合同协议具有法律效力，双方应当严格按照合同的约定履行各自的责任。除了合同协议范文外，大家还可以参考相关的法律法规和案例，更好地掌握合同的要点。
专业退还本金协议书范文（20篇）篇一
广东省机电设备招标中心:。
我方为东莞市z物业管理有限公司投标「招标编号为：gmtczz」所提交的`投标保证金__元，请贵中心退还时划到下列帐户：
收款单位：东莞市z物业管理有限公司。
开户银行：东莞市z银行运河岗贝支行。
帐号：
特此申请!
投标人：(盖公章)东莞市z物业管理有限公司。
日期：
专业退还本金协议书范文（20篇）篇二
甲方：
乙方：
甲方为确保厂区内所有的监控系统、设备正常使用，委托乙方负责现有监控系统设备的安装、调试、维修与保养，经双方友好协商特签订如下协议：
甲方厂区内所有的监控系统设备定期保养、故障排除及安装。
1、乙方为保障甲方厂区内所有的监控系统设备正常运转，乙方将指定技术人员为甲方服务。
2、乙方接到甲方设备故障通知24小时内赶到甲方公司尽快排除故障。
3、监控设备及配件、网线等监控器材由乙方负责购买并安装、调试、维修与保养安装网络协议书安装网络协议书。
(1)甲方的责任。
2、乙方在为甲方软、硬件维护的过程当中，如碰到软、硬件重要的'商业数据需提前告知。
(2)乙方的责任。
1、乙方在维护过程中为甲方的商业数据保密，不可泄露第三方知道。
3、保障甲方手机、电脑能掌控厂区内所有平面图像。
4、乙方在为甲方软、硬件维护的过程中，如碰到软、硬件寿命终止或无法维修时，乙方需出资购买新件。
服务费用总额(小写：)，维修验收合格后付款(小写:)，预留(小写：20xx)质保金，质保期xx年安装网络协议书工作报告。
自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字盖章后生效。任何一方不得擅自变更或取消。单方面解除或变更本协议承担全部相关责任。
甲方：
乙方：
签字：
地址：
签字：
电话:。
传真：
电话：
年xx月xx日。
专业退还本金协议书范文（20篇）篇三
单位地址。
联系电话。
委托代理人职务联系电话。
申请事项：
事实与理由：
申请人于年月日在(丢票地址)因(丢票原因)。
丢失汇票/支票张，支付银行全称为，
出票人名称为，
收款人名称为，
票据号码为—，票面金额为，
法院于年月日出具了公告，现公告期已满，不须出具除权判决书特向法院申请退还保证金。
此致
*区人民法院。
专业退还本金协议书范文（20篇）篇四
甲方：法定代表人:住所地:。
乙方：法定代表人:住所地:。
为明确甲乙双方在电力使用和管理中的权利和义务，使乙方安全、合理、有序地用电，经双方协商一致，达成以下协议，共同信守、严格履行。
一、办理用电申请乙电方要写出用电申请(其中包括电压等级、容量和用电地址)，经甲方办公室和公司领导签字同意后，由机动处负责安排专业电气人员根椐情况在合适的地方进行对接操作。
二、用电设施维护管理责任1、甲方与乙方之间的供配电设施，其产权分界点在用户计量表计处，即：分界点电源侧供电设施由甲方负责运行维护和管理;分界点负荷侧用电设施属乙方，由乙方自行运行维护和管理。2、双方分管的供电设施，除另有约定外，未经对方同意，不得操作或更动。当遇到危及电网和用电安全，或可能造成人身伤亡、设备损坏，或违约用电、窃电、欠费时，甲方可根据实际情况更动或操作乙方的供电设备。3、在乙方受电装置内安装的用电计量装置及电力负荷管理装置由甲方负责管理、保护并监视其正常运行，如有异常，及时通知乙方。4、甲方可不定期对乙方的用电情况进行检查，乙方应予配合。
三、供用电设施安全管理责任1、乙方对其所有的电气设备应定期进行检查、检修和试验，做好防触电措施，及时消除设备隐患，预防电气设备事故。22、乙方严禁使用挂钩线、破股线、地爬线和绝缘不合格的导线接电。3、乙方严禁私自改变低压系统运行方式，禁止采用“一地一线”方式用电。?4、乙方严禁拾取断落的电力导线;发现电线松弛对地安全距离不够或断落时，任何人不得靠近，要远离导线危险点、断落点8米，并保护好现场，同时立即报告电工处理;以免扩大事故范围。5、乙方发现有人触电，不要赤手拉触电人，应尽快断开电源。6、乙方应及时对可能危及受电线路廊道的树木、竹子进行修剪或砍伐。7、乙方应按规定安装漏电保护器;乙方未按要求安装漏电保护器、私自解除已安装的漏电保护器及擅自调整漏电保护器整定值，而引起的事故责任由乙方负责。8、乙方漏电保护器的维修应由专业人员进行，运行中遇有异常现象应找甲方电工处理。四、约定事项及违约责任1、乙方未依照约定履行维护检查的义务，导致电气设备带病运行，存在安全隐患的，甲方有权对乙方直接中止供电。2、甲方应对乙方电气设备存在的隐患提出书面整改意见;乙方整改后，应及时进行验收。3、乙方临时用电应事先向甲方书面申请，电力设备安装、临时用电所需电线、插头、插座、开关应符号安全用电的要求;临时用电期间应设专人看管临时用电设施，用完及时拆除。4、乙方私拉乱接、违章用电，由此造成的触电事故，乙方必须依法承担全部法律责任。5、乙方未执行本协议或管理不到位，给甲方或社会带来人身、设备损害的，乙方必须依法承担全部法律责任。
