销售合同具有明确交易内容、价格、数量、质量等要素的特点。以下是一些销售合同的范例，供您参考和借鉴，帮助您更好地处理商业交易。
水泥砖销售合同范文（20篇）篇一
随着国家节能减排工作的发展以及墙体材料改革不断深入,水泥砖砌体等新型墙体材料得到大力推进,水泥砖销售合同怎么写?以下是本站小编为大家整理的水泥砖销售合同范文，欢迎参考阅读。
甲方：
乙方：
经双方共同协商，秉着公平合理、互利互惠的原则，决定由甲方供应乙方所订水泥砖，为保证供需任务顺利完成，特定如下协议：
一、订货数量及单价。
二、交货地点及费用。
甲方运送水泥砖到乙方的交货地点为______________________工地。一切运输费用由甲方负责，乙方概不负责。
三、交货质量和要求。
甲方交付乙方所订水泥砖的质量须达到要求，运送水泥砖到乙方工地，须由工地材料员验收、堆码，甲方保证水泥砖数量、质量，如发现数量、质量有问题，乙方不予签收。
四、结算方式。
乙方一次性付清水泥砖款供货期间甲方不得任意涨价或停供，乙方不得以任何理由要求甲方降价。
五、为了保证乙方的工程建设，甲方必须在规定时间内保质保量供应乙方所需水泥砖，否则将赔偿乙方的损失。
六、未尽事宜，双方共同协商解决。
合同一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
需方：（以下简称甲方）。
供方：（以下简称乙方）。
一、供收货地点、时间及运输。
1.供货地点：
2.收货地点：
3.供货时间：
4.运输方式及费用负担：由供方负担。
二、付款方式及期限。
每十万砖结算一次，当月不够十万砖的在下月10号前对帐付款。现金收款收据必须以盖有供方有效财务章的收据为准。需方以转帐方式或其它支票支付货款的以该款项到供方帐户为准。
三、责任及权利。
1.供方对产品质量负责，并有责任协助需方提供运输、使用服务。
2.需方在使用过程中，若对产品的质量有疑问时，应当自发现问题之日起两天内通知供方，会同供方到现场分析研究，并由供需双方对有关质量进行确认。
3.需方应协助供方提供产品使用技术资料反馈。
四、违约责任及解决方法。
1.如有违约，则按合同法有关条款执行。
2.解决方法：协商解决，协商不成则向法院诉讼解决。
五、其他约定条款。
1.本合同未尽事宜由供需双方协商解决。
2.本合同自供需双方签字盖章之日起生效。
3.本合同壹式两份，供、需双方各壹份，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方(卖方)：
乙方(买方)：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上乙方因工程需要，向甲方购买建筑材料，双方经友好协商，形成。
如下：
第一条建材材料名称：水泥砖的，甲方有权终止合同，但必须保证以本地区最优惠价格供应产品。本合同单价为甲方供应到乙方工地指定地点落地价。(包括装卸费、运费(含通行费)、发票等)。数量以实际用量为准。
第二条质量标准：
符合国家相关标准的要求。乙方保证所提供的材料货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所提供材料与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。
第三条验收。
甲方负责运输幷提供材料合格证明资料，按批次进行送检，数量按实际点数为准。
第四条供货期限。
按照乙方施工进度，乙方提前三天通知甲方进场时间及数量，至合同数量结束。
第五条付款方式及时间：
乙方每月30日前必须结清前一个月度的货款，甲方同时提供合格税务发票。甲方垫付的所有资金，乙方均不承担任何利息及其他费用。
第六条违约责任：
(一)甲方违约责任：
1.水泥砖经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，甲方应无条件换、退货，并赔偿乙方由此受到的损失。
2.甲方按照乙方按实按量交货。
(二)乙方违约责任：
1、乙方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给甲方造成的损失，已支付的货款无权要求返还。
2、因乙方原因拖欠货款，乙方应每日付与甲方总货款5%的滞纳金。
第七条争议解决方式：
本合同项下发生的争议，双方应协商向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼、仲裁。
第八条其他事项：
1、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。
2、本合同及其附件具同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
第九条本合同经甲、乙双方签字之日起生效。
第十条此合同壹式贰份，双方各执壹份，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
水泥砖销售合同范文（20篇）篇二
根据《民法典》、《^v^建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将_______________工程中的搬迁承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公*合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。
一、合同标的。
1、工程概况工程名称：搬迁工程内容：_____。
2、工程范围：_____。
3、工程计价：_____。
二、价格及支付。
1、上述合同总价是固定价格(或数量单价)，
