产品违约赔偿协议书大全(15篇)

时间:2025-03-12 作者:琉璃

合同协议可以为交易提供法律保护,对于违约行为有明确的法律救济措施可供追究。对于想要了解合同协议范文的朋友,下面是一些可以参考的实际案例。

产品违约赔偿协议书大全(15篇)篇一

乙方:。

年月日,甲乙双方订立一份《合作协议书》,就船用配电箱等项目的开发生产销售进行合作,合作期限至20年月日止,现甲乙双方因故终止该《合作协议书》,经双方初步账目结算后充分协商一致,自愿订立如下协议:

一、甲乙双方自愿解除上述的《合作协议书》;。

二、截至本协议书订立之日止,甲乙双方确认账目如下、由甲方支付给乙方合作经营期间的收益,计人民币万元整,工资款等相关帐目均已结清。款项支付办法、年月18日前,甲方付给乙方万元整;年月日前,甲方付给乙方万元整;年月13日前,甲方付给乙方万元整。如甲方逾期付款,按未付款项的日万分之五计付违约金。

三、自本协议书订立之日起,甲方和乙方的业务互不受对方的.干涉,双方的应收款和应付款等原来合作经营期间的所有事务,概由甲方负责料理,应收款归甲方所有,应付款由甲方负担。

四、自本协议书订立之日起,乙方应把原来合作经营期间的相关技术资料和合同文本等交还给甲方,乙方应遵守诚实信用原则,保守合作经营期间的商业秘密,不得有损于对方之行为。否则,应承担违约责任。

五、甲乙双方承诺:凡涉及到原《合作协议书》的所有事务以此为断,甲乙双方均不得再以任何理由挑起事端,如任一方挑起事端,由挑起事端方承担全部则任。

本协议书一式三份,经各方签字或捺指印后生效。

甲方:

乙方:

见证方:。

产品违约赔偿协议书大全(15篇)篇二

鉴于:

1、xx年月日,甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号:),乙方购买劲松路甲1号松华园小区住宅楼(都城心屿),乙方已向甲方支付购房款人民币元。

2、甲方应于xx年10月31日前向乙方交付商品房。

3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工,甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住通知书》,甲方自xx年5月20日起办理入住手续,乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至xx年5月19日。

5、乙方已于xx年5月30日办理了入住手续,接收了商品房。

6、自xx年11月1日起至xx年5月19日止,甲方逾期交房201日,对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定,甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金,甲方应向乙方支付逾期违约金人民币元。

甲乙双方经协商,达成以下协议共同执行。

一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币元,于xx年月日前以现金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。

三、乙方收到甲方支付违约金,视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。

四、本协议自双方签字盖章之日起生效。

________年________月________日。

-------。

甲方:________,性别:_______,汉族_______,________年________月出生,现住_______,身份证号码为:________,联系电话:________。

乙方:___________,性别:________,汉族,________年________月出生,现住________,身份证号码为:________,联系电话________。

xx年11月6日晚上,甲、乙双方在候公渡利村吃饭因甲主动劝酒过激时双方摔倒后,以致甲方左腿受伤一事(手术后经法医鉴定为轻伤:膝盖处胫骨粉碎性骨折)。现甲、乙双方根据各自的过失程度,经充分协商,自愿达成如下协议:

一、乙方一次性支付医疗费人民币xx0元(大写:贰万元整)给甲方。乙方根据甲方要求,提供相应的票证供甲方办理保险理赔手续。

二、甲方王功勋今后左腿出现任何问题均与乙方无关。

三、甲方王功勋今后不得再因此事追究乙方杜元冰的任何责任。

四、本协议一式三份,由甲、乙方和监督单位各执一份。本协议自签字盖章后之日起生效,各方都必须承担协议中各自义务。

甲方:________乙方:________。

监督单位:________。

产品违约赔偿协议书大全(15篇)篇三

甲方:

乙方:

根据甲乙双方于年月日签订的《购销合同》约定,乙方未经甲方同意,不得将《购销合同》项下产品销售给第三方。鉴于乙方违反了《购销合同》约定,将前述产品销售给第三方(有限公司),经友好协商,达成如下处理意见。

1、乙方同意自本协议书签订之日起日内将甲方已支付的`用于生产《购销合同》项下产品的模具费人民币元支付给甲方,作为违约金。模具仍归甲方所有。

2、乙方同意向甲方赠送《购销合同》项下产品作为补偿。具体交货时间、交货地点等由甲方指定。

3、乙方保证,不将《购销合同》项下产品销售给任何第三方(包括有限公司),如有违反,乙方同意按照其向第三方销售该产品的'总金额的倍向甲方支付违约金。

4、如双方发生争议,提交甲方所在地法院诉讼解决。

5、本协议书与《购销合同》不一致的地方,以本协议书为准。

6、本协议书自年月日签订,并自该日起生效。

甲方(盖章)。

乙方(盖章)。

日期:

产品违约赔偿协议书大全(15篇)篇四

甲方:

乙方:

甲、乙双方经友好协商,乙方自愿自行修理因甲方施工损坏之房屋。为明确双方权利和义务特定签订立本协议书。

一、乙方房屋坐落在,建筑面积平方米。

二、受损房屋处置原则:一是乙方自修原则;二是双方约定赔偿原则。甲方对此无异议。

三、在房屋修理期间,乙方自行解决因自修房屋给日常生活带来各种困难。

四、甲方应尽义务:

(1)因乙方自修房屋,考虑到甲方施工和房屋修复造成乙方房屋结构以及装璜损坏,并因此给乙方租户生活带来的各种不便,由甲方一次性付给乙方房屋赔偿费人民币元(大写),由乙方自行修理房屋和恢复室内装潢。