专业退还本金协议书范文（20篇）篇五
甲方：
法定代表人：
乙方：
居民身份证号码：
家庭住址：户口所在地____省___。
鉴于乙方不具备与甲方签订《劳动合同》的主体资格。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条款。
第一条本协议期限为年。本协议于年月日生效，至年月日终止。
第二条乙方承担的工作内容、要求为：(1)(2)(3)(4)(5)。
第三条乙方提供劳务的方式为：定时工作制。
第四条乙方认为，根据乙方目前的健康状况，能依据本协议第二条、第三条约定的'工作内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也2愿意承担所约定劳务。
第五条乙方负有保守甲方商业秘密的义务。乙方负有保护义务的商业秘密主要包括：乙方因为工作所知悉的甲方一切商业机密。
第七条乙方依法缴纳个人所得税，甲方依法代为扣缴。
第八条发生下列情形之一，并符合第十条规定的，本协议终止：
一、本协议期满的;。
二、根据短期工作安排，临时任务完成时;。
三、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。
第九条甲、乙双方若单方面解除本协议，至少需提前一周通知另一方，符合第十条规定的，本协议解除。
第十条出现第八、九条情形的，乙方应在至少一周内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明。乙方完整移交工作后，本协议终止或解除。乙方未完整移交工作给甲方造成损失的，应予赔偿。
第十一条乙方同意医疗费用自理，医疗期内甲方不支付劳务费。
第十二条乙方依据本协议第八条、第九条约定终止或解除本协议，给甲方造成损失的,予以赔偿。
第十三条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议按法律规定执行。
第十四条本协议首部甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址，若在履行本协议中双方有任何争议，甚至涉及仲裁时，该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另一方，否则，造成双方联系障碍，由有过错的一方负责。
第十五条因履行本协议发生争议的，由协议签订地人民法院管辖。
第十六条本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)。
乙方(签章)。
日期：年月日
日期：年月日
专业退还本金协议书范文（20篇）篇六
甲方(委托人)：石家庄华凯电力工程有限公司乙方(被委托人)：
甲乙双方经友好协商，本着平等、自愿、诚实原则，达成以下协议：
一、甲方委托乙方办理110kv增村二回线路()界内的线下伐树木()棵，由甲方赔偿金额元，(大写)并保证本工程施工顺利进行。
二、工作进程1、工期：竣工日期为年月日。2、如果乙方不能保证甲方顺利施工，甲方不支付乙方任何费用，一切责任完全由乙方负责。
三、甲乙双方责任和义务1、甲方责任和义务(1)甲方有义务给乙方提供必要的资料、施工工期。以保证工程的顺利进行。2、乙方责任和义务(1)乙方应在本协议约定的时间内开始工作。(2)乙方应全程跟踪协调施工工作的办理，保证施工的顺利进行，直至工程结束。
四、违约责任1、因甲方未能及时支付协调费用并由此引起的时间延长，由甲方负责。2、甲乙双方均不得擅自修改或解除本协议。协议中如有未尽事宜，须经双方共同协商，协商不成的，按以下两种方式项解决：(1)提请仲裁机构仲裁;(2)向有管辖权的人民法院起诉。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自签订之日起生效，工程结束并付清乙方费用后自动解除。
甲方：石家庄市华凯电力工程有限公司乙方：
签字：签字：
盖章：盖章：
年月日年月日。
专业退还本金协议书范文（20篇）篇七
oooo有限公司（以下称乙方）于2012年10月1日起接管xxxx有限公司（以下称甲方）服务的z小区，因甲方在财务移交时，乙方未收到甲方应移交的56户、金额在56000元z小区业主装修保证金，主要原因是其中有部分业主未交纳甲方的物业管理费，所以乙方没有责任对甲方提供的明细进行核实，为保证乙方接管后对z小区正常的运营管理和服务，减少乙方今后与业主为装修保证金产生不必要的矛盾。经甲乙双方经友好协商，就z小区业主装修保证金退还事宜，达成协议如下：
一、甲方的责任：
1、甲方承诺乙方全权负责z小区业主装修保证金的退还，负责解决相对应的问题，不留任何矛盾和问题给乙方，否侧甲方承担一切后果和责任。就装修保证金退还事宜，甲方将在小区公示告知业主：由甲方全权负责装修保证金的退还。 2、在z小区小区移交后，乙方在收缴物业费过程中，如由于装修保证金的问题与业主发生分歧，甲方的相关负责人必须前来解释并协调相关问题，如甲方拖沓、推诿，造成业主与乙方的矛盾，所造成的一切后果，由甲方承担。