2、支付：合同款，预付款：_____元，大写：_________。在甲方验收后天内一次性付清尾款(甲方向乙方支付)，支付方式：现金交易。如果甲方未按时支付合同款，甲方应向乙方支付违约金，计算方式为：从规定的付款日后第3天起，甲方按合同总款以每日______元(千分之______)向乙方支付违约金。
三、合同工期风险提示：
明确约定好工程期限有利于保障工程进度，是保证工程正常进行的必要条件。另外，承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬，劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。
另外，在涉及工程工期的诉讼中，由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的，因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变，在履行工程合同中，劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定，比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项，以避免将来发生诉讼时无据可查。工期：________年____月____日________年____月____日。
四、工程质量标准及验收风险提示：工程质量未符合标准的归责。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付相应的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
1、质量约定：_____。
2、验收约定：甲方在约定的验收期对乙方劳务工程进行验收,如发现问题，应现场叫乙方工作人员签字确认，否则视为验收合格。
五、保证、索赔和违约金风险提示：明确违约责任。
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
1、乙方应按合同约定的开工日期开工，推迟一天开工，违约金为：________元;
2、乙方应按合同约定的竣工日期完成项目工期，推迟一天违约金为：______元;
3、乙方在服务期间应保证甲方物品安全，不得损坏甲方物品，甲方应对贵重物品进行投保;因乙方服务责任因素导致甲方物品损坏，由乙方进行赔偿。
七、本协议一式____份，双方各持_____份。自签定日起生效。本合同由以下双方签署，以资证明。
甲方：_________法定代表人：_________。
________年____月____日。
乙方：_________法定代表人：_________。
________年____月____日。
水泥砖销售合同范文（20篇）篇三
甲方：
乙方：
经双方共同协商，秉着公平合理、互利互惠的原则，决定由甲方供应乙方所订_水泥砖，为保证供需任务顺利完成，特定如下协议：
一、订货数量及单价。
二、交货地点及费用。
三、交货质量和要求。
甲方交付乙方所订_。
水泥砖的质量须达到要求，运送水泥砖到乙方工地，须由工地材料员验收、堆码，甲方保证水泥砖数量、质量，如发现数量、质量有问题，乙方不予签收。
四、结算方式。
乙方一次性付清水泥砖款供货期间甲方不得任意涨价或停供，乙方不得以任何理由要求甲方降价。
五、为了保证乙方的工程建设，甲方必须在规定时间内保质保量供应乙方所需水泥砖，否则将赔偿乙方的损失。
六、未尽事宜，双方共同协商解决。
合同一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效。
甲方(签字)乙方(签字)。
(盖章)(盖章)。
水泥砖销售合同范文（20篇）篇四
甲方：
乙方：
经双方共同协商，秉着公平合理、互利互惠的原则，决定由甲方供应乙方所订xx水泥砖，为保证供需任务顺利完成，特定如下协议：
一、订货数量及单价。
二、交货地点及费用。
甲方运送xx水泥砖到乙方的交货地点为______________________工地。一切运输费用由甲方负责，乙方概不负责。
三、交货质量和要求。
甲方交付乙方所订xx水泥砖的质量须达到要求，运送水泥砖到乙方工地，须由工地材料员验收、堆码，甲方保证水泥砖数量、质量，如发现数量、质量有问题，乙方不予签收。
四、结算方式。
乙方一次性付清水泥砖款供货期间甲方不得任意涨价或停供，乙方不得以任何理由要求甲方降价。
五、为了保证乙方的工程建设，甲方必须在规定时间内保质保量供应乙方所需水泥砖，否则将赔偿乙方的损失。
六、未尽事宜，双方共同协商解决。
合同一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
水泥砖销售合同范文（20篇）篇五
需方：(以下简称甲方)。
供方：(以下简称乙方)。
一、供收货地点、时间及运输。
1.供货地点：
2.收货地点：
3.供货时间：
4.运输方式及费用负担：由供方负担。
二、付款方式及期限。
每十万砖结算一次，当月不够十万砖的在下月10号前对帐付款。现金收款收据必须以盖有供方有效财务章的收据为准。需方以转帐方式或其它支票支付货款的以该款项到供方帐户为准。
三、责任及权利。
1.供方对产品质量负责，并有责任协助需方提供运输、使用服务。
2.需方在使用过程中，若对产品的质量有疑问时，应当自发现问题之日起两天内通知供方，会同供方到现场分析研究，并由供需双方对有关质量进行确认。
3.需方应协助供方提供产品使用技术资料反馈。
四、违约责任及解决方法。
1.如有违约，则按合同法有关条款执行。
2.解决方法：协商解决，协商不成则向法院诉讼解决。
五、其他约定条款。
1.本合同未尽事宜由供需双方协商解决。
