施工是工程建设的重要环节,它直接关系到工程项目的质量和进度。以下是一些值得借鉴的施工总结范文,供大家参考和学习。
建筑工程施工起诉状(热门12篇)篇一
甲方:
乙方:
根据《民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称:地点:
二、承包方式。
四、合同价款。
五、付款方式。
六、总工期要求个工作日。
七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任。
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款元。
九、工程质量、安全及保修。
1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法。
未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:
第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:
代表:代表:
日期:
建筑工程施工起诉状(热门12篇)篇二
法定代表人张红英,职务董事长
电话:_________________
被告:_________________北京____房地产开发有限公司
法定代表人隋心梅,职务总经理
住北京市通州区梨园镇工业区号,邮编:_________________
电话:_________________
案由
建设工程施工合同纠纷
诉讼请求
3、本案的诉讼费用由被告负担。
事实与理由:_________________
此致
北京市通州区人民法院
具状人:_________________北京新兴建筑材料有限公司
法定代表人:_________________
____年_____月_____日
建筑工程施工起诉状(热门12篇)篇三
诉讼请求。
事实与理由。
此致
__________市__________区人民法院。
具状人:________________有限公司。
法定代表人:______________。
_____________年__________月__________日。
建筑工程施工起诉状(热门12篇)篇四
xxxxxxxxxxxxxxx。
xxxxxxxxxxxxxxx。
交底提要。
分项工程名称。
交底日期
安全交底内容:。
2、作业人员必须熟知本工种的操作规程和施工现场的安全生产制度,不违章作业,对违章作业的指令有权拒绝。
3、作业人员进入现场必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动保护用品。
4、作业前必须认真检查个人劳动防护用品、生产工具。
5、操作人员必须身体健康持有效操作证,方可独立操作。酒后及患有高血压、心脏病、癫痫症的人员,严禁参加高空作业。
6、现场的特种作业人员,必须按《特种作业人员安全技术考核管理规定》经专门培训,经考核合格后持证上岗。
7、上班前的准备工作:。
1)检查所使用的工具。如手柄等有无松动、断裂或不牢靠。如有问题,必须修复。
2)个人安全防护用品是否戴好,如安全帽、安全带、手套等。
3)检查作业环境,排除不安全因素。
4)不允许穿拖鞋或塑料底等易滑鞋进行作业。
5)施工现场严禁吸烟,严禁嬉戏打闹。
7)打眼时,锤头不得松动,作业人员必须戴好防护眼镜,楼板、砖墙打、钻透眼时,板下、墙后不得有人靠近。
8、作业中的安全要求:。
1)作业高度在2m和2m以上时,必须设置安全防护设施。当安全防护设施不到位时,不得登高作业。
2)操作人员登高必须走人行梯道,严禁利用脚手架攀登上下。
3)在架子上工作,工具和材料要放置妥当,不准随便乱扔,严格控制脚手架施工荷载。
4)施工中不准随意拆除、斩断脚手架软硬拄结,不准随意拆除脚手架上的安全设施,如妨碍施工必须经项目施工负责人批准后,方能拆除妨碍部位。
5)支架安装位置必须准确,螺栓安装牢固。
7)支架切割下料,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作时面部要避开。
9)切割机、电锤等施工机械设备未做有效接地前,不准通电试机。
10)电动工具是否正常工作,电源导线有无破损,插头是否安好,金属外壳的电钻还必须带好绝缘的防护用品,并带好检查过的移动开关箱。
9、作业中注意事项:
1)按照施工方案的要求作业;
2)危险作业不得单独操作,要二人同时操作,必要时派人监护。
3)作业场所严禁吸烟,并设有消防器材。
6)支架安装位置必须准确,螺栓安装牢固;
7)线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作;
11)设备未做有效接地前,不准通电试机;
12)上、下楼层时,必须注意安全,严禁边走边嬉戏打闹。
13)传递物品时,禁止上下抛掷。
14)对存放易燃物品的房间应认真做好防火措施,并按规定建立防火标牌和设置消防器材。
15)对易燃易爆、有毒物品的使用要按规定执行,指定专人设库存分类管理,明火作业和易燃、易爆物品隔离,操作之后,要检查现场。严格按机具的操作规程使用各类电动工具时,严禁违章作业。使用各类电动机具时应注意电压范围,以确保机具的正常运转。