(2)根据本承诺书第四条:甲方给予乙方各项费用合计人民币元,上述费用由甲方自本协议书签订之日起15日内一次性付给乙方。

(3)如果房屋以后发生质量问题,并经检测确认确实由于甲方此次施工导致的,甲方仍然需要支付修复乙方修复房屋所需费用。

五、本承诺书经双方签字盖章后即生效,任何方不得以任何理由无故变更和解除,否则应承担责任。

六、本承诺书一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份。

甲方:

乙方:

日期:

产品违约赔偿协议书大全(15篇)篇五

乙方(买受人):****劲松路甲1号松华园小区 单元 房业主 鉴于:

1、xx年 月 日,甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号: ),乙方购买***劲松路甲1号松华园小区住宅楼(都城心屿),乙方已向甲方支付购房款人民币 元。

2、甲方应于xx年10月31日前向乙方交付商品房。

3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工,甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住通知书》,甲方自xx年5月20日起办理入住手续,乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至xx年5月19日。

5、乙方已于xx年5月30日办理了入住手续,接收了商品房。

一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币 元,于xx年 月 日前以现金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的.违约金给甲方开具收据。

三、乙方收到甲方支付违约金,视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。

四、本协议自双方签字盖章之日起生效。

________ 年________ 月________ 日

甲方:________,性别:_______,汉族_______, ________年________ 月出生,现住_______ ,身份证号码为: ________,联系电话:________ 。 乙方:___________,性别:________,汉族, ________年 ________月出生,现住________ ,身份证号码为:________ ,联系电话________ 。

xx年11月6日晚上,甲、乙双方在候公渡利村吃饭因甲主动劝酒过激时双方摔倒后,以致甲方左腿受伤一事(手术后经法医鉴定为轻伤:膝盖处胫骨粉碎性骨折)。现甲、乙双方根据各自的过失程度,经充分协商,自愿达成如下协议:

一、乙方一次性支付医疗费人民币xx0元(大写:贰万元整)给甲方。乙方根据甲方要求,提供相应的票证供甲方办理保险理赔手续。

二、甲方王功勋今后左腿出现任何问题均与乙方无关。

三、甲方王功勋今后不得再因此事追究乙方杜元冰的任何责任。

四、本协议一式三份,由甲、乙方和监督单位各执一份。本协议自签字盖章后之日起生效,各方都必须承担协议中各自义务 。

甲方:________ 乙方:________

监督单位:________

监督单位名称________ (盖章)

________年 ________月 ________日立

产品违约赔偿协议书大全(15篇)篇六

乙方(承租方):___________。

甲乙双方原于年月日签订的'房屋租赁合同,租赁房屋位于_____________第二层,总面积约为________平方米。现因乙方长期拖欠甲方房租无法继续履行合同。

一、现甲方要求乙方应于日内,将房屋移交给甲方。移交前,乙方会同甲方验收房屋设施、设备及物品,验收合格后,乙方从承租的房屋内搬走。

二、本协议生效后乙方于年月日前将房屋退还给甲方。如乙方不按时搬走,每逾期一日,需向甲方支付《租赁合同》约定月租金的5%作为违约金。若逾期退还超过5日,甲方有权强行收回房屋并进行清理,由此造成的损失由乙方承担。

三、乙方承担房屋实际退还之日前的所有费用,包括租金、水电费等一切费用。

四、乙方退还房子时应保证房内水、电等设施正常使用,且不得损坏房屋内原有设施和非乙方装修部分,若有损坏,乙方需照价赔偿。

甲方:

乙方:

_____年_____月_____日。

产品违约赔偿协议书大全(15篇)篇七

甲方:(赔偿方)乙方:(受赔偿方)。

在20____年八月位于____小区五号楼402室被502室水淹一事,所造成的财产损害赔偿。现经过甲乙双方充分协商,在平等自愿的基础上,现达成如下赔偿协议:

二、本次损害当中由于502室的承租人,未尽到安全义务,也应当承担赔偿责任,在赔偿的.经济损失中,承担总赔偿额的(1000元)壹仟元。房主承担(1000元)壹仟元。房主与承租人共承担贰仟元正。

三|、本次处理属一次性处理,在本协议签订后乙方不得就本次财产损害,再次向甲方要求赔偿。

四、本协议签字履行后便生效,望双方相互遵守并履行本协议。

五、本协议一式四份,双方当事人每人各持一份。

甲方:乙方:

产品违约赔偿协议书大全(15篇)篇八

甲方(出卖人):

乙方(买受人):

鉴于:

1、年月日,甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号:),乙方购买xxx劲松路甲1号松华园小区住宅楼(都城心屿),乙方已向甲方支付购房款人民币元。

2、甲方应于20xx年10月31日前向乙方交付商品房。

3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工,甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的'《入住通知书》,甲方自20xx年5月20日起办理入住手续,乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至20xx年5月19日。

5、乙方已于20xx年5月30日办理了入住手续,接收了商品房。

6、自20xx年11月1日起至20xx年5月19日止,甲方逾期交房x日,对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定,甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金,甲方应向乙方支付逾期违约金人民币元。

甲乙双方经协商,达成以下协议共同执行。

一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币元,于年月日前以现金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。

三、乙方收到甲方支付违约金,视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。

四、本协议自双方签字盖章之日起生效。

五、本协议一式三份,甲方持两份,乙方持一份,具有同等法律效力。

甲方:________乙方:________。

________年________月________日。

产品违约赔偿协议书大全(15篇)篇九

甲、乙双方就乙方在20_____年_____月_____日上班时间受伤补偿事宜,经友好协商后,乙方要求与公司达成如下协议:

甲乙双方对以上伤情及伤情对以后工作和生活产生的影响确认无误。

双方协商一致,依据:《工伤保险条例》、《河北省工伤保险实施办法》、《河北省工伤职工配置辅助器具管理暂行办法》、《劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等级》等行政法规和法律文件达成以下赔偿内容。