2.本合同自供需双方签字盖章之日起生效。
3.本合同壹式两份，供、需双方各壹份，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
水泥砖销售合同范文（20篇）篇六
需方：
供方：天津市博世水泥制品厂。
一、供收货地点、时间及运输。
1.供货地点：天津市宝坻区博世水泥砖厂。
2.收货地点：
3.供货时间：
4.运输方式及费用负担：供方提供海陆空等运输方式。最终的运输方式，根据买家实际情况采用其运输方式。运费一般由供方提供。
二、付款方式及期限。
每十万块水泥砖结算一次，当月不够十万砖的于下月10号前对帐付款。现金收款收据必须以盖有供方有效财务章的收据为准。需方以转帐方式或其它支票支付货款的以该款项到供方帐户为准。
三、责任及权利。
1.供方对其供应的水泥砖产品质量负责，并有责任协助需方提供运输、使用服务。
2.买方在使用过程中，若对水泥砖的质量有疑问时，应当自发现问题之日起两天内通知供方，会同供方到现场分析研究，并由供需双方对有关质量进行确认。
3.买方应协助供方提供水泥砖产品使用技术资料反馈。
四、违约责任及解决方法。
1.如有违约，则按合同法有关条款执行。
2.解决方法：协商解决，协商不成则向法院诉讼解决。
五、其他约定条款。
1.本合同未尽事宜由供需双方协商解决。
2.本合同自供需双方签字盖章之日起生效。
3.本合同壹式两份，供、需双方各壹份，均具有同等法律效力。
需方(盖章)：供方(盖章)：
需方代表签名：供方代表签名：
水泥砖销售合同范文（20篇）篇七
需方：（以下简称甲方）。
供方：（以下简称乙方）。
一、供收货地点、时间及运输。
1.供货地点：
2.收货地点：
3.供货时间：
4.运输方式及费用负担：由供方负担。
二、付款方式及期限。
每十万砖结算一次，当月不够十万砖的在下月10号前对帐付款。现金收款收据必须以盖有供方有效财务章的.收据为准。需方以转帐方式或其它支票支付货款的以该款项到供方帐户为准。
三、责任及权利。
1.供方对产品质量负责，并有责任协助需方提供运输、使用服务。
2.需方在使用过程中，若对产品的质量有疑问时，应当自发现问题之日起两天内通知供方，会同供方到现场分析研究，并由供需双方对有关质量进行确认。
3.需方应协助供方提供产品使用技术资料反馈。
四、违约责任及解决方法。
1.如有违约，则按合同法有关条款执行。
2.解决方法：协商解决，协商不成则向法院诉讼解决。
五、其他约定条款。
1.本合同未尽事宜由供需双方协商解决。
2.本合同自供需双方签字盖章之日起生效。
3.本合同壹式两份，供、需双方各壹份，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
水泥砖销售合同范文（20篇）篇八
甲方(卖方)：
乙方(买方)：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上乙方因工程需要，向甲方购买建筑材料，双方经友好协商，形成购销合同如下：
第一条建材材料名称：水泥砖的，甲方有权终止合同，但必须保证以本地区最优惠价格供应产品。本合同单价为甲方供应到乙方工地指定地点落地价。(包括装卸费、运费(含通行费)、发票等)。数量以实际用量为准。
第二条质量标准：
符合国家相关标准的要求。乙方保证所提供的材料货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所提供材料与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。
第三条验收。
甲方负责运输幷提供材料合格证明资料，按批次进行送检，数量按实际点数为准。
第四条供货期限。
按照乙方施工进度，乙方提前三天通知甲方进场时间及数量，至合同数量结束。
第五条付款方式及时间：
乙方每月30日前必须结清前一个月度的货款，甲方同时提供合格税务发票。甲方垫付的所有资金，乙方均不承担任何利息及其他费用。
第六条违约责任：
(一)甲方违约责任：
1.水泥砖经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，甲方应无条件换、退货，并赔偿乙方由此受到的损失。
2.甲方按照乙方按实按量交货。
(二)乙方违约责任：
1、乙方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给甲方造成的损失，已支付的货款无权要求返还。
2、因乙方原因拖欠货款，乙方应每日付与甲方总货款5%的滞纳金。
第七条争议解决方式：
本合同项下发生的争议，双方应协商向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼、仲裁。
第八条其他事项：
1、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。
2、本合同及其附件具同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民国和国有关法律、法规和政策执行。
第九条本合同经甲、乙双方签字之日起生效。
第十条此合同壹式贰份，双方各执壹份，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
水泥砖销售合同范文（20篇）篇九
需方：(以下简称甲方)。
供方：(以下简称乙方)。
甲方向乙方购买水泥标砖，双方经共同协商根据《合同法》的规定，特订立以下合同条款，共同遵守：
一、甲方订购免烧砖190_0_0和390_90_90的数量和价格。
二、付款方式：月结。
三、交货方式。
1、乙方每送到一车，需由甲方指定管理人员签收。
2、运输及运输费用乙方承担.