10、作业中遇到问题时:。
1)作业中如发现工程进度较快,而安全防护设施末及时到位,应立即向施工负责人汇报,确保作业安全。如采光井、阳台处离墙开档间距过大,不得擅自找块木板随意铺设,应向施工负责人汇报,派专人设置可靠立足点,方可施工。
2)作业过程中如遇到工伤事故,应立即停止作业,迅速找人汇报。同时,抢救和帮助伤员脱离险境。
3)作业过程中,如发现光线不够,不得私自乱接乱拉电线,应向施工负责人汇报,找专业电工安装。
4)施工现场任何人严禁擅自拆除施工现场的脚手、安全防护设施和施工现场安全标志,如需拆除,须由项目负责人会同施工员商议,并在采取相应措施后方可由有关工种进行操作。
5)施工现场的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置必须符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程,并应有产品合格证和使用说明书。
6)施工现场使用的登高扶梯必须坚实稳固,不得缺档,梯阶的间距不能大于30cm,扶梯使用时,在连接处要用金属卡或铁丝绑牢,人字梯中间需有拉结绳,且梯子下脚应有防滑措施,倾斜的坡度以60°为宜,以满足施工的要求。
7)现场的四口、五临边不准堆放材料,不准用作预制场地。
8)施工使用的工具应定期检查性能状况,特别是受力工具应完整,以防因滑脱、打滑等意外,造成伤人、伤己。
9)手持电动工具的电源线不得任意加长,使用工具附近必须设置可控制电源的配电箱(盘),供应急启闭。
11)切割机必须一机一闸、一漏、一箱(所有用电拖箱都必须实行“四个一”),并装有随机开关,一、二次线接头应有防护装置,二次线应用线鼻子连接,焊机外壳必须有良好的接地。
12)现场室外使用的电焊机应有防雨、防潮、防晒的措施,长期停用的焊机使用前须检查绝缘电阻不得低于0.5ω,接线部分不得有腐蚀和受潮现象。
13)焊钳与线的连接应牢固紧密,地线(搭铁线)及龙头线都不得搭在易燃易爆和带有热源的物体上,地线不得接在已运行的管道、机床设备和建筑物金属架或铁轨上。
14)施工机械应每周进行检查,以免因潮湿使施工机械出现外壳带电等漏电现象。
15)凡是进人施工现场的各类机械设各,必须执行相应规定,严禁违章操作。
16)交流焊机必须加装二次空截保护装置,否则严禁使用。
17)在进行焊割作业时必须严格执行“十不烧”规定。
18)非电工严禁擅自拉接用电器具和电线。
11、在有预留洞口、电梯井道口或有安全警示牌的地方进行安装作业时,应做好防滑、防坠措施,以防坠落事件的发生。
12、搬运设备,管材等重物之前要清理好道路,注意脚下、头上。搬运时众人要密切配合,精力集中,听统一指挥,步调一致,以防发生危险。
15、各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作。下层操作必须在上层高度确定的可能坠落半径以外,不能满足时,应设置硬隔离安全保护层。
16、临时施工设施井然有序,加工场地、库房、办公室、宿舍的建造符合安全和防火要求,现场每天打扫干净,垃圾及时清运。工程施工要保持工完场清,多余材料要归堆,废料、下脚料及时回收,保证有条有理,干一层清一层。并将垃圾运到指定垃圾站,做好现场的环境保护。施工现场材料、成品、半成品等分区堆放,做到成排、成捆有序,防潮材料有可靠防潮措施。
17、施工现场机械设备整洁,安全保护装置齐全可靠,并按规定设置机具安全操作规程牌,电气开关箱应带锁。施工现场人员遵守国家有关法律法规,遵守社会公德、职业道德和职业纪律,妥善处理现场周围的公共关系,工地内治安秩序良好。
18、上下班期间注意交通安全,严禁违章驾驶。
参加单位。
交底人签字。
见证人签字。
接受交底人。
序号。
工种。
姓名。
日期
备注:本交底内容一式二联、一联项目部保存,另一联班组保存。
建筑工程施工起诉状(热门12篇)篇五
原告:法定代表人,职务董事长,住xx市xx区xx街号楼xx室,邮编:电话:。
被告:x公司,法定代表人,职务总经理,住xx市xx区号,邮编:电话:。
诉讼请求。
3、本案的诉讼费用由被告负担。
事实与理由。
原告与被告于x年xx月xx日签订了工程施工合同,按照合同约定,原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目b区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工,工期为50天,从x年xx月xx日至x年xx月xx日。合同还约定工程款的5%作为保修款,保修期自竣工之日起18个月,项目最后的结算金额为1245184.72元,所以被告留存保修款62259.24,保修期至x年xx月xx日。然而,过了保修期后,该项目并未发现质量问题,被告却以种种理由拒绝返还保修款。
原告认为,被告拒绝返还保修款的行为已构成违约,严重损害了原告的合法权益,故依《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,特向贵院提起诉讼,请求依法裁判。
此致
xx市xx区人民法院。
具状人:x有限公司。