1、(一)医疗费(1)法律依据:《工伤保险条例》第30条第3款。治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准。(2)包括:住院期间、康复训练期间、工伤复发期间的医疗费用。因乙方身体多处骨折,年龄较大,恢复期间及恢复后由此次工伤引起的并发症和对身体带来的负面作用进行治疗和康复,中间产生的费用由甲方负责。并且甲方先行垫付治疗和康复费用。

3、生活护理费,由于乙方生活大部分不能自理,因此乙方根据相关法律法规向甲方提出生活护理费用,直至乙方年满60周岁共计__________=__________。

4、停工留薪期待遇:

第一、停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付;。

第二、停工留薪期满后仍需治疗的,继续享受工伤医疗待遇;。

第三、计算初始日期,20_____年_____月_____日

第四、计算标准月薪2100元。

第五、生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的,由所在单位负责;。

第六、停工留薪期内因工伤导致死亡的,按因工死亡处理享受全部的工亡待遇;。

甲方:__________。

乙方:__________。

经办人:__________。

身份证号:__________。

20_____年_____月_____日。

产品违约赔偿协议书大全(15篇)篇十

甲、乙双方于_________年_________月_________日签订《箱式变电站购货合同》,约定由乙方向甲方提供包含型号为_________变压器在内的箱式变电站,由于乙方现提供的型号与原合同约定不符,且未按规定在高压开关安装联动隔离板,导致该变电站经供电局两次验收均不合格。为了妥善解决相关事宜,减少乙方因此而造成的损失,经甲、乙双方协商,达成如下协议:

第一条关于变压器型号的问题:

甲方接受乙方已安装的型号为_________的变压器,但附有如下条件:

1.乙方必须保证该箱式变电站的质量优良,能够正常使用,保证该产品在本协议签订后能够一次通过供电局的验收并合格,否则,甲方有权拆除已安装的箱式变电站,另行购买其他产品安装使用,除所造成的一切损失由乙方承担,乙方还需赔偿甲方双倍于合同金额的赔偿金。

2.自验收合格之日起一年内,如该产品出现质量问题,甲方有权退货,乙方应承担由此造成的一切损失,并赔偿甲方双倍于合同金额的赔偿金。

3.本产品的保修执行原合同第六条的规定,在保修期内收到甲方通知后2小时内必须派员维修,如经通知未派员或未及时派员维修达十次以上,甲方仍有权退货,乙方应承担由此造成的一切损失。

第二条关于赔偿问题:

由于该变压器二次验收未能通过,乙方同意赔偿甲方:

1.临时增加的电线等费用:_________元。

2.使用临时变压器造成的电费价差:_________元(自_________年_____月_____日计至_________月_____日,_____月____日至验收通过并通电所发生的差价另计)。

3.因验收不合格所产生的验收费用由乙方承担(不合格的原因是乙方过错造成的),凭供电局验收费单据支付。但最后一次验收合格所需费用不由乙方承担。

第三条争议的解决。

本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第四条其他。

本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

本协议一式两份,双方各执一份,具有相同法律效力。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。

代表人(签字):_______代表人(签字):_______。

产品违约赔偿协议书大全(15篇)篇十一

合同法第114条规定:“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法,约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就延迟履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。”由于这一条对违约金与赔偿金、继续履行能否并用没有明示,民法通则等法律也无明确规定,在审判实践中意见不一致。

我们认为,从罗马法到德、法民法典,违约金与赔偿金、继续履行三者的关系都是清晰的。合同法生效之前,由于我国原有计划体制为确保计划的实现而过分强调合同的履行,滥用了“违约金”这一名称,随意赋予其强制性,造成了混乱。合同法结束了这一局面。我们的意见是:

对于违约金,合同法摒弃了违背市场经济或自由经济原则的惩罚性,使它回到了应有的赔偿性,并坚持合同自由、当事人意思自治原则,将违约金分别情况来对待:

基于此,也决定了违约金与赔偿金不能并用。

(2)当事人就迟延履行约定的违约金。通说认为它是惩罚性违约金,理由是它不论这一迟延履行是否造成损失,都得承担违约金责任。我们认为它同样只具有赔偿属性,理由是:合同法另款规定,只不过是为了区别它和就不履行约定的违约金同实际履行在能否并用上的不同而已。因为约定不履行违约金的,因其赔偿性而替代了合同的实际履行;而约定迟延履行违约金的,却不能替代实际履行,并不是强调或表明这种情况下的违约金同其他情况下的违约金有着惩罚性与赔偿性的区别。我们认为,就迟延履行约定的违约金,性质上也是就迟延造成的损害赔偿的预定,同样受第114条第2款关于违约金调整规则的约束,在违约金低于延迟造成的损失的,可以请求增加至实际损失,在违约金过高于因迟延履行造成的'实际损失时,可以请求适当减少,在没有造成任何损失的情况下,违约金调整为零,不予赔偿。对最后这种情况,1971年美国俄勒冈州最高法院审理的哈蒂诉拜伊案是个很好的说明。该案中原告作为农场主请被告打水井,约定1967年4月1日完工,每迟一天支付50美元的损失赔偿,被告超过了21天才完工。诉讼中,被告证人出庭作证表示,这口井六月才需启用灌溉。法院据此判决该赔偿金条款不得强制执行。况且,在就不履行约定违约金的场合,违约也许并没有造成什么损害,但还得支付违约金,只不过如果过高可以适当调整,换句话说,如果略高的话,就不用调整了,这也并不意味着违约金具有惩罚性。违约金制度本身就是在尊重当事人意思自治的基础上,免除今后若违约时计算上的麻烦,尤其是为了避免连诉讼都难以确定损失的情况。因此,违约金略高于实际损失,立法并不鼓励通过诉讼清算、削减。因此,就迟延履行约定的违约金性质上就是损害赔偿,同样不能同赔偿金并用。