四、质量要求。
乙方的免烧砖压力左右，如达不到要求，甲方可以拒绝签收。
五、乙方责任和义务及供货要求：
1、乙方产品因质量问题造成其它损失，费用由乙方承担。
2、若乙方未按时供货，给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。乙方送货到现场，由甲方指派的.人员当场验收，核对产品规格、型号、数量等后签收。
3、甲方提供所需产品的规格和数量，乙方未按规定时间内供货给甲方，给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。
4、乙方须按甲方项目上指定的地点卸货并堆放好。
5、如乙方未按甲方所提计划送到，超期一天按违约壹仟元累计处罚。
6、甲、乙双方自签订合同之日起，都要遵守合同，甲方必须保证进贷，乙方必须保证生产出甲方所需砖数。
六、其它。
本合同一式两份，各方各执一份，双方对条款内容必须充分了解，并同意接受约束。未尽事宜双方协商解决，补充协议与原合同具有同等效力。
需方：(以下简称甲方)。
供方：(以下简称乙方)。
水泥砖销售合同范文（20篇）篇十
乙方(买方)：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上乙方因工程需要，向甲方购买建筑材料，双方经友好协商，形成购销合同如下：
第一条材料交货地点：_。
万科碧海蓝湾项目。
第二条供应规格和单价。
备注：价格按市场浮动调整。本合同单价为甲方供应到乙方工地指定地点落地价，(包括装卸费、运费)。如需要发票税款由乙方提供，甲方负责开具发票。
第三条付款方式及期限。
每月10日前核对上月送货单据，乙方每月30日前必须结清前一个月度的货款。因乙方原因拖欠货款，乙方应每日付与甲方总货款2‰的滞纳金。
第四条双方责任和义务。
1.甲方保证水泥砖的质量达到样板质量，如有不符合要求的，乙方有权拒绝收货，甲方并无条件进行更换，甲方提供送检砖块及资料。
2.供货时间以乙方施工需要为准，乙方应提前12小时向甲方提供所需材料的规格、数量及其卸货地点等。甲方在规定时间内按乙方要求将货送达，如甲方没有送够乙方提供所需材料的数量导致误工，乙方有权要求甲方赔偿损失。
3.甲方送货到场后，乙方应及时组织验收。
第五条争议解决方式：
本合同项下发生的争议，双方应协商向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼、仲裁。
第六条其他事项：
1、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。
2、本合同及其附件具同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民国和国有关法律、法规和政策执行。
第七条本合同经甲、乙双方签字之日起生效。
第八条此合同壹式贰份，双方各执壹份，均具有同等法律效力。
甲方(章)：___x建材有限公司乙方(章)：
代表人:代表人：
联系方式:联系方式:。
水泥砖销售合同范文（20篇）篇十一
需方：(以下简称甲方)。
供方：(以下简称乙方)。
甲方向乙方购买水泥标砖，双方经共同协商根据《合同法》的规定，特订立以下合同条款，共同遵守：
一、甲方订购免烧砖190*90*50和390*390*190的数量和价格。
二、付款方式：月结。
三、交货方式。
1、乙方每送到一车，需由甲方指定管理人员签收。
2、运输及运输费用乙方承担.
四、质量要求。
乙方的免烧砖压力左右，如达不到要求，甲方可以拒绝签收。
五、乙方责任和义务及供货要求：
1、乙方产品因质量问题造成其它损失，费用由乙方承担。
2、若乙方未按时供货，给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。乙方送货到现场，由甲方指派的人员当场验收，核对产品规格、型号、数量等后签收。
3、甲方提供所需产品的规格和数量，乙方未按规定时间内供货给甲方，给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。
4、乙方须按甲方项目上指定的地点卸货并堆放好。
5、如乙方未按甲方所提计划送到，超期一天按违约壹仟元累计处罚。6甲、乙双方自签订合同之日起，都要遵守合同，甲方必须保证进贷，乙方必须保证生产出甲方所需砖数。
六、其它。
本合同一式两份，各方各执一份，双方对条款内容必须充分了解，并同意接受约束。未尽事宜双方协商解决，补充协议与原合同具有同等效力。
需方：(以下简称甲方)。
供方：(以下简称乙方)。
日期：
水泥砖销售合同范文（20篇）篇十二
甲方：
乙方：
经双方共同协商，秉着公平合理、互利互惠的原则，决定由甲方供应乙方所订_水泥砖，为保证供需任务顺利完成，特定如下协议：
一、订货数量及单价。
二、交货地点及费用。