法定代表人:。
x年xx月xx日。
1、承包人没有资质,导致合同无效。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条,“建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定,认定无效:一、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;二、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;三、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。”在建设工程合同中,经常会出现一些非法转包,违法分包的情况,违反了法律的禁止性规定导致合同无效,以至于当事人的合法利益受到损害。或者签订合同的承包人是挂靠经营,自己根本不具备承包工程的资格。因此,在签订合同时,发包人或者业主要严格的对承包人的资格进行审查,以免发生纠纷。
2、拖欠工程款。
工程款拖欠也是建设工程合同发生纠纷的主要原因之一。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,第26条,“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”司法解释为了维护实际施工人的利益,规定了发包人对于欠付工程款的责任。因此在合同的订立时,当事人最好约定违约金,这样可以约束发包人或者分包人的行为。
如有侵权,请联系删除。
建筑工程施工起诉状(热门12篇)篇六
合同编号:
需方(以下称甲方):
签订日期:年月日
供方(以下称乙方):
签订地点:
根据《中华人民共和国合同法》,经甲乙双方友好协商,就甲方委托乙方定做用于的不锈钢事宜,达成如下协议,以资共同遵守。
一、乙方按照甲方订货要求提供以下货物:
1:不锈钢地脚线及修边线2:信报箱3:电梯门套。
二、数量、单价及合同预算金额。
备注:
1.以上表格所涉及的数量、尺寸、规格依据甲方所提供的加工。
图纸为准,此图纸将作为附件一附于此份合同后。
2.此报价包括为成品加工价,已含括刨坑、磨边、抛光等加工费用。同时此报价已含贴膜、包装及到广州运费。不含税,如需含税则另加5%。
3.以上三类产品中,地脚线、修边线及信报箱仅供材料,不包安装。电梯门套为包工包料。
四、加工及验收:甲方须在合同签订之日起3天内提供完整,尺寸。
准确无误并由甲方负责人签字确认的加工图纸给乙方按图加工。不锈钢材质按304执行,所有供货不锈钢板的板材材质及厚度必须符合gb1220-92「84」及ocr18ni9等国家及行业标。包装采用保护胶纸保护、纸皮(或泡沫纸)包装(运输途中产品保护由乙方负责。货物经甲方验收后,交由甲方负责保管。
五、验收手续:供货方货到现场,甲方或其工作人员只对外观可视。
面进行有无表面保护膜破损导致划伤或挤压变形验收及对数量进行核对签收,甲方在安装过程中发现存在工艺质量问题时通知乙方后,乙方须在8小时内到达现场进行鉴定,情况属实的情况下乙方需无条件对存在问题的产品进行更换。
六、乙方送到现场之货物,甲方授权为指。
定签收人,若授权有变更,以甲方书面函告为准。七、付款及结算方式。
(1)自合同签订之日起三天内甲方应支付合同总金额的10℅即人民币订金给乙方,定金最后一批货款冲抵结清。
(2)乙方在发货前把发货数量清单传真给甲方确认,甲方在确认后签字回传给乙方,乙方在收到发货单确认的当天发货。货到工地后经甲方抽样验收后,如送材料为本合同第一条款中第1、2项材料则甲方支付该批货款给乙方。如所送材料为本合同第一条款中第3项材料,那么乙方需安装完毕,甲方验收合格后结算货款。
(3)甲方付款方式可为支票或网银结算,收款帐户为乙方指定帐户。甲方支付现金的收取人必须出具乙方授权委托、收款并须加盖公章。乙方在收取甲方支付的支票或汇款结算的金额时,必须提供等额的相应票据,否则甲方有权拒付材料款项。
九、乙方责任及违约责任:按时保证质量交货,提供产品质量合格证及产品质量保证书,乙方的产品在质量保证期内出现的任何质量问题均视为该产品不合格,甲方有权保留追究乙方相关经济损失及相关法律责任之权力。乙方产品不能按时交货的,每逾期一日按合同暂定价款的1%向甲方支付违约金,违约金总数不超过合同暂定货款的20%;乙方产品若连续出现批量或严重不合格及供货逾期超过十天严重滞后的,甲方有权解除本合同,且乙方应承担由此给甲方造成的损失。
十一、不可抗力:甲、乙双方任一方由于不可抗力(如严重自然灾害、战争、瘟疫)不能履行或不能完全履行合同时,应尽快向对方通报理由,经有关主管机关证明后,可允许延期履行、部分履行规定的,不以违约论。对这些货物的处理方法,可由甲、乙双方协商决定。十二、图纸及责任:
1、甲方负责提供该单项工程所有图纸,乙方需安排设计到现场测量出图,在接到甲方要求一天内到场,在每批加工图纸上须经甲方盖章或其委托人签名方为有效。
2、甲方确定的加工图纸需变更时应在乙方未生产前以书面形式提出,否则,应当赔偿乙方因此承受的实际损失(当乙方收到甲方书面指令时,乙方已经开始生产的,应立刻停止生产,否则甲方不予以承担责任及损失)。