2.关于违约金与继续履行的并用问题。

我们认为,在坚持违约金的赔偿性的同时,审判中应该以客观说来探究当事人的真实意图,然后决定是否可以同时要求实际履行。这个问题属于合同解释问题。

(1)对于迟延履行违约金,包括没开始履行和中断履行或者部分履行。从当事人的意思看,是预定迟延履行造成的损失补偿,没有免除实际履行的意思;从法律看,第114条第3款也明确了没有免除的含义,所以可以要求继续履行。

(2)对于就不履行约定的违约金,

产品违约赔偿协议书大全(15篇)篇十二

甲方:代表人:身份证号:电话:

乙方:代表人:身份证号:电话:

**年2月25日早晨,乙方为甲方运货,在重庆到成都高速路途中不慎翻车,将甲方货物损坏,给甲方造成人民币的损失,现甲乙双方根据各自的过失程度经双方充分协商后自愿达成如下协议:

一、乙方自愿赔偿甲方货物损失费人民币。

二、乙方以给甲方运货的方式抵扣甲方货物损失费,甲方将扣除每次运输费用的40%,直至扣完为止;若到五月底还未扣完,乙方将以现金的方式支付剩余的费用给甲方。

三、乙方履行赔偿义务后,甲方保证就此事不再以任何形式、任何理由向乙方提出任何赔偿费用要求最新赔偿协议书合同范本最新赔偿协议书合同范本。

四、本协议为双方平等自愿协商的结果,是双方真实意思表示,且公平合理。

五、本协议内容甲乙双方已经全文阅读且理解无误,甲乙双方明白违反本协议所涉及后果,甲乙双方对此协议处理结果表示完全满意。

六、本协议书一式两份,双方各执一份,经双方签字或按手印后生效,双方代表人应以此为据,全面切实履行本协议,不得再以任何理由纠缠。

甲方代表人签字:

乙方代表人签字:

日期:年月日

产品违约赔偿协议书大全(15篇)篇十三

甲方:(赔偿方)乙方:(受赔偿方)。

在20____年八月位于____小区五号楼402室被502室水淹一事,所造成的财产损害赔偿。现经过甲乙双方充分协商,在平等自愿的基础上,现达成如下赔偿协议:

二、本次损害当中由于502室的承租人,未尽到安全义务,也应当承担赔偿责任,在赔偿的经济损失中,承担总赔偿额的(1000元)壹仟元。房主承担(1000元)壹仟元。房主与承租人共承担贰仟元正。

三|、本次处理属一次性处理,在本协议签订后乙方不得就本次财产损害,再次向甲方要求赔偿。

四、本协议签字履行后便生效,望双方相互遵守并履行本协议。

五、本协议一式四份,双方当事人每人各持一份。

甲方:乙方:

年10月14日。

产品违约赔偿协议书大全(15篇)篇十四

在生活中,越来越多人会去使用协议,签订协议可以保障自身的权益不被侵害。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是小编收集整理的产品质量赔偿协议书,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

甲方:_________

乙方:_________

甲、乙双方于_________年_________月_________日签订《箱式变电站购货合同》,约定由乙方向甲方提供包含型号为_________变压器在内的箱式变电站,由于乙方现提供的型号与原合同约定不符,且未按规定在高压开关安装联动隔离板,导致该变电站经供电局两次验收均不合格。为了妥善解决相关事宜,减少乙方因此而造成的损失,经甲、乙双方协商,达成如下协议:

第一条关于变压器型号的问题:

甲方接受乙方已安装的型号为_________的变压器,但附有如下条件:

1.乙方必须保证该箱式变电站的质量优良,能够正常使用,保证该产品在本协议签订后能够一次通过供电局的验收并合格,否则,甲方有权拆除已安装的箱式变电站,另行购买其他产品安装使用,除所造成的一切损失由乙方承担,乙方还需赔偿甲方双倍于合同金额的赔偿金。

2.自验收合格之日起一年内,如该产品出现质量问题,甲方有权退货,乙方应承担由此造成的一切损失,并赔偿甲方双倍于合同金额的赔偿金。

3.本产品的保修执行原合同第六条的规定,在保修期内收到甲方通知后2小时内必须派员维修,如经通知未派员或未及时派员维修达十次以上,甲方仍有权退货,乙方应承担由此造成的一切损失。

第二条关于赔偿问题:

由于该变压器二次验收未能通过,乙方同意赔偿甲方:

1.临时增加的电线等费用:_________元。

2.使用临时变压器造成的电费价差:_________元(自_________年_____月_____日计至_________月_____日,_____月____日至验收通过并通电所发生的'差价另计)。

3.因验收不合格所产生的验收费用由乙方承担(不合格的原因是乙方过错造成的),凭供电局验收费单据支付。但最后一次验收合格所需费用不由乙方承担。

第三条争议的解决

本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第四条其他

本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

本协议一式两份,双方各执一份,具有相同法律效力。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

代表人(签字):_______代表人(签字):_______

_________年____月____日_________年____月____日

产品违约赔偿协议书大全(15篇)篇十五

定金,是指合同当事人为了确保合同的履行,由一方当事人按合同标的额的一定比例向对方预先给付的金钱,根据法律规定,当事人约定的定金数额不得超过合同标的额的20%,超过的部分由收受方退回或抵作价款。给付方不履行合同约定的义务,无权要求返还定金;收受方不履行合同约定的义务,应双倍返还定金。因此可以看出,定金责任是一种惩罚性规定,目的在于督促双方当事人积极履行合同的义务。