甲方运送_水泥砖到乙方的交货地点为______________________工地。一切运输费用由甲方负责，乙方概不负责。
三、交货质量和要求。
甲方交付乙方所订_水泥砖的质量须达到要求，运送水泥砖到乙方工地，须由工地材料员验收、堆码，甲方保证水泥砖数量、质量，如发现数量、质量有问题，乙方不予签收。
四、结算方式。
乙方一次性付清水泥砖款供货期间甲方不得任意涨价或停供，乙方不得以任何理由要求甲方降价。
五、为了保证乙方的工程建设，甲方必须在规定时间内保质保量供应乙方所需水泥砖，否则将赔偿乙方的损失。
六、未尽事宜，双方共同协商解决。
合同一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
水泥砖销售合同范文（20篇）篇十三
甲方：
乙方：
经双方共同协商，秉着公平合理、互利互惠的原则，决定由甲方供应乙方所订xx水泥砖，为保证供需任务顺利完成，特定如下协议：
一、订货数量及单价。
二、交货地点及费用。
甲方运送xx水泥砖到乙方的交货地点为______________________工地。一切运输费用由甲方负责，乙方概不负责。
三、交货质量和要求。
甲方交付乙方所订xx水泥砖的质量须达到要求，运送水泥砖到乙方工地，须由工地材料员验收、堆码，甲方保证水泥砖数量、质量，如发现数量、质量有问题，乙方不予签收。
四、结算方式。
乙方一次性付清水泥砖款供货期间甲方不得任意涨价或停供，乙方不得以任何理由要求甲方降价。
五、为了保证乙方的工程建设，甲方必须在规定时间内保质保量供应乙方所需水泥砖，否则将赔偿乙方的损失。
六、未尽事宜，双方共同协商解决。
合同一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
水泥砖销售合同范文（20篇）篇十四
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上甲方因工程需要，向乙方购买建筑材料，双方经友好协商，约定如下：
一、建材材料名称：
1、规格型号：_________________。
2、数量：_________________。
3、单价：如遇原材料涨价，水泥砖随着原材料价格变动，双方协商达不成价格一致的，甲方有权终止合同。
二、质量标准：
符合国家相关标准的要求。乙方保证所提供的材料货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所提供材料与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。
三、验收。
甲方负责运输幷提供材料合格证明资料，按批次进行送检，数量按实际点数为准。
四、供货期限：
按照乙方施工进度，乙方提前一天通知甲方进场时间及数量，至合同数量结束。
五、付款方式及时间：
六、违约责任：
(一)甲方违约责任：水泥砖经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，甲方应无条件换、退货，并赔偿乙方由此受到的损失。
甲方按照乙方按实按量交货。
(二)乙方违约责任：
1、乙方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给甲方造成的损失，已支付的货款无权要求返还。
2、因乙方原因拖欠货款，乙方应每日付与甲方总货款_5_%的滞纳金。
七、争议解决方式：
本合同项下发生的争议，双方应协商向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼、仲裁。
八、其他事项：
1、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。
2、本合同及其附件具同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
九、补充条款：
十、本合同经甲、乙双方签字之日起生效。
十一、此合同壹式贰份，双方各执壹份，均具有同等法律效力。
水泥砖销售合同范文（20篇）篇十五
水泥砖是建筑的重要材料。那么水泥砖。
是怎样的呢?以下是本站小编整理的水泥砖买卖合同，欢迎参考阅读。
甲方：法人：乙方：
一、甲方向乙方购买规格为23.5*4.5---4.6*110水泥实心砖，单价77元/方(300块为1方)。
二、甲方用砖应提前一天通知乙方所需数量，乙方应在通知的第二天将货送到指定地点码放整齐点数(以送货单为准)，若甲方规格有变化，应提前三天通知乙方，价格另行协商。
三、甲方应提供卸货地点，指定验收人员，如乙方码放不整齐，甲方有权拒收签字。
四、乙方应向甲方提供砖的生产标号及厂方的生产合格证，以及技术部门的检验报告，以备上级有关部门审查。
五、砖送齐后，甲方应向乙方结清数量，开给乙方货款凭据。