二、押金退还的方式 1、为更好的为业主服务，乙方同意先预放五户的装潢押金，金额5000元在乙方z小区项目处，用于2012年10月1日以后凭a物业或甲方装潢押金凭证，不欠物业管理费的前来退还装修保证金的业主，乙方将根据甲方提供的《装修保证金未退明细表》做好记录，办理退还手续。五户费用结清后由乙方凭装潢押金单跟甲方办理结算，依次类推。如因欠费等其它原因的，乙方不能代办的，乙方及时联系甲方指定人员 g 。该经办人接到电话后1小时内甲方应到z小区办理业主退款事宜，如因甲方拖沓、推诿未能及时前来处理，使得业主与乙方产生矛盾所导致的一切后果，由甲方承担。
三、其它约定：
1、甲方提供的未移交56户、金额在56000元装潢押金作为本合同的附件，
2、本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙各方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
四、合同的效力
1、本合同自甲乙双方法定代表人签字并加盖单位公章之日起生效。
2、本协议一式四份，甲方、乙方、各二份，均具有同等法律效力。
3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 签订地点： 签订地点：
年____月____日 年____月____日
本协议一式四份，双方各执二份。
投标保证金退还协议书
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律，法规，遵守平等，自愿，公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致。就乙方借用甲方资质进行建设工程投标退还保证金时达成协议如下：
1、为了保证甲方在投标期间的顺利投标，在交纳投标保证金时，甲方根据招标文件规定的本项目保证金数额的要求，提前将保证金汇给已方。 2、乙方在收到保证金后，应按照招标文件规定的时间、金额、形式，在交纳投标保证金的截止时间前。用自己的基本账户汇入招标文件所指定的账户内，汇款后将汇款单扫描件发给甲方财务，进行入账。然后根据招标文件的要求进行完成下一步工作。（如招标文件规定在指定银行换取发票）。
3、在开标之后，乙方应在招标中心退还保证金到账后，立即通知甲方并予以退还该项保证金。
（2）若甲方中标后，与招标标人签订合同，并经市公共资源交易服务中心备案后5个工作日内，将投标保证金退还至中标人基本账户。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
自双方签订之日起生效。
甲方代表：
签字（盖章）
年 月 日
乙方代表 签字（盖章）年 月 日
保证金退款协议
甲方：太原市旅汽汽车租赁有限公司
注册号：140106200049209
公司地址：
乙方：
身份证号：
家庭住址：
甲乙双方于＿年＿ 月＿日签订了《汽车租赁合同》，该合同签订之日乙方已一次性向甲方交纳保证金人民币（小写）： 元，（大写）： 元。现双方本着公平公正自愿的原则，经双方友好协商，就解除租赁关系退还该合同项下保证金的相关事项达成如下协议：
一、乙方于＿年＿ 月＿日将所租车辆“大众捷达1.6l（手或自）动时尚型”车辆，其车牌号＿＿＿＿，发动机号＿＿＿，底盘号＿＿＿，交还甲方（开回甲方公司）。
二、甲方及时接收车辆并检查确认乙方在租赁期间：
（一）车辆是否有损坏或丢失，随车证件是否齐全；
（二）乙方是否已缴纳应缴款项（包括但不限于交通违章罚款）；
（三）乙方是否有违约行为。
如果甲方确认乙方在租赁期间车辆及随车证件齐全无损坏，无未缴款项，无违约，则全额退还乙方保证金。
如有车辆及随车证件损坏或丢失，则甲方在保证金中直接扣除相应的维修费用、停运损失及证件补办费用后将剩余保证金退还乙方。
如乙方存在未缴纳的款项，则甲方在保证金中直接扣除相应的款项后将剩余保证金退还乙方。
如乙方在合同履行期间存在违约，则按照《汽车租赁合同》计算违约金，扣除违约金后，将剩余保证金退还乙方。
三、若甲方在接收车辆并检查确认以上事项完成后十个工作日没有退还乙方车辆押金，则赔偿乙方违约金＿＿元（大写：＿＿＿＿＿）。
四、保证金退还明细：车辆维修费＿＿元，证件补办费＿＿元，停运损失＿＿元，乙方未缴款项＿＿元，乙方违约金＿＿元，其他费用＿＿元，扣除以上费用后剩余保证金＿＿元。
本合同自 年 月 日起生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，其他未尽事宜由双方协商解决。
甲方（盖章）：太原市旅汽汽车租赁有限公司
经办人：
乙方（签字）：
签约地点： 年 月 日时间：
专业退还本金协议书范文（20篇）篇八
甲方：
身份证号码：
联系电话：
乙方：
身份证号码：
联系电话：
经甲乙双方协商一致，依据《合同法》、《物权法》等法律，现订立如下共有协议，以维护双方权利。
于年月日，甲乙双方共同出资购买重庆成晋实业有限公司开发的位于重庆市合川区草街镇街道办事处育才路育才天街3幢号房屋。由于办理房产使用权时只登记办理了一方的名字，根据法律的规定，该房产应当归甲乙双方共同拥有，双方都享有该房产的土地使用权房屋产权共有协议书5篇房屋产权共有协议书5篇。甲乙双方现将今后该房屋的产权及归属达成以下协议。