损害赔偿金,是指一方当事人因不履行或不完全履行合同义务而给对方当事人造成损失时,按照法律和合同的规定所应承担的损害赔偿责任。损害赔偿责任原则上仅具有补偿性为原则,但以惩罚性为例外。根据等价交换原则,任何民事主体一旦造成他人损害都必须以同等的财产予以赔偿。因此,一方违约后,必须赔偿对方因此所遭受的全部损失。但同时,我国《消费者权益保护法》第49条又作出例外规定,经营者在有欺诈行为时,应按消费者的要求以其购买商品价款或接受服务费用的一倍增加赔偿消费者的损失,该条是我国法律中惟一的惩罚性损害赔偿金。

定金、违约金、损害赔偿金三者的适用规则如下首先,定金与违约金的适用关系,

由于我国的定金在性质上属违约定金,具有预付违约金的性质,因此它与违约金在目的、性质、功能等方面相同,两者是不可并罚的。合同法第一百一十六条规定了当合同既约定定金,又约定违约金的,可以且也只能由非违约方选择一种对其最有利的责任形式。应当注意:这条规定是针对同一违约行为同时存在违约金和定金责任的情形。

如果合同中约定的违约金和定金是针对不同的违约行为,且两者在数额上的总和也不太高,在一方同时实施不同的违约行为形态时,两种责任形式是可以并用的'。

其次,违约金与损害赔偿的适用关系。一般来说,合同中约定的违约金应视为对损害赔偿金额的预先确定,因而违约金与约定损害赔偿是不可以并存的。违约金与法定损害赔偿是否并存,牵涉到违约责任的适用是否以发生实际损害为要件以及国家对违约金的干预问题。原则上可以说违约金的运用并不以实际损害发生为前提,不管是否发生了损害,当事人都应支付违约金。根据合同法第一百一十四条第二款规定:违约金低于损失的,可请求适当增加。据此,虽然违约金的适用不以实际损害发生为要件,但最终违约金金额大小的确定与实际损失额密切相关:法院或仲裁机构对违约金金额的调整是以实际损失额为参照标准的。