(1)甲方:提供所需铝板的规格、尺寸、数量、并确定加工图纸及加工技术要求、货到现场后的验收、保管和按合同约定付款等。
(2)乙方:根据甲方确认的图纸及加工技术要求、尺寸清单、供货期提供符合本合同约定的不锈钢。
十四、产品的图纸变更:在执行合同过程中,产品加工图纸变更需双方确认。若甲方提供尺寸、图纸超出合同约定加工质量标准,则该批量交货期起始时间以甲乙双方最终确认后的不可变更的尺寸图纸之日起计。
十五、争议解决:基于本合同产生任何争议由双方友好协商解决,协商不成提交工程所在地的人民法院依法裁决。
十六、合同生效:本合同一式四份。自双方签章之日起生效,乙、甲双方各执两份,每份均具同等法律效力。经双方确认的附件为合同正文组成部分,与本合同具相同效力。
甲方:(签章)。
乙方:(签章)。
代表人:(签章)。
代表人:(签章)。
开户银行:。
开户银行:
帐号:
帐号:
建筑工程施工起诉状(热门12篇)篇七
签约双方:
发包人:xxx(以下简称甲方)。
承包人:xxx(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,就乙方承接该项目所涉及的双方权利与义务等事项签定本合同,双方共同遵守:
一、工程概况:
(一)施工内容:xxx等。
(二)施工地点:xxx。
(三)工期要求:工程定于20xx年x月x日开工,20xx年x月x日竣工。
二、工程费用:
工程暂定合同价x元(大写:x万元整)(工程造价最终以审计为准)。
三、资料和提交:
1、本合同签订之日起,乙方按甲方指定施工内容进行施工。
四、工程款结算依据及价款确定:
1、结算依据:施工合同、工程量确认单、认价单、现场签证等相关资料。
2、工程结算:工程最终结算价根据业主、监理(如有时)施工现场确认竣工图及相关资料计算工程量,按20xx年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。
2.1、规费按承包人的《规费取费证》核定费率进行计取。
2.3、税金、人工费、机械费按本工程施工期间相关文件执行。
2.4、材料价格按施工期同期成都市《工程造价信息龙泉驿区价格信息》计取,如《工程造价信息龙泉驿区价格信息》中没有的材料,按业主根据市场调查签认价格计取。
2.5结算总价扣除主材(主材参照川建造价发[20xx]75号约定为:钢材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、沥青及沥青砼、砖、汽油、柴油、定额中的未计价材料、建设单位根据市场调查签认价格材料)后下浮7%为合同最终结算价;工程最终造价以业主委托相关审计部门审计为准为准。
3、施工期的水、电费用由乙方负责承担。
五、付款方式:
1、工程施工完毕经验收合格后三十日内支付暂定合同总价的60%。
2、工程施工完毕验收合格并经审计后三十日内支付至审定总价的95%。
3、质保金为审定总价的5%,在质量责任缺陷通知期(12个月)满后14日内(无息)付清。
六、工程质量及验收:
本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求,质量合格。
七、甲方的责任:
八、乙方的责任:
1、按照第一条(二)项中所规定的施工内容进行施工,确保工程质量,按照合同规定的时间如期完工和交付使用。
2、在国家规定的保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题,免费无偿修理。
九、特别约定:
1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故,均由乙方负责,并承担相关医疗、赔偿费用。
2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用,由双方共同协调处理。
3、乙方进购的材料需经甲方认质、认价后使用,并由乙方自行负责看管。
4、承包人应按发包人的指令,完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。
并支付违约金。
6、承包人进入现场施工,应做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染,承包人应该有专人负责跟踪打扫;场内的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作;现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除。
7、承包人必须遵守本地区建设相关部门、业主、所属社区等对安全文明施工、环境保护等管理的规定;负责处理附近居民对施工环境的意见及建议。
8、承包人提交的竣工结算,经委托的审核单位审核后,如结算最终审减率大于5%,则审减金额大于5%以上部分的审计费(按审减额的3%计算)用由承包人承担。
十、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。
十一、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效,以作为法律依据留存,双方必须共同遵守,如任何一方不遵守本合同而造成损失,则由违约方承担全部责任。