二、房屋处分。共有产权房屋未经共有产权人双方同意并签字，任何一方及第三人不得擅自转让该共有房屋。任何人在没有经过共有人一致同意并签字的情况下，转让房屋的行为无效，由此给共有人造成的损失，应当由无权处分权人进行赔偿。
三、房屋共有产权人的继承人共该共有房产，且拥有对此处共有房产的共有权，继承人共同享有该房产的使用、收益、处分等产权房屋产权共有。
四、共有产权房屋争议解决方式：如在共有产权房屋转让、居住等过程中发生争议，应由双方当事人协商解决，协商不成，可以向房屋所在地人民法院起诉。
五、本协议一式2份，
房产共有签名：
甲方(签名或盖章)。
签订日期：
乙方(签名或盖章)。
签订日期：
专业退还本金协议书范文（20篇）篇九
甲方：
法定代表人:。
住所地:。
乙方：
法定代表人:。
住所地:。
为明确甲乙双方在电力使用和管理中的权利和义务，使乙方安全、合理、有序地用电，经双方协商一致，达成以下协议，共同信守、严格履行。
乙电方要写出用电申请(其中包括电压等级、容量和用电地址)，经甲方办公室和公司领导签字同意后，由机动处负责安排专业电气人员根椐情况在合适的地方进行对接操作。
1、甲方与乙方之间的供配电设施，其产权分界点在用户计量表计处，即：分界点电源侧供电设施由甲方负责运行维护和管理;分界点负荷侧用电设施属乙方，由乙方自行运行维护和管理。
2、双方分管的供电设施，除另有约定外，未经对方同意，不得操作或更动。当遇到危及电网和用电安全，或可能造成人身伤亡、设备损坏，或违约用电、窃电、欠费时，甲方可根据实际情况更动或操作乙方的供电设备。
3、在乙方受电装置内安装的用电计量装置及电力负荷管理装置由甲方负责管理、保护并监视其正常运行，如有异常，及时通知乙方。
4、甲方可不定期对乙方的用电情况进行检查，乙方应予配合。
1、乙方对其所有的电气设备应定期进行检查、检修和试验，做好防触电措施，及时消除设备隐患，预防电气设备事故。
2、乙方严禁使用挂钩线、破股线、地爬线和绝缘不合格的.导线接电。
3、乙方严禁私自改变低压系统运行方式，禁止采用"一地一线"方式用电。
4、乙方严禁拾取断落的电力导线;发现电线松弛对地安全距离不够或断落时，任何人不得靠近，要远离导线危险点、断落点8米，并保护好现场，同时立即报告电工处理;以免扩大事故范围。
5、乙方发现有人触电，不要赤手拉触电人，应尽快断开电源。
6、乙方应及时对可能危及受电线路廊道的树木、竹子进行修剪或砍伐。
7、乙方应按规定安装漏电保护器;乙方未按要求安装漏电保护器、私自解除已安装的漏电保护器及擅自调整漏电保护器整定值，而引起的事故责任由乙方负责。
8、乙方漏电保护器的维修应由专业人员进行，运行中遇有异常现象应找甲方电工处理。
1、乙方未依照约定履行维护检查的义务，导致电气设备带病运行，存在安全隐患的，甲方有权对乙方直接中止供电。
2、甲方应对乙方电气设备存在的隐患提出书面整改意见;乙方整改后，应及时进行验收。
3、乙方临时用电应事先向甲方书面申请，电力设备安装、临时用电所需电线、插头、插座、开关应符号安全用电的要求;临时用电期间应设专人看管临时用电设施，用完及时拆除。
4、乙方私拉乱接、违章用电，由此造成的触电事故，乙方必须依法承担全部法律责任。
5、乙方未执行本协议或管理不到位，给甲方或社会带来人身、设备损害的，乙方必须依法承担全部法律责任。
甲方：
乙方：
日期：
专业退还本金协议书范文（20篇）篇十
甲方：身份证号码：联系电话：
乙方：身份证号码：联系电话：
经甲乙双方协商一致，依据《合同法》、《物权法》等法律，现订立如下共有协议，以维护双方权利。
于年月日，甲乙双方共同出资购买重庆成晋实业有限公司开发的位于重庆市合川区草街镇街道办事处育才路育才天街3幢号房屋。由于办理房产使用权时只登记办理了一方的名字，根据法律的规定，该房产应当归甲乙双方共同拥有，双方都享有该房产的土地使用权房屋产权共有协议书5篇房屋产权共有协议书5篇。甲乙双方现将今后该房屋的产权及归属达成以下协议。
二、房屋处分。共有产权房屋未经共有产权人双方同意并签字，任何一方及第三人不得擅自转让该共有房屋。任何人在没有经过共有人一致同意并签字的情况下，转让房屋的行为无效，由此给共有人造成的损失，应当由无权处分权人进行赔偿。
三、房屋共有产权人的继承人共该共有房产，且拥有对此处共有房产的共有权，继承人共同享有该房产的使用、收益、处分等产权房屋产权共有协议书5篇合同范本。
四、共有产权房屋争议解决方式：如在共有产权房屋转让、居住等。
过程中发生争议，应由双方当事人协商解决，协商不成，可以向房屋所在地人民法院起诉。
五、本协议一式2份，
房产共有签名：
甲方(签名或盖章)。
签订日期：
乙方(签名或盖章)(单间租房协议书)。
xx年xx月xx日。
专业退还本金协议书范文（20篇）篇十一
协议书。
是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签定的书面材料。下面本站小编给大家带来保证金退还协议书范文，供大家参考!