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
范文范本可以帮助我们了解写作的规范和标准,使我们的作品更加优秀和专业。范文范本是我们写作的榜样和标杆,通过学习和模仿范文中的写作技巧和表达方式,我们可以逐渐形成
演讲稿的开头要引人入胜,可以用故事、问题、引用等方式吸引听众的注意力。以下是一些名人或重要人物的演讲稿,不仅表达了他们的思想,也展示了他们的口才和领导能力。
开学典礼是一个让学生们重拾学习动力和激发学习热情的时刻。小编整理了一些开学典礼的经典演讲,希望能激励大家积极向上。各位领导、老师、同学们:大家好!今天我演讲的题
辞职报告是对自己职业生涯的一种总结和概括,它可以帮助我们找到职业发展的瓶颈和突破点。辞职报告范文九:离职是我长期的职业规划的一部分,感谢公司在这段时间给予的机会
优秀学生对待学习持有积极的态度,他们具备强烈的求知欲和对知识的渴望。以下是一些优秀学生的学习心得和学习技巧,希望能对大家有所帮助。二十年后,我已经三十一岁了,也
通过自我介绍,我们可以展示自己的经验和成就,以便与他人进行交流和合作。以下是小编为大家搜集的自我介绍范文,供大家参考,一起来看看吧。各位考官:大家好,很荣幸能参
实习鉴定是对学生在实习期间表现和实习成果进行评估和总结的一种重要方式,它可以让学生对自己的实习经历进行回顾和反思。欢迎大家一起来阅读以下实习鉴定范文,探讨如何写
月工作总结是对一段时间内工作表现进行总结和概括的一种重要方式。下面是一些精选的月工作总结范文,希望能够给大家带来一些启发和灵感。1、民主选拔品学兼优的班干,成为
领导讲话稿是领导直接面向干部群众发表的正式讲话,具有权威性和触动力。领导讲话稿范文精选,每一篇都是值得借鉴和学习的好样本。敬爱的老师,亲爱的同学们:大家好!我是
读后感的写作需要遵循客观公正、言之有理、情之有情的原则,通过合理的论述和表达方式来表达自己对作品的主观感受。以下是一些经典文学作品的读后感范文,希望对大家的写作
通过写一篇精彩的演讲稿,我们可以向大家传递自己的思想和观点。请看以下小学生演讲稿,让我们共同感受他们的才华和努力。同学们,老师们,大家早上好!我今天国旗下讲话的
优秀作文是以准确的语言表达和丰富的内容展示给读者的一种文学作品,每个人都可以努力写出一篇优秀的作文。以下是小编为大家收集的优秀作文范文,仅供参考,大家一起来欣赏
在工作汇报中,我们可以记录下自己在工作中所取得的成绩和遇到的挑战,为以后的工作积累经验。小编为大家收集了一些工作汇报的典型案例,供大家参考借鉴,希望能对大家的工
通过写心得体会,我们可以更好地理解自己的成长和收获。以下是一些有关心得体会的精彩文章,希望对大家有所启发。20xx年7月21日,市教研员来我校观摩指导,对我们进
演讲稿是一种需要结构清晰和逻辑严谨的文学作品,它可以帮助我们有效地组织和呈现观点。带着好奇心和学习的态度,让我们一起来浏览一些精彩的演讲稿范文,发现它们的魅力所
演讲稿是教师在教学活动中,通过口头表达方式向学生进行讲话的一种书面材料。请阅读以下教师演讲稿范文,了解一下其他教师的表达方式和思路。尊敬的各位领导,各位老师,大
3.每一份中班教案都是教师对于课堂教学的精心设计和安排,它体现了教师的专业素养和教育教学理念。如果你在编写中班教案时遇到困惑,不妨参考一下下面这些实用的教案范文
经典作品通过文字、音乐、绘画等形式将人类智慧与情感传递给后人。以下是一些经典作品的片段推荐,希望能引起大家的兴趣。早上一切都是清新的,远山苍郁,飞鸟鸣啭,东方那
学习总结可以帮助我们发现学习方法的优劣,从而进行调整和改进。以下是一些经典的学习总结范文,供大家进行学习和借鉴。十月份,作者赴乌鲁木齐妇幼保健院进修学习,妇幼保
优秀作文能够激发读者的阅读兴趣,引起共鸣,并带给人们思考和启迪。接下来是小编为大家准备的一些优秀作文赏析,希望能够给大家一些写作的启发。新钓鱼记经过上一次钓鱼的
小班教案的实施需要与家长和其他教师进行密切的合作和沟通。针对小班学生的特点和需求,小编整理了一些实用的小班教案,希望能对大家有所帮助。1、乐于参与美术活动,体验
写心得体会可以促使我们更多地思考,思索自己的所得和失落,从而获得更多的收获。在这里为大家整理了一些精选的心得体会范文,供大家参考和分享,希望对大家有所帮助。
演讲稿是中学生在舞台上展现自己才能的重要工具,我们需要学会写一篇出色的演讲稿。下面是一些中学生优秀演讲稿的范例,希望对大家写作有所帮助和启发。敬爱的老师、亲爱的
在写述职报告时,我们应该注重事实的真实性和数据的准确性,同时也要注意语言的简练和准确。小编搜集了一些精华的述职报告范文,供大家参考和学习,相互交流经验。
销售工作总结是对过去一段时间销售情况的客观记录,为企业领导层决策提供数据支持。小编为大家准备了一些优秀的销售工作总结范文,希望能够为大家的写作提供一些参考和借鉴
在二年级教案中,通常包括教学目标、教学内容、教学步骤、教学方法等方面的内容。下面是小编为大家整理的几篇优秀的二年级教案,供大家参考。1.了解如何进行课外阅读,在
英语是一门富有魅力的语言,它不仅仅是一种交流工具,更是一扇了解不同文化的窗户。掌握一些英语学习的技巧,可以帮助我们更好地提高自己的英语水平,以下是一些范文供参考
月工作总结可以为下一个月的工作提供参考和借鉴,使我们更加明确目标和方向。接下来是一些脱颖而出的月工作总结,希望对大家写作提供一些启示。要对社区开展学习科学发展观
合同是约定双方权利和义务的法律文书,我们在日常工作中经常需要使用到合同。如果您正在起草合同样本,以下是一些经过精心编写的范文供您参考。随着人们法律观念的日益增强
优秀作文要具备良好的逻辑结构,组织有序,每一段都能够衔接自然,使整篇文章有条不紊地展开。以下是一些备受称赞的优秀作文,通过细腻的描写和独特的思考,给人留下了深刻
经历了一段时间的学习和工作,我们应该好好总结一下自己的心得体会。接下来,小编为大家分享一些优秀的心得体会范文,供大家参考和借鉴。疫情期间,网络课程成为孩子们学习
自查报告是对自己进行内心深层反思的机会,它可以让我们反思自己的优点和不足,进而更好地提升自我。小编为大家精选了一些优秀的自查报告范文,希望能够帮助到大家写出高质
年末将至,总结工作是我们对一年来的努力的一种肯定和总结。1.以下是小编为大家收集的范文范本,旨在为大家提供写作的参考和借鉴,希望能给大家带来启示和灵感。