六、付款方式：甲方每栋基础工程出土后，甲方应给乙方付清砖块货款全额，不存在乙方给甲方垫资。甲方如违背合同约定，每天要给乙方付违约金200元。
七、甲乙双方在供货期间，价格不宜随意变动，甲方不得向其他厂家购货，乙方不得以任何理由涨价或停止供货。如乙方不及时供货，甲方可以向其他厂家购货，损失由乙方负责。
八、若有未尽事宜，双方协商解决，甲乙双方共同遵守，如有违约，可向当地人民法院提起诉讼。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方法人签字后生效。甲方法人(签字)：乙方法人(签字)：
购入方(甲方)：
卖出方(乙方)：
二，交货地点：瓜州北大桥第六风电场升压站施工现场。
三，交货时间：水泥砖应在甲方要求时间内送到。
四，运输方式及到达送货地点和费用负担：汽运，供方负担。
五，装卸费用：由供货方负担，人工卸砖，装卸工程应保证水泥砖不受损伤。
七，结算方式：水泥砖每10000块水泥砖结算一次。现金或银行汇款结算。
八，解决合同纠纷的方式：供方当地法院起诉。
九，供货方需提供企业资质及水泥砖合格证、检验报告。
十，其他未定事项：甲乙双方协商解决。
供方：张建新需方：大唐瓜州第六风电场升压站项目部代表人：代表人：
电话：电话：农业银行账号：6228483620564506618。
户名：张建新。
开户行地址：农行甘肃省瓜州县支行。
需方(甲方)：
供方(乙方)：
签订时间：
签订地点：
需方(甲方)：供方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上经过充分协商，就甲方购买乙方水泥事宜，达成如下一致协议：
1、标的物品种、数量、单价、金额。
1.1水泥采购：
1.2合同总价的调整：上述第1款表内的单价一栏不得调整;数量一栏为暂定量，结算数量按照甲方实际接受的数量为准。结算时的合同总价(结算总价)按照单价乘以结算数量计算。
1.3上述合同单价及据此计算出的合同总价为甲方在本合同项下所需支付的全部费用，其中已包含了乙方为完成包装、装卸、运输、保管、交付等而可能支出的一切费用，同时也包括发票、税金费用。
2、水泥交付的时间、地点及方式。
2.1合同约定交货时间:自年月日至年月日。甲方每月水泥计划用量暂定吨,具体以甲方通知乙方的实际需要数量为准。甲方应于供货前一天的17：00之前电话通知乙方，以便乙方及时安排运输车辆，保证及时供货。乙方应在接到电话通知之日起的第2日内将货物运到合同约定的交付地点。
2.2交货地点为位于大洼县新兴镇坨子里分场的甲方工地库房。
2.3乙方提供运输，方式为汽车运输。
2.4乙方运输过程中，应确保车辆整洁，不得遗撒、污染环境，否则由此造成的一切后果均由乙方承担。
3、合理损耗计算方式及分摊方式。
若双方水泥称重数量出现磅差，当磅差在1‰之內时,以乙方过磅的水泥称重单为依据;当出现超过1‰的异常磅差时，以甲方过磅的水泥称重单为依据。
4、货款的结算：
4.1乙方按照一千吨为一个批次向甲方供货，达到批次供货量时，甲方及时给乙方结算，不得拖欠货款。
4.2结算程序：根据每一批货物验收合格的结果，先由乙方向甲方提交结算单，甲方收到结算单后，由甲方在三日内审查完毕并按结算吨数向乙方支付货款，如果结算数量发生分歧，甲乙双方应协商解决，查对送货小票。属于结算单据及和其有关的函件，均须双方签字并加盖公章，否则不予认可。4.3支付方式：
6、验收标准、方法及提出异议的期限。
货物按照国家gb175-1999、gb1344-1999水泥标准的8.1、8.4、8.5.3及gb12573-1990标准验收。由乙方在同编号水泥中抽取试样并检验，水泥签封后保存三个月。如甲方对乙方同期同编号水泥检验报告认可，以乙方同编号水泥的检验报告为验收依据(乙方提供的样品品质应达到该条上述规定的标准);如甲方有异议，可在水泥交付之日起45日内向乙方提出，并委托有关检验机构对试样重新检验，该检验机构的检验报告为最终结果。到场时货物必须在现场地磅验收重量，且双方在磅单上确认，乙方可对磅码结果进行场外第三方复核，场外验收的重量如无误，其磅费用由乙方承担。
7、违约责任。
7.1乙方迟延交付货物的，每迟延一日，按应交货物总价款的万分之三向甲方支付违约金。逾期超过十五日的，甲方有权解除合同。因此造成的损失超过违约金的，超出部分由乙方赔偿。
7.2乙方交付的货物不符合合同约定的质量标准的，甲方有权拒绝接受。乙方应按应交货物总价款的百分之十向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同或要求乙方在甲方指定的时间内按合同约定的标准继续履行交付义务。因此造成的损失超过违约金的，超出部分乙方应当赔偿。
7.3甲方逾期支付货款的，向乙方支付应付货款的百分之三做为违约金赔偿给乙方。
7.4乙方违反本合同的约定而引起第三人索赔的，由此产生的一切费用和责任由乙方承担。
7.5乙方单方解除合同，应向甲方支付合同总额20%的违约金。