申请人。
法定代表人职务。
单位地址。
联系电话。
委托代理人职务联系电话。
申请事项：
事实与理由：
申请人于年月日在(丢票地址)因(丢票原因)。
丢失汇票/支票张，支付银行全称为，
出票人名称为，
收款人名称为，
票据号码为—，票面金额为，
法院于年月日出具了公告，现公告期已满，不须出具除权判决书特向法院申请退还保证金。
此致
*区人民法院。
申请人。
合肥市政府采购中心：
我公司于年月日向贵中心交纳的(填项目名称、项目编号)履约保证金计元(人民币大写：)，按。
合同。
约定已到期，并无质量缺陷，请予退还。
公司开户名：
开户行全称：
帐号：
联系人：
联系人电话(手机)：
用户(合同甲方)意见：
用户(合同甲方)公章。
投标单位公章：
时间：
致：广东省机电设备招标中心。
我方为东莞市z物业管理有限公司投标「招标编号为：gmtczz」所提交的投标保证金贰万元，请贵中心退还时划到下列帐户：
收款单位：东莞市z物业管理有限公司。
开户银行：东莞市z银行运河岗贝支行。
帐号：5z9。
特此申请!
投标人：(盖公章)东莞市z物业管理有限公司。
日期：年7月20日
专业退还本金协议书范文（20篇）篇十二
合肥市政府采购中心：
我公司于年月日向贵中心交纳的(填项目名称、项目编号)履约保证金计元(人民币大写：)，按合同约定已到期，并无质量缺陷，请予退还。
公司开户名：
开户行全称：
帐号：
联系人：
联系人电话(手机)：
用户(合同甲方)意见：
用户(合同甲方)公章。
投标单位公章：
时间：
专业退还本金协议书范文（20篇）篇十三
甲方：
乙方：
甲方为确保厂区内所有的监控系统、设备正常使用，委托乙方负责现有监控系统设备的安装、调试、维修与保养，经双方友好协商特签订如下协议：
甲方厂区内所有的'监控系统设备定期保养、故障排除及安装。
1、乙方为保障甲方厂区内所有的监控系统设备正常运转，乙方将指定技术人员为甲方服务。
2、乙方接到甲方设备故障通知24小时内赶到甲方公司尽快排除故障。
3、监控设备及配件、网线等监控器材由乙方负责购买并安装、调试、维修与保养安装网络协议书安装网络协议书。
(1)甲方的责任。
2、乙方在为甲方软、硬件维护的过程当中，如碰到软、硬件重要的商业数据需提前告知。
(2)乙方的责任。
1、乙方在维护过程中为甲方的商业数据保密，不可泄露第三方知道。
3、保障甲方手机、电脑能掌控厂区内所有平面图像。
4、乙方在为甲方软、硬件维护的过程中，如碰到软、硬件寿命终止或无法维修时，乙方需出资购买新件。
服务费用总额(小写：)，维修验收合格后付款(小写:)，预留(小写：20xx)质保金，质保期xx年安装网络协议书工作报告。
自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字盖章后生效。任何一方不得擅自变更或取消。单方面解除或变更本协议承担全部相关责任。
甲方：
乙方：
签字：
地址：
签字：
电话:。
传真：
电话：
年xx月xx日。
专业退还本金协议书范文（20篇）篇十四
承租人（乙方）：_____，
身份证号：__________。
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定及双方本着平等、自愿、合法、自愿、诚实信用原则，就租赁土地事宜经协商达成如下协议：
乙方承租甲方土地面积_____平方米，用以____________________。
租赁开始时间为_____年_____月_____日，结束时间为_____年_____月_____日。若土地租赁期限已满，为保证乙方用地，乙方要求延长租赁期限，甲方无条件延长租期；租赁费按年计算。
本协议租金实行（_____年）支付制，租金总额（大写）_____租金支付方式为（现金）。
1、甲方有权按本协议约定向乙方收取相关的租金。
2、协议签订后一天内提供场地。
3、除有明确约定外，不得干涉乙方正常的生产经营活动。
4、乙方完工退场时，甲方不得以任何理由增加费用，干扰乙方退场。
5、甲方应负责协调相邻土地所有人之间的关系及周边道路的使用，相邻土地所有人不得以任何理由阻碍乙方施工生产。
6、甲方应提供出租权的有效证明、身份证、户口本等有效证件，经乙方验证后复印其文件备存。所有复印件仅供本次租赁使用。
1、乙方有权根据需要在承租的土地上新建、扩建、改建永久性或临时性建筑物、构筑物以保证生产，以及种植，如：种树、农作物，和养殖等。
2、乙方不得将租赁的土地使用权，进行转让和抵押给第三方。
3、乙方有义务按本协议约定的时间、方式和数量向甲方支付租金。
4、乙方如果需要改变土地用途的，应事先征得甲方同意并由甲方按有关规定报批后，重新协商。
1、本协议期限满后。
2、本协议有效期限内双方达成终止协议。
3、本协议任何一方因地震、风暴、水灾、战争等不可抗力丧失继续履行本协议的能力。
因不可抗力或其他不可归责于双方的原因，使土地不适于使用或租用时，甲方应协调解决，满足乙方正常使用。如果协调解决不了的，由此造成的损失由甲方承担。
租赁期满或协议因解除等原因提前终止的，乙方应于租赁期满或协议终止后5日内将租赁的场地交还甲方。乙方未按照约定交还的，甲方有权采取必要措施予以收回，由此造成的损失由乙方承担。
协议履行中发生的争议，由双方协商或镇政府有关部门协调解决。
本协议一式二份，甲方一份，乙方一份。自签字盖章之日起生效。
专业退还本金协议书范文（20篇）篇十五