述职报告能够体现我们的工作态度、职业素养和个人能力,对个人职业发展具有重要意义。随着工作经验的积累,小编为大家准备了一些较为优秀的述职报告范文。本学期一开学,园
班主任工作总结还可以总结和评估家校合作的效果,促进学校与家长的更好沟通和合作。以下是一些值得一看的班主任工作总结范文,可以从中学习到一些好的写作技巧和思维方法。
社会实践报告能够提高我们的实际能力和社会适应能力,因此是非常重要的。以下是小编为大家整理的社会实践报告范文,供大家参考。希望能够对大家写作有所帮助,让我们一起来
优秀作文往往能够打动读者的心灵,给人以深刻的思考和启示。在这里,小编为大家整理了一些优秀作文的范文,希望能够给大家的写作带来一些灵感和思考。寒假第一天,我和爸爸
通过实习心得体会的撰写,可以加深对实习经历的理解,巩固所学知识,提升职业素养。接下来,让我们一起来看看以下的实习心得体会范文,或许能给我们写作提供一些新的思路。
在参与培训的过程中,我深刻意识到自己在某些方面存在的不足,同时也发现了一些可以进一步提升的潜力。通过收集和整理,小编为大家准备了一些培训心得体会,希望能够对大家
述职报告需要结合实际情况和具体问题,使领导更好地了解我们的工作思路和效果。以下是小编为大家收集的几篇优秀述职报告范文,供大家参考。尊敬的各位领导和同事:大家下午
在个人总结中,我们可以客观评价自己的工作和学习成果,并给出相应的改进计划。阅读下面这些范文,我们可以看到不同人在个人总结中的思考和感悟,这对我们的写作很有启发。
社会实践报告是对自己参与的社会实践活动进行总结和概括的一种书面材料。以下是一些社会实践报告的实用技巧和写作方法,希望能对大家的写作有所帮助。放假了,也不能让自己
心得体会是对过去回忆和思考的过程,可以帮助我们更好地认识自己的成长和进步。在这里,小编为大家整理了一些优秀的心得体会,希望能够给大家带来一些启示。有幸聆听了5个
发言稿的撰写需要考虑目标受众、主题内容、时间限制等多个因素,要保证言之有物且有说服力。小编整理了一份优秀的发言稿范文,希望能够给大家提供一些灵感和参考。
采购是企业管理中的一项重要工作,它要求合理安排采购流程和把控采购风险。接下来是一些有关供应链管理和采购管理的研究报告,供大家了解最新的发展动态。为加强对食堂食品
个人简历可以让我们更有条理地呈现个人信息,使雇主更容易获取所需的关键信息。在制作个人简历时,我们可以参考以下的个人简历范文,从中学习一些写作技巧和亮点展示方式。
通过阅读优秀作文,我们可以学习到一些写作的技巧和表达的方法。下面是一些优秀作文的片段,希望能够激发大家写作的灵感和创造力。1、水土流失沙漠化,植树造林防风沙。十
更多申请书的质量往往关乎我们能否成功地获得理想的机会或职位。以下是小编为大家搜集整理的更多申请书范文,希望能给大家提供一些灵感。双方同意以下协议条款:二、根据教
总结心得体会对于提升我们的工作和学习效率具有重要的作用。以下是小编为大家收集的心得体会范文,供大家进行学习和参考。地铁已经成为了众多城市的交通骨干,地铁建设除了
范文范本可以为我们提供一个启示和鼓舞,激发我们对写作的兴趣和热情。小编为大家搜集了一些优秀的范文范本,希望对大家的写作有所启发和帮助。类型:全职姓名:樊叶性别:
在小班教案中,我们可以明确教学目标、教学内容和教学方法,帮助教师更好地进行教学。希望大家能够从以下的小班教案中受益,为你的教学工作提供一些新的思路。
无论是对于个人还是团队来说,培训心得都是一种宝贵的学习资源,可以帮助我们不断提升自我和团队的能力。培训心得范文的阅读可以帮助我们拓宽思路,为自己的写作提供新的角
月工作总结的过程中,我们可以对自己的工作规划和目标进行评估和调整,为下一个工作周期的设定提供基础和依据。看看下面这些月工作总结范文,或许可以给你一些写作的启发和
一个好的工作方案需要包括详细的目标设定、任务分解、时间安排以及资源调配等内容。工作方案是针对特定工作目标制定的一套详细的操作和实施步骤。在工作中制定一个可行的工
月工作总结是一种对工作进行梳理和整理的过程,可以帮助我们更好地规划和安排下一个月的工作。通过阅读这些月工作总结范文,我们可以发现不同人在写作风格和表达方式上的差
优秀作文意境深远、思想深刻,能够引起读者内心深处的共鸣和思考。以下是小编为大家准备的一些优秀作文范例,希望能给大家提供一些写作的参考。今天作者的老师给他们发了一
施工过程中需要遵守建筑工程相关的法律法规和施工规范。以下是一些施工现场管理的方法和流程,供大家在施工中参考运用。1、在各作业班组进入工地后正式上岗作业前,项目部
一篇好的讲话稿要能够引起听众的共鸣,激发他们的情感和思考。如果您需要写一篇关于环境保护的讲话稿,以下范文可能对您有所帮助。尊敬的xxx副省长,各位领导、各位专家
合同协议的变更或解除应遵循法律规定和双方的协商一致原则。为了帮助大家更好地理解合同协议,以下是一些实例供参考。(以下简称甲方)。承租方:________。(以下
年终总结是对自己学习和工作的一种整理和总结,能够让我们更好地规划未来的发展。以下是一些志愿者的年终总结,他们用自己的行动展示了一种无私奉献的精神和责任感。
实践报告是对在实际工作或实验中的所见所闻所思进行记录和总结的一种文献形式。在下文中,我们将提供一些实践报告写作的指导和建议,希望能够帮助大家写出一份准确、清晰、
年终总结是对自己过去一年点滴的记录和总结,更是对未来的期许和规划。如果你正在困扰于写年终总结的问题,不妨读一读以下的范文,可能会有所启发。敬的董事长、各位同仁:
读后感既是对作者的一种尊重和致敬,也是对自己思考能力的一次锻炼。小编为大家整理了一些精彩的读后感范文,希望能够激发你对于读书的热爱和思考。早已记不清十年前读完《
演讲稿需要考虑观众的需求和利益,以及演讲场合的特点和要求。每一篇演讲稿范文都有其独特的魅力和价值,希望大家能够从中找到适合自己的方式和风格。各位老师、同学:大家
读后感是对书籍内容进行总结和回顾,同时也是对自己阅读过程的反思和梳理。以下是小编为大家收集的读后感范文,仅供参考,大家一起来看看吧。文章的内容是这样的;一只狮子
合同的有效期限应当经过双方充分协商,以适应实际需求。以下是小编为大家收集的合同协议范文,供大家参考和借鉴。根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规之规定,甲