8、合同生效。
本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。
9、纠纷解决方式。
甲、乙双方因本合同发生争议，应当友好协商;协商不成，双方同意向大洼县或盘锦市人民法院提起诉讼。
10、其他约定事项。
禁止权利转让。
任何一方不得将其在本合同项下无论是全部的还是部分的权利转让给第三方。合同一方将其合同权利转让的，该权利转让无效，对本合同他方不产生法律约束力，并视为该方违约，该方应向本合同他方支付相当于本合同总价10%的违约金。
甲方(盖章)。
乙方(盖章)。
法定代表人法定代表人。
委托代理人委托代理人。
日期：
水泥砖销售合同范文（20篇）篇十六
购入方(甲方)：
卖出方(乙方)：
二，交货地点：瓜州北大桥第六风电场升压站施工现场。
三，交货时间：水泥砖应在甲方要求时间内送到。
四，运输方式及到达送货地点和费用负担：汽运，供方负担。
五，装卸费用：由供货方负担，人工卸砖，装卸工程应保证水泥砖不受损伤。
六，水泥砖单价：0.47元/块。
七，结算方式：水泥砖每10000块水泥砖结算一次。现金或银行汇款结算。
八，解决合同纠纷的方式：供方当地法院起诉。
九，供货方需提供企业资质及水泥砖合格证、检验报告。
十，其他未定事项：甲乙双方协商解决。
供方：张建新需方：大唐瓜州第六风电场升压站项目部代表人：代表人：
户名：张建新。
开户行地址：农行甘肃省瓜州县支行。
水泥砖销售合同范文（20篇）篇十七
需方：
供方：
1.供货地点：天津市宝坻区博世水泥砖厂。
2.收货地点：
3.供货时间：
4.运输方式及费用负担：供方提供海陆空等运输方式。最终的运输方式，根据买家实际情况采用其运输方式。运费一般由供方提供。
每十万块水泥砖结算一次，当月不够十万砖的于下月10号前对帐付款。现金收款收据必须以盖有供方有效财务章的收据为准。需方以转帐方式或其它支票支付货款的以该款项到供方帐户为准。
1.供方对其供应的水泥砖产品质量负责，并有责任协助需方提供运输、使用服务。
2.买方在使用过程中，若对水泥砖的`质量有疑问时，应当自发现问题之日起两天内通知供方，会同供方到现场分析研究，并由供需双方对有关质量进行确认。
3.买方应协助供方提供水泥砖产品使用技术资料反馈。
1.如有违约，则按合同法有关条款执行。
2.解决方法：协商解决，协商不成则向法院诉讼解决。
1.本合同未尽事宜由供需双方协商解决。
2.本合同自供需双方签字盖章之日起生效。
3.本合同壹式两份，供、需双方各壹份，均具有同等法律效力。
需方(盖章)：供方(盖章)：
需方代表签名：供方代表签名：
_____年_____月_____日。
水泥砖销售合同范文（20篇）篇十八
经双方共同协商，秉着公平合理、互利互惠的原则，决定由甲方供应乙方所订水泥砖，为保证供需任务顺利完成，特定如下协议：
一、订货数量及单价。
二、交货地点及费用。
甲方运送____________水泥砖到乙方的交货地点为______________________工地。一切运输费用由甲方负责，乙方概不负责。
三、交货质量和要求。
甲方交付乙方所订____________水泥砖的质量须达到要求，运送水泥砖到乙方工地，须由工地材料员验收、堆码，甲方保证水泥砖数量、质量，如发现数量、质量有问题，乙方不予签收。
四、结算方式。
乙方一次性付清水泥砖款供货期间甲方不得任意涨价或停供，乙方不得以任何理由要求甲方降价。
五、为了保证乙方的工程建设，甲方必须在规定时间内保质保量供应乙方所需水泥砖，否则将赔偿乙方的损失。
六、未尽事宜，双方共同协商解决。
合同一式______份，甲乙双方各执______份。经双方签字盖章后生效。
甲方(签字)____________乙方(签字)____________。
______年______月______日。
水泥砖销售合同范文（20篇）篇十九
订购产品名称、单价、数量及金额。
单位:___________。
金额:_____________。
数量:_______________。
合计:______________。
一、供收货地点、时间及运输。
1.供货地点：____________。
2.收货地点：_____________。
3.供货时间__________________。
4.运输方式及费用负担：供方提供海陆空等运输方式。最终的运输方式，根据买家实际情况采用其运输方式。运费一般由供方提供。
二、付款方式及期限。
每十万块水泥砖结算一次，当月不够十万砖的于下月10号前对帐付款。现金收款收据必须以盖有供方有效财务章的收据为准。需方以转帐方式或其它支票支付货款的以该款项到供方账户为准。
三、责任及权利。
1.供方对其供应的水泥砖产品质量负责，并有责任协助需方提供运输、使用服务。
2.买方在使用过程中，若对水泥砖的质量有疑问时，应当自发现问题之日起两天内通知供方，会同供方到现场分析研究，并由供需双方对有关质量进行确认。
