发生争议时双方协商解决，协议不成由工程所在地人民法院裁决。
（四）工程完工甲方付清工程款后，因甲方原因未付清民工工资给乙方带来损失由甲方负全部责任。
（五）本合同一式二份，双方各执一份，自签订之日起生效。
甲方盖章：乙方盖章：身份证号：身份证号：合作代表人：合作代表人：电话：电话：
合同签订地点：合同签订地点：年月日年月日。
实用合伙承包工程协议书（汇总21篇）篇十九
合伙人：_____________（以下简称甲方）。
合伙人：_____________（以下简称乙方）。
甲、乙双方经平等协商，就合伙承包____________工程事宜，达成如下一致，供各方信守。
一、合伙宗旨在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围合伙项目以_______________公司中标合同确认的项目内容及范围为准；甲、乙双方合伙承包的项目，对外以__________________公司名义出现。
三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例。
1．甲方以现金出资，出资额为人民币________万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例________%。
2．乙方以设备出资（含当地协调社会关系），占________%。
五、盈余分配与债务承担风险提示：利益分配和债务承担。
合伙人之间的权益的分配、责任划分要明确。虽合伙企业对外承担无限连带责任，但内部合伙人之间还是要按份额分红、承担债务的。有些合伙企业对此没有约定，从而导致在分红或承担债务时合伙人之间产生纠纷，给企业造成不必要的损害。
1．盈余分配，以出资为依据，按比例分配。
2．合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。
六、退伙。
1、合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙。
2、退伙需经对方同意，方可实行。
3、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
七、权利与义务风险提示：合作伙伴的职责。
在合作初期，创业合作者要明确合作伙伴的各自职责，不能模糊，要能拿出书面的职责分析，因为是长期的合作，明晰责任最重要，这样可以在后期的经营中不至于互相扯皮，反目成仇，好多的创业合作中会有问题，就是因为责任明细不够。
1．甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐；同时，甲方参与合伙项目的日常管理。
2．乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理。
3．甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为。
1．未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动。
2．禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉至______人民法院。
十一、生效及补充。
1．本协议自各方签字后生效，各方各执______份；
2．未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。
合伙人：_____________合伙人：_____________。
________年____月____日。
实用合伙承包工程协议书（汇总21篇）篇二十
合伙人：________（以下简称甲方）
合伙人：________（以下简称乙方）
合伙人：________（以下简称丙方）
甲、乙、丙三方经平等协商，就合伙承包乐雅高速公路主线k90+050―k93+000及雅安连接线lk0+000―zk0+815/yk0+820段路基工程中所有边沟、护肩墙、挡土墙工程事宜，达成如下一致，供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
乐雅高速公路主线k90+050―k93+000及雅安连接线lk0+000―zk0+815/yk0+820段路基工程中所有边沟、护肩墙、挡土墙。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
四、出资方式、金额及时间。
1．甲方以前期承包工程和现有机具出资。
2．乙方以现金方式出资贰佰万元。
3. 丙方以现金方式出资捌拾万元。
4. 股份均摊。
5． 在20xx年6月15日前乙方出资金额贰佰万元和丙方出资金额捌拾万元不能全部到位，以前出资部分不计算股份，不计算利息，待工程完工后未出现亏损就退还本金，如有亏损，照样承担亏损部分。
五、盈余分配与债务承担
1．盈余分配：均分。
2．合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，按比例承担。
六、退伙
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
七、权利与义务
3. 丙方负责项目所需的人员、进度、安全、并参与日常管理；
4．甲、乙、丙三方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为
1．未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；
2．禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满
合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
1．本协议自各方签字后生效，各方各执一份；
2．未尽事宜，另行协商，并订立补充协议。
合伙人：
身份证号
联系电话：
合伙人：
身份证号
联系电话：
合伙人：
身份证号
联系电话：。
___年___月____日
实用合伙承包工程协议书（汇总21篇）篇二十一
协议书是指社会集团或个人处理各种社会关系、事务时常用的“契约”类文书，包括合同、议定书、条约、公约、联合宣言、联合声明、条据等。以下是“合伙承包工程协议书”希望能够帮助的到您！
合伙人：________（以下简称甲方）。
合伙人：________（以下简称乙方）。
甲、乙双方经平等协商，就合伙承包____________工程事宜，达成如下一致，供各方信守。
在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。
合伙项目以_______________公司中标合同确认的项目内容及范围为准；
甲、乙双方合伙承包的项目，对外以__________________公司名义出现。
合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
1．甲方以现金出资，出资额为人民币________万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例________%。
2．乙方以设备出资（含当地协调社会关系），占________%。
1．盈余分配，以出资为依据，按比例分配；
2．合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。
合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；
退伙需经对方同意，方可实行；
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
2．乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；
3．甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
1．未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；
2．禁止合伙人在合伙不利时退伙。
合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
1．本协议自各方签字后生效，各方各执一份；
2．未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。
合伙人：________。
___年___月____日。