学习心得是一个记录自己成长和进步的过程,可以帮助我们更加清晰地认识自己。接下来是一些学习心得的范文,希望能给大家提供一些写作思路和展示学习的成果。1.统一管理,
优秀作文应该有扎实的基础知识,有独立的思考和表达能力。读优秀作文范文能够让我们更好地了解到作文表达的多样性和个性化。我有一个温馨的小房间,里面有一张小床,一台电
工作计划书是衡量工作进展和成果的重要依据,我们应该重视起来。工作计划书虽然是一份个人的书面材料,但我们也可以借鉴他人的经验和技巧,使自己的工作计划更加完善。
通过写心得体会,我们可以不断提高自己的思考深度和思考角度,从而更好地理解世界和自己。以下是小编为大家整理的心得体会范文,希望能够为大家提供一些写作方面的参考和借
一位优秀教师的师德师风良好,对学生的思想道德、学业发展具有积极影响。接下来是一些教育界的名人对师德师风的精彩论述,希望能引起大家的共鸣和思考。通过网络研修培训,
购销管理是企业运营中必不可少的一项工作,它对于企业的长期发展具有重要作用。以下是一些购销经验总结,希望对大家的购销工作有所启发。签订地点:签订时间:20____
通过撰写情况报告,我们能够更好地了解和掌握各种情况的变化和发展趋势,以便采取相应的措施和应对策略。小编为大家整理了一些经典的情况报告,希望能够为大家提供一些思路
报告的撰写需要注意语言表达清晰准确,逻辑严谨,结构合理。为了方便大家阅读,我们将这些报告范文进行了分类和整理。开远市认真落实省委省政府红河现场办公会、省委第十一
生日是一个与家人和朋友共度的日子,我们可以与他们一起庆祝,在欢乐中分享快乐。我们特意为大家准备了一些生日总结范文,希望可以给你带来一些新的思考。1.通过阅读,能
演讲稿范文是一种以文字形式呈现的演讲内容,它具有概括性和影响力。演讲稿的成功与否与范文的参考相关,在以下的演讲稿范文中,你将会找到一些对自己有益的启示和指导。
在现代企业中,述职报告已经成为了一种必不可少的管理工具,被广泛应用于各个层级的员工。以下是小编为大家收集的述职报告范文,供大家参考和借鉴。新来的员工基本在最开始
比赛可以激发人们的激情和热爱,让他们更加专注和努力。以下是一些比赛中的成功经验和失败教训,希望能为大家的比赛之路提供一些启示。各位老师、裁判员、运动员、同学们:
范文是一种学习的工具,它可以帮助我们提高写作的技巧和水平。希望大家能够善用下面的范文范本,掌握写作的技巧和要领。本人因,欲在寒假留校住宿,学校及学院(部)已
梦想是我们心中闪耀的星星,它指引我们前行,不断努力去追寻和实现。接下来是一些国际成功人士的事迹,希望能从中汲取一些跨国梦想的经验。每个人都有自己的梦,我有梦,你
作文是对自己思考和表达能力的一次检验,写好一篇优秀的作文能给读者留下深刻的印象。以下是一些优秀作文范文,希望能够给大家提供一些写作的灵感和参考。刚刚放学,天空就
自查报告是对自己进行内心深层反思的机会,它可以让我们反思自己的优点和不足,进而更好地提升自我。请看下面的自查报告案例,这些案例展示了一些具体的自查过程和结果,希
英语是一门重要的学科,学好英语可以帮助我们更好地理解世界,拓宽我们的视野。以下是一些英语学习的常见问题解答,希望能帮助你解决学习中遇到的困惑。每天,都是厨房里的
优秀作文通常具有独特的思路和创新的观点,给人耳目一新的感觉。下文是一些备受推崇的优秀作文范文,它们运用恰当的修辞手法和深入的思考赢得了读者的赞赏。我迄今你是否还
写优秀作文需要我们积累广博的知识和阅读大量的优秀范文,不断提高自己的语文水平。这是一些优秀作文的合集,每一篇都有独特的见解和表达方式。我有一个既可爱又淘气的妹妹
中班教案应该围绕幼儿的情感、语言、认知、社交等方面展开,多角度促进幼儿综合发展。以下是小编为大家整理的中班教案范文,供大家参考。每个教案都包含了清晰的教学目标、
优秀作文是我们对于写作意图和目标读者的考虑,以及语感和感染力的传达。这些优秀作文范文从不同角度表达了作者的见解和思考,颇具开拓思路的效果。今年过节不收礼,收礼只
各个层级的管理者应当负起责任,确保规章制度的执行和遵守情况,并及时进行调整和改进。规章制度的制定离不开对外部环境和内部需求的分析研究,这里是我们的研究成果汇报。
优秀作文是一种艺术作品,它能够引发读者的共鸣并留下深刻印象。看看下面这些优秀作文范文,它们的写作特点和亮点可能会给你一些灵感。我并不感到突然。知你重病卧床近两年
作文是一种表达思想和观点的方式,创作优秀的作文需要用心去思考和琢磨。接下来,小编为大家精选了一些优秀作文范文,希望能够给大家带来一些写作的启示。这段时间,我们学
报告范文是一种用来向他人汇报某个主题或事件的书面材料,它能够有效传递信息和观点。阅读范文可以帮助我们更好地理解报告写作的要点和技巧,提高我们的写作水平。
优秀作文需要较强的逻辑思维和合理的结构安排,使得文章条理清晰、观点明确。好的作文范文可以让我们更好地发现和借鉴其中的优点和亮点,让我们的作文更上一层楼。
社会实践是学校教育与社会教育相结合的重要途径,为学生提供与社会互动的平台。以下是一些社会实践的改进措施和建议,希望能够为大家提供一些参考和指导。前几年,每当东南
一个好的教学计划能够合理地安排教学内容和时间,使教学活动更加有条理和高效。以下展示了一些优秀的教学计划实例,供大家学习借鉴,希望能给你的教学带来一些新的思路。
通过事迹材料,我们可以了解一个人的奋斗历程和所取得的成就,从中获得启示和激励。下面是一些经典的事迹材料范文,值得我们仔细品读和学习借鉴。xxx同事的家庭是一个平
优秀作文不仅需要有扎实的语言基础,还需要充分的思考和深度的思维。阅读优秀作文范文能够启发我们更多的写作思考和创作灵感。墙角的太阳花垂着头,将谢未谢。几分孤独环绕
建筑的风格和形式各异,可以反映出不同地区和时代的文化特点和审美偏好。下面是一些具有创新性的建筑项目,展示了新材料和新技术的应用。分包单位(以下简称丙方):xx有
教师总结不仅是一种展示个人教学风采的机会,更是评估教育教学质量的重要依据。小编为大家搜集了一些优秀的教师总结范文,供大家参考和学习。听了著名的教育专家程红兵的视
述职报告不仅是自我反省的机会,也是向上级展示自己工作能力和成果的窗口。接下来是一些精选的述职报告样本,这些范文能够帮助大家更好地了解如何撰写一份优秀的述职报告。
优秀作文的语言表达要准确、生动,充满变化,能够吸引读者的注意力,让人不断驻足。大家可以在下面的范文中找到一些优秀作文的写作特点和亮点。正能量,能驱赶黑暗,带来光