甲乙双方于________年________月________日经人介绍相识，后于________年________月________日订婚，订婚后，经过半年的相处，双方认为性格不合，无法共同生活，经双方平等、自愿协商，就订婚时、订婚后甲方向乙方给付的一系列财物的退还问题，达成如下协议：
一、甲方向乙方支付的财物。
1、戒指一枚(价值人民币________元整)。
2、甲方在订婚时向乙方之弟给付人民币________元整。
3、订婚宴甲方共计花费________元整。
4、乙方前往甲方做客，甲方父母给付乙方________元整。
二、甲乙双方协商一致退还的财物。
1、乙方向甲方退还戒指一枚。
2、乙方向甲方一次性退还人民币________元整。
三、从乙方向甲方退还完毕上述财物之日起，甲乙双方不得再就彩礼问题向对方主张权利，不得再以任何理由干涉对方的生活。
四、如因本协议发生纠纷，由甲乙双方协商解决;协商不一致的向甲方所在地人民法院提起诉讼。
五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自双方签字之日生效。
甲方：_______________乙方：_______________时间：_______________时间：_______________收条今收到(身份证号码：_______________)退还的人民币________元整以及订婚戒指一枚(以上财物为订婚彩礼)。
签收人：_______________。
________年________月________日。
专业退还本金协议书范文（20篇）篇十六
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律，法规，遵守平等，自愿，公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致。就乙方借用甲方资质进行建设工程投标退还保证金时达成协议如下：
1、为了保证甲方在投标期间的顺利投标，在交纳投标保证金时，甲方根据招标文件规定的本项目保证金数额的要求，提前将保证金汇给已方。
2、乙方在收到保证金后，应按照招标文件规定的时间、金额、形式，在交纳投标保证金的截止时间前。用自己的基本账户汇入招标文件所指定的账户内，汇款后将汇款单扫描件发给甲方财务，进行入账。然后根据招标文件的要求进行完成下一步工作。（如招标文件规定在指定银行换取发票）。
3、在开标之后，乙方应在招标中心退还保证金到账后，立即通知甲方并予以退还该项保证金。
（2）若甲方中标后，与招标标人签订合同，并经市公共资源交易服务中心备案后5个工作日内，将投标保证金退还至中标人基本账户。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签订之日起生效。
甲方代表：乙方代表：
签字（盖章）签字（盖章）。
年月日年月日。
甲方：xxxx有限公司。
乙方：oooo有限公司。
oooo有限公司（以下称乙方）于20xx年10月1日起接管xxxx有限公司（以下称甲方）服务的z小区，因甲方在财务移交时，乙方未收到甲方应移交的56户、金额在56000元z小区业主装修保证金，主要原因是其中有部分业主未交纳甲方的物业管理费，所以乙方没有责任对甲方提供的明细进行核实，为保证乙方接管后对z小区正常的运营管理和服务，减少乙方今后与业主为装修保证金产生不必要的矛盾。经甲乙双方经友好协商，就z小区业主装修保证金退还事宜，达成协议如下：
甲方的责任：
1、甲方承诺乙方全权负责z小区业主装修保证金的退还，负责解决相对应的问题，不留任何矛盾和问题给乙方，否侧甲方承担一切后果和责任。就装修保证金退还事宜，甲方将在小区公示告知业主：由甲方全权负责装修保证金的退还。
2、在z小区小区移交后，乙方在收缴物业费过程中，如由于装修保证金的问题与业主发生分歧，甲方的相关负责人必须前来解释并协调相关问题，如甲方拖沓、推诿，造成业主与乙方的矛盾，所造成的一切后果，由甲方承担。
二、押金退还的方式。
1、为更好的为业主服务，乙方同意先预放五户的装潢押金，金额5000元在乙方z小区项目处，用于20xx年10月1日以后凭a物业或甲方装潢押金凭证，不欠物业管理费的前来退还装修保证金的业主，乙方将根据甲方提供的《装修保证金未退明细表》做好记录，办理退还手续。五户费用结清后由乙方凭装潢押金单跟甲方办理结算，依次类推。如因欠费等其它原因的，乙方不能代办的，乙方及时联系甲方指定人员g。该经办人接到电话后1小时内甲方应到z小区办理业主退款事宜，如因甲方拖沓、推诿未能及时前来处理，使得业主与乙方产生矛盾所导致的一切后果，由甲方承担。
三、其它约定：
1、甲方提供的未移交56户、金额在56000元装潢押金作为本合同的附件，2、本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙各方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
四、合同的效力。
1、本合同自甲乙双方法定代表人签字并加盖单位公章之日起生效。
2、本协议一式四份，甲方、乙方、各二份，均具有同等法律效力。
3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具。
有同等的法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