十二、合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。
甲方法定代表人:
乙方法定代表人:
甲方委托代理人:
乙方委托代理人:
甲方盖章:
乙方盖章:
日期:
开户银行:
电话:
帐号:
日期:
电话:
建筑工程施工起诉状(热门12篇)篇八
甲方:。
乙方:。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称:地点:。
二、承包方式。
三、工程承包内容。
四、合同价款。
五、付款方式。
六、总工期要求___个工作日。
七、甲方责任。
1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任。
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款元。
九、工程质量、安全及保修。
1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法。
未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:。
第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。
甲方:。
乙方:。
代表:代表:。
____年__月__日。
建筑工程施工起诉状(热门12篇)篇九
甲方:乙方:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称:地点:
二、承包方式。
三、工程承包内容。
四、合同价款。
五、付款方式。
六、总工期要求个工作日。
七、甲方责任。
1、甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。
2、甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任。
1、乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。
2、因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款元。
九、工程质量、安全及保修。
1、乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。
2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3、工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法。
未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:
第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:
代表:代表:
建筑工程施工起诉状(热门12篇)篇十
发包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
工程地点:
承包范围:
承包方式:
工程质量:
合同价款(人民币大写):
第2条甲方工作。
开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份,并向乙方进行技术交底。提供施工所需的场地(即“承包范围”)清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍,如甲方因未能做到以上要求,而导致延误工期,工期顺延。
向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设施,并说明注意事项。
第3条乙方工程。
开工前天,向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并与甲方进行现场交底。(或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。
第4条关于工期的约定。
甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
第5条关于工程质量及验收的约定。
本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(jgj73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gbj300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
第6条关于工程价款及结算的约定。
双方商定本合同价款采用第种。
a、固定价格b、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算)。
第7条关于材料供应的约定。