3.买方应协助供方提供水泥砖产品使用技术资料反馈。
四、违约责任及解决方法。
1.如有违约，则按合同法有关条款执行。
2.解决方法：协商解决，协商不成则向法院诉讼解决。
五、其他约定条款。
1.本合同未尽事宜由供需双方协商解决。
2.本合同自供需双方签字盖章之日起生效。
3.本合同壹式两份，供、需双方各壹份，均具有同等法律效力。
需方(盖章)：__________供方(盖章)：__________。
需方代表签名：_________供方代表签名：_______________。
水泥砖销售合同范文（20篇）篇二十
需方(甲方)：
供方(乙方)：
签订时间：
签订地点：
需方(甲方)：供方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上经过充分协商，就甲方购买乙方水泥事宜，达成如下一致协议：
1、标的物品种、数量、单价、金额。
1.1水泥采购：
1.2合同总价的调整：上述第1款表内的单价一栏不得调整;数量一栏为暂定量，结算数量按照甲方实际接受的数量为准。结算时的合同总价(结算总价)按照单价乘以结算数量计算。
1.3上述合同单价及据此计算出的合同总价为甲方在本合同项下所需支付的全部费用，其中已包含了乙方为完成包装、装卸、运输、保管、交付等而可能支出的一切费用，同时也包括发票、税金费用。
2、水泥交付的时间、地点及方式。
2.1合同约定交货时间:自年月日至年月日。甲方每月水泥计划用量暂定吨,具体以甲方通知乙方的实际需要数量为准。甲方应于供货前一天的17：00之前电话通知乙方，以便乙方及时安排运输车辆，保证及时供货。乙方应在接到电话通知之日起的第2日内将货物运到合同约定的交付地点。
2.2交货地点为位于大洼县新兴镇坨子里分场的甲方工地库房。
2.3乙方提供运输，方式为汽车运输。
2.4乙方运输过程中，应确保车辆整洁，不得遗撒、污染环境，否则由此造成的一切后果均由乙方承担。
3、合理损耗计算方式及分摊方式。
若双方水泥称重数量出现磅差，当磅差在1‰之內时,以乙方过磅的水泥称重单为依据;当出现超过1‰的异常磅差时，以甲方过磅的水泥称重单为依据。
4、货款的结算：
4.1乙方按照一千吨为一个批次向甲方供货，达到批次供货量时，甲方及时给乙方结算，不得拖欠货款。
4.2结算程序：根据每一批货物验收合格的结果，先由乙方向甲方提交结算单，甲方收到结算单后，由甲方在三日内审查完毕并按结算吨数向乙方支付货款，如果结算数量发生分歧，甲乙双方应协商解决，查对送货小票。属于结算单据及和其有关的函件，均须双方签字并加盖公章，否则不予认可。4.3支付方式：
6、验收标准、方法及提出异议的期限。
货物按照国家gb175-1999、gb1344-1999水泥标准的8.1、8.4、8.5.3及gb12573-1990标准验收。由乙方在同编号水泥中抽取试样并检验，水泥签封后保存三个月。如甲方对乙方同期同编号水泥检验报告认可，以乙方同编号水泥的检验报告为验收依据(乙方提供的样品品质应达到该条上述规定的标准);如甲方有异议，可在水泥交付之日起45日内向乙方提出，并委托有关检验机构对试样重新检验，该检验机构的检验报告为最终结果。到场时货物必须在现场地磅验收重量，且双方在磅单上确认，乙方可对磅码结果进行场外第三方复核，场外验收的重量如无误，其磅费用由乙方承担。
7、违约责任。
7.1乙方迟延交付货物的，每迟延一日，按应交货物总价款的万分之三向甲方支付违约金。逾期超过十五日的，甲方有权解除合同。因此造成的损失超过违约金的，超出部分由乙方赔偿。
7.2乙方交付的货物不符合合同约定的质量标准的，甲方有权拒绝接受。乙方应按应交货物总价款的百分之十向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同或要求乙方在甲方指定的时间内按合同约定的标准继续履行交付义务。因此造成的损失超过违约金的，超出部分乙方应当赔偿。
7.3甲方逾期支付货款的，向乙方支付应付货款的百分之三做为违约金赔偿给乙方。
7.4乙方违反本合同的约定而引起第三人索赔的，由此产生的一切费用和责任由乙方承担。
7.5乙方单方解除合同，应向甲方支付合同总额20%的违约金。
8、合同生效。
本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。
9、纠纷解决方式。
甲、乙双方因本合同发生争议，应当友好协商;协商不成，双方同意向大洼县或盘锦市人民法院提起诉讼。
10、其他约定事项。
禁止权利转让。
任何一方不得将其在本合同项下无论是全部的还是部分的权利转让给第三方。合同一方将其合同权利转让的，该权利转让无效，对本合同他方不产生法律约束力，并视为该方违约，该方应向本合同他方支付相当于本合同总价10%的违约金。
甲方(盖章)。
乙方(盖章)。
法定代表人法定代表人。
委托代理人委托代理人。
日期：