签订地点：签订地点：
年____月____日年____月____日。
本协议一式四份，双方各执二份。
发包人（全称）：四川美术学院。
承包人（全称：重庆建工第三建设有限责任公司。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同中得未尽事宜协商一致，特订立补充协议一。
一、根据承、发包人双方签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程》施工合同中专用条款第4.2条履约担保4.2.1条“按照投标文件的规定，承包人向发包人以现金（转账支票）方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金”。
由于该条未明确履约担保金的退还具体时间，现补充明确为：按照投标文件的规定，承包人向发包人以现金（转账支票）方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金，基础工程完工，经验收合格由发包人及监理人书面确认后7日内发包人向承包人退还履约保证金总额的20%（无息退还）；主体结构完工，经验收合格由发包人及监理书面确认后7日内退还履约保证金总额30%（无息退还），承包人承包范围内的工程全部完工，经发包人及监理人书面确认后7日内退还剩余的50%（无息退还）。
二、其他本补充协议若与原施工合同不一致的按本补充协议执行。此补充合同未涉及的条款，执行发包人与承包人签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同》。本补充协议与原施工合同具有同等法律效力。
三、本协议一式捌份，发包人、承包人各执肆份。
发包人：承包人：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
电话：电话：
20xx年月日20xx年月日。
甲方：太原市旅汽汽车租赁有限公司。
注册号：***。
公司地址：
乙方：
身份证号：
家庭住址：
甲乙双方于＿年＿月＿日签订了《汽车租赁合同》，该合同签订之日乙方已一次性向甲方交纳保证金人民币（小写）：元，（大写）：元。现双方本着公平公正自愿的原则，经双方友好协商，就解除租赁关系退还该合同项下保证金的相关事项达成如下协议：
一、乙方于＿年＿月＿日将所租车辆“大众捷达1.6l（手或自）动时尚型”车辆，其车牌号＿＿＿＿，发动机号＿＿＿，底盘号＿＿＿，交还甲方（开回甲方公司）。
二、甲方及时接收车辆并检查确认乙方在租赁期间：
（一）车辆是否有损坏或丢失，随车证件是否齐全；
（二）乙方是否已缴纳应缴款项（包括但不限于交通违章罚款）；
（三）乙方是否有违约行为。
如果甲方确认乙方在租赁期间车辆及随车证件齐全无损坏，无未缴款项，无违约，则全额退还乙方保证金。
如有车辆及随车证件损坏或丢失，则甲方在保证金中直接扣除相应的维修费用、停运损失及证件补办费用后将剩余保证金退还乙方。
如乙方存在未缴纳的款项，则甲方在保证金中直接扣除相应的款项后将剩余保证金退还乙方。
如乙方在合同履行期间存在违约，则按照《汽车租赁合同》计算违约金，扣除违约金后，将剩余保证金退还乙方。
三、若甲方在接收车辆并检查确认以上事项完成后十个工作日没有退还乙方车辆押金，则赔偿乙方违约金＿＿元（大写：＿＿＿＿＿）。
四、保证金退还明细：车辆维修费＿＿元，证件补办费＿＿元，停运损失＿＿元，乙方未缴款项＿＿元，乙方违约金＿＿元，其他费用＿＿元，扣除以上费用后剩余保证金＿＿元。本合同自年月日起生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，其他未尽事宜由双方协商解决。
甲方（盖章）：太原市旅汽汽车租赁有限公司。
经办人：
乙方（签字）：
签约地点：
时间：年月日。
专业退还本金协议书范文（20篇）篇十七
甲乙双方于__________年__________月_____日经人介绍相识，后于__________年__________月_____日订婚，订婚后，经过半年的相处，双方认为性格不合，无法共同生活，经双方平等、自愿协商，就订婚时、订婚后甲方向乙方给付的一系列财物的退还问题，达成如下协议：
一、甲方向乙方支付的财物。
1、戒指一枚(价值人民币__________元整)。
2、甲方在订婚时向乙方之弟给付人民币__________元整。
3、订婚宴甲方共计花费__________元整。
4、乙方前往甲方做客，甲方父母给付乙方__________元整。
二、甲乙双方协商一致退还的财物。
1、乙方向甲方退还戒指一枚。
2、乙方向甲方一次性退还人民币__________元整。
三、从乙方向甲方退还完毕上述财物之日起，甲乙双方不得再就彩礼问题向对方主张权利，不得再以任何理由干涉对方的生活。
四、如因本协议发生纠纷，由甲乙双方协商解决;协商不一致的向甲方所在地人民法院提起诉讼。
五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自双方签字之日生效。
甲方：______________。
乙方：______________。
________年____月____日。
专业退还本金协议书范文（20篇）篇十八
甲方：
身份证号码：
联系电话：
乙方：
身份证号码：
联系电话：