本工程乙方负责采购供应的材料、设备(见附表),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值%的保管费。由乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。
第8条有关安全生产和防火的约定。
方提供的施工图纸或作法说胆,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。
第10条奖励和违约责任。
由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方元,甲方不按照合同约定付款,每延期一天,按付款额的%支付违约金。
第11条保修。
本合同保修期为竣工之日算起,为期年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。
第12条争议或纠纷处理。
本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的,本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。
第13条其他约定。
第13条附则。
本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。
本合同正本两份,双方各执一份。副本份,甲方执份,乙方执份。
本合同履行完成后自动终止。
附件资料。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
授权代表(签字):授权代表(签字):
单位地址:单位地址:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
户名:户名:
帐号:帐号:
建筑工程施工起诉状(热门12篇)篇十一
甲方:
身份证号码;。
乙方:
身份证号码;。
丙方:
身份证号码;。
第一条联合宗旨、项目和范围。
联合经营宗旨:共同投资、共同经营、共担风险联合经营项目:建筑工程。
第二条联合投资各方均以该项目开发负责人与甲方所签订的《》工程前期垫资价款作为联合投资范围。
第三条联合投资方式、比例、核算方式。
投资方式:
(1)甲方以现金作为投资。(投资)。
(2)乙方以现金作为投资。(投资)。
(3)丙方以现金作为投资。(投资)投资比例:
(1)甲方占工程项目的%(按%出资,承担亏损,享受分红)。
(2)乙方占工程项目的%(按%出资,承担亏损,享受分红)。
(3)丙方占工程项目的%(按%出资,承担亏损,享受分红)。
核算方式:仅合经营的范围实行独立核算。
第四条联营各方的权利义务。
甲方:对联合经营范围的全部行使建设性意见表决权,享有红利、出资、承担亏损及承担法律责任的义务。
乙方:对联合经营范围的全部行使建设性意见表决权,享有红利、出资、承担亏损及承担法律责任的义务。
丙方:对联合经营范围的全部行使建设性意见表决权,享有红利、出资、承担亏损及承担法律责任的义务。
第五条利润分配与风险承担。
联合经营范围的全部所得,在除去全部成本和开支后,其余为红利,按投资比例分配。
该项目独立经营,独立核算,自负盈亏,联合投资双方对该债务在投资范围内,按投资和分红比例承担亏损。
第六条联合投资各方按约定投资多少按实际需用、
第七条违约责任。
1、联营任何一方未按本合同第三条依期如数支付投资时,视为违约,每逾期壹日,违约方应向联营体缴付其投资额的1%作为违约金。
2、由于联营任何一方违约,造成成本合同不能履行或不能完全履行时,除应按投资额的10%支付违约金外,守约方有权要求并终止合同,并要求违约方赔偿全部经济损失。如守约方同意继续履行合同,违约方应赔偿其违约行为给联营体造成的损失。
第八条本合同如有未尽事宜,由双方共同协商并签订补充协议,该补充协议与本合同书具备同等法律效力。
第九条本合同书一式三份,甲、丙和各方各执一份,本合同书经甲、乙、丙各方盖章或签字捺印后发生法律效力。
甲方:
乙方:
丙方:
××年××月××日。
建筑工程施工起诉状(热门12篇)篇十二
按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《山东省建设工程合同监督管理办法》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
1、工程名称:__________________。
2、工程地点:__________________。
3、承包范围:__________________。
4、承包方式:__________________。
5、工期:本工程自_________年_________月_________日开工,于_________年_________月竣工。
6、工程质量:合格。
7、合同价款(人民币大写):_________(预算清单作为合同附件)。
1、开工前3天,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电,并说明使用注意事项。
2、指派_________为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