经甲乙双方协商一致，依据《合同法》、《物权法》等法律，现订立如下共有协议，以维护双方权利。
于年月日，甲乙双方共同出资购买重庆成晋实业有限公司开发的位于重庆市合川区草街镇街道办事处育才路育才天街3幢号房屋。由于办理房产使用权时只登记办理了一方的名字，根据法律的规定，该房产应当归甲乙双方共同拥有，双方都享有该房产的土地使用权房屋产权共有协议书5篇房屋产权共有协议书5篇。甲乙双方现将今后该房屋的产权及归属达成以下协议。
二、房屋处分。共有产权房屋未经共有产权人双方同意并签字，任何一方及第三人不得擅自转让该共有房屋。任何人在没有经过共有人一致同意并签字的情况下，转让房屋的行为无效，由此给共有人造成的损失，应当由无权处分权人进行赔偿。
三、房屋共有产权人的.继承人共该共有房产，且拥有对此处共有房产的共有权，继承人共同享有该房产的使用、收益、处分等产权房屋产权共有。
四、共有产权房屋争议解决方式：如在共有产权房屋转让、居住等过程中发生争议，应由双方当事人协商解决，协商不成，可以向房屋所在地人民法院起诉。
五、本协议一式2份，
房产共有签名：
甲方(签名或盖章)。
签订日期：
乙方(签名或盖章)。
签订日期：
专业退还本金协议书范文（20篇）篇十九
甲乙双方经过友好协商，愿意在互惠互利、风险共担的原则下，共同发展_________品牌时装销售。乙方在承认和尊重甲方的专利行使权、商誉、业务水平和经营管理的原则下，达成以下协议，共同遵照执行。
甲方同意乙方在_________进行_________品牌时装之代理销售;在协议期内，乙方享有该市由甲方所授予的代理/销售_________品牌时装的权利和义务，并使用_______形式装修店铺。乙方所开的专卖店及专卖柜地点需征得甲方同意，专卖店面积不可小于_______平方米/店，专卖柜面积不可小于_________平方米。
1.甲方向乙方提供相关有效证件(复印件)，包括营业执照，商标注册证书。
2.乙方则需向甲方提供有效的营业执照(复印件)，乙方在专卖店(柜)内必须销售甲方提供之商标货品，不可销售、储存或以任何形式宣传非由甲方提供之货品。
3.乙方为_________时装之经营者，自负盈亏，一切有关租赁、税务问题由乙方自行处理，甲方不负任何责任。
1.在协议期乙方购买甲方货品的价格为参考零售牌价折。(其它特价商品另议)。
2.每笔交易独立结算，款到出货。
1.甲方于每季商品发表会时，乙方可现场预定货，预定货品需预付货额定金。
2.开季后，追加货品时，一律现款现货。
3.甲方应将预定金的`货品、货源确定，按时、按量、按质送交乙方。
4.若甲方在全国范围内打折，提前二周通知乙方，相应让扣1%-5%。
5.该地区由甲乙双方协商设定最低进货额为_________，月平均进货额为_________。若当月进货额超出最低平均进货额，则多余部分可转入下月计算;若当月进货额不足月最低平均进货额，则不足部分需保留于甲方。达到目标进货额甲方将返扣1%-2%作为奖励，在以后货款中抵扣。
乙方开设专卖店的装修格调需按甲方的同意要求完成;。
甲方将提供装修格式、图纸和材料的资料，装修费用由乙方承担。
甲方提供宣传推广指导性策略、相应的宣传资料及宣传品;。
乙方在协议期间的广告宣传，必须符合_________品牌产品形象。任何损害、破坏行业将导致追究及赔偿，甲方有权终止本协议。
乙方指定货物的交运方式，甲方负责代理交运手续，乙方在提货后，一切有关保险、运费由乙方自行承担。
甲方向乙方提供店面管理的整套资料文件，对乙方所开店面不符合甲方要求之处，甲方有权提出改进意见。
乙方所聘用的人员于上岗前应进行岗前培训，如因条件所限不能培训，甲方可替乙方代为培训。
乙方每周一传真上周销售明细、销售状况分析。每月25日将实际库存情况以传真的形式报给甲方。甲方应及时发货及补货，帮助乙方分析市场情况。
1.甲方允许乙方在协议期间在营业范围内使用甲方商标和文字。
2.乙方未经甲方书面同意，不得将商标的标识和文字用于经营范围外。
3.乙方不得直接或间接参与或牵涉任何与甲方商标相似近似之货品的制造、运送和销售行为。
4.乙方如发现任何仿冒甲方商标之货品，需及时通知甲方，并全力协助甲方之取缔行为。
1.甲方同意予乙方依每月交易总额、于次月15日前提出_________%的退货率，逾时概不受理。
2.乙方二次追加的商品，甲方概不受理退换货。
此协议一式_________份，甲乙双方各执_________份，具同等法律效力，其他未尽事宜，甲乙双方协商解决。
甲方(盖章)：_________。
乙方(盖章)：_________。
代表人(签字)：_______。
代表人(签字)：_______。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
签订地点：_____________。
签订地点：____________。
专业退还本金协议书范文（20篇）篇二十
我公司于______年______月______日向贵中心交纳的(填项目名称、项目编号)履约保证金计________元(人民币大写：______)，按合同约定已到期，并无质量缺陷，请予退还。
公司开户名：______。
开户行全称：
帐号：______。
联系人：______。
联系人电话(手机)：______。
用户(合同甲方)意见：________。
用户(合同甲方)公章______。
投标单位公章：________。
时间：________年________月________日。