3、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线等不受损坏,并承担相应费用。
4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。
1、指派_________为乙方驻工地代表,电话负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作。
4、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
5、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意。
2、非因甲方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
3、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(jgj73—91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gbj300—88)等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。
2、隐蔽工程验收:
(1)工程具备隐蔽验收条件前,乙方需自检合格并于验收前24小时以书面形式(包括隐蔽验收的相关资料)通知公司签字确认。
(2)经验收合格,甲方代表签字后方可进入下一道工序。若甲方在接到书面通知后48小时内未到场验收,则视为合格。
(3)无论甲方代表是否参加验收,当提出对已经验收的隐蔽工程重新检验的要求时,乙方应按要求剥露,并在验收后重新隐蔽或修护后隐蔽。若检查不合格,按公司制度执行处罚。
(4)因隐蔽验收不合格所造成的经济损失和工期拖延均由乙方承担。
3、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
4、工程竣工后,乙方书面报告申请通知甲方验收,甲方自接到验收报告5日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期。验收合可后,办理移交手续。
1、双方商定本合同价款:
(1)暂定价格:_________(见预算)。
(2)竣工结算:按预算单价,如清单中没有的,甲乙双方协商定价,以实际发生工程量结算。
(3),付款方式:自合同签订之日起_________天内(材料进场)付款_________%,中期付款分批支付,每_________天付款一次,支付总工程量的_________%,工程完工付至_________%,竣工验收合格后付至_________%,质保期为一年,一年期满后一次性结清。
2、工程完工后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意,并结清工程款。
1、保修范围:凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不利造成工程范围内各部位、部件的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等均属乙方保修责任范围。
2、保修期限:从交付之日起计算,装饰工程保修期限为贰年。防水工程保修期为伍年。
3、保修费用:工程中已含保修费用,乙方收到通知后在约定时间24小时内给人修理,否则甲方有权通知其他单位进行修理。其发生费用从乙方保修费中扣除,并按甲方的工程制度进行相应处罚。
4、材料采购与检验:
a、甲方采购的材料或设备到场,乙方派人与甲方代表一起验收,验收合格后由乙方妥善保管,因保管不善造成的损坏或丢失,由乙方承担赔款。
b、乙方采购的材料到场,乙方需将材料检验报告、合格证、环保证明文件(一份原件三份复印件)等书面报批甲方代表,同时派人与甲方代表共同对到场材料进行验收。对不符合设计、规范及封样材料要求的材料,不予进场。乙方应重新采购并报验,并承担由此发生的一切费用。
1、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
2、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全。如遇上述情况发生,乙方承担一切责任,甲方不负责赔偿。
3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
1、本合同签订前,甲、乙双方就本工程的有关约定事项,未经本合同确认的,一律无效。
2、本合同签订后,有关合同条款的变更应订书面补充协议,并报原审查、鉴证单位备案后生效。
3、本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。
本合同正本两份,由甲、乙双方各执一份。
因现有施工图部分节点及材质不明确,故所有工程量以清单单价为准,本工程灯具只包含筒灯、射灯、灯带。工程量按实结算。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。