实用民事诉讼再审申请书(汇总13篇)

时间:2025-01-07 作者:纸韵

通过撰写一份出色的申请书,我们能够展示自己的能力和自信,为自己赢得更多的机会。以下是小编为大家收集的申请书范文,供大家参考和借鉴。

实用民事诉讼再审申请书(汇总13篇)篇一

申请人(一审原告二审上诉人)李__,男,生于1975年8月10日,汉族,农民,住平顶山市卫东区东环路办事处吴寨村一组。

被申请人(一审被告二审被上诉人)刘__,男,1968年10月10日出生,汉族,无业,住平顶山市卫东区北环路办事处下牛村一组。

申请人因劳务合同纠纷一案,对平顶山市中级人民法院于8月16日作出的平民三终字第506号民事判决书不服,提出再审申请。

请求事项:

1、请求依法再审,纠正原一、二审不当。

2、请求依法撤销(2012)平民三终字506号民事判决。

事实理由。

一、申请人劳务增加工程量费用,一、二审法院在事实上不认定错误。

《驻马店市高新区电畅科技有限公司关于关王庙工业园钢结构厂房在拆装过程中出现工程停工问题的处理意见》第8-9页,有证据从分证明被申请人在劳务合同外所增加的工程量。申请人提供录音记录证据中显示,申请人一再要求就增加工程量部分出个手续或出个认证单,但发包方说申请人主体不对,不给出,所以没有合同直接印证,但有处理意见和录音记录间接证据相互印证这一事实,但一、二审对这两份证据置之不理,武断的认定申请人没有补签合同或劳务增加工程量合同,证据不足,不予支持。

二、由于被申请人的原因或过错造成申请人窝工、停工的经济损失,不应由申请人承担。

在施工过程中,1、因被申请人不履行自己的职责,导致经常停电的窝工的人工费和生活费损失;2、因被申请人不按期给付工人工资,导致工人停工不干人工费和生活费及申请人借钱给工人发工资的利息损失。这部分损失证据由1、工人领走工资的工资表印证;2、工人联名状佐证;3、职工考勤表佐证;4、施工记录佐证。

三、被申请人提供错误的施工图纸,导致申请人二次返工的人工费和生活费及材料费(有材料费证据清单),这部分损失一、二审均未认定,由申请人承担极不公平。

以上三项,共计造成申请人万余元实际支出损失,这是有据可查的,申请人给工人支出生活费和工资37万余元,材料费元,共计元。与一、二审认定的36万余元,相差元,为此特请求贵院站在“司法为民,有错必纠”的公正立场上,依法再审,查清事实,纠正错误,撤销二审判决,依法改判,维护再审申请人的合法权益。

此致

河南省高级人民法院。

20__年9月8日。

实用民事诉讼再审申请书(汇总13篇)篇二

(一)申请再审的当事人,列为“再审申请人”。被申请方列为“被申请人”,未提出再审申请或者未被列为被申请人的原审其他当事人按照其在一审、二审中的诉讼地位依次列明,如“一审原告、二审被上诉人”。对不予受理裁定申请再审的案件,只列再审申请人。

(二)“再审申请人”、“被申请人”后的括号中按照“一审原告、反诉被告/或一审被告、反诉原告、二审上诉人/或二审被上诉人”列明当事人在一审、二审中的诉讼地位。

(三)当事人名称变化的,在名称后加括号注明原名称。

(四)当事人是自然人的,列明姓名、性别、民族、出生日期、职业、住址;自然人职业不明确的,可以不表述;外国籍或港澳台地区的自然人,应注明其国籍及所处地区。当事人是法人或者其他组织的,列明名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务。

(五)当事人是自然人的,住址写为“住(具体地址)”;当事人是法人或者其他组织的,住所写为“住所地:(营业执照上载明的住所)”。

当事人住址或住所在市辖区的,写为“××省(直辖市、自治区)××市××区(具体地址)”;当事人住址或住所在市辖县、市辖县级市的,写为“××省(直辖市、自治区)××县(市)(具体地址)”,不写所在地级市(地区)。如有两个以上当事人住址相同,应当分别写明,不能用“住址同上”代替。

(六)法人或者其他组织的法定代表人或主要负责人写为“法定代表人(或负责人):×××,该公司(或厂、村委会等)董事长(或厂长、主任等职务)”。

(七)委托代理人是律师的,写为“委托代理人:×××,×××律师事务所律师”;委托代理人是同一律师事务所律师的,应当分别写明所在律师事务所。同一律师事务所的实习律师与律师共同担任委托代理人的,实习律师写为“委托代理人:×××,×××律师事务所实习律师”。委托代理人是基层法律服务工作者的,写为“委托代理人:×××,×××法律服务所法律工作者”。

法人或者其他组织的工作人员受所在单位委托代为诉讼的,写为“委托代理人:×××,该公司(或厂、村委会等)工作人员(可写明职务)”。

委托代理人是当事人的近亲属或者当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民的,写为“委托代理人:×××,性别,民族,出生日期,职业,住址”。委托代理人是当事人近亲属的,还应当在住址之后注明其与当事人的关系。

(八)诉讼地位与当事人姓名或名称、代理人姓名之间用冒号隔开。

(九)一方当事人死亡,其继承人明确表示参加诉讼的,列其继承人为当事人,但应在其后加括号注明其与原当事人的关系。

二、诉讼请求部分。

(二)请求依法改判×××;。

(三)原一、二审的诉讼费用由被申请人承担。

(一)对于申请再审的事实与理由应当进行总体概括,做到简洁、准确、全面、有逻辑地阐述,并举以相关的证据、法律依据予以辅证。

(二)申请再审的事实与理由有多个,且分为多级层次的,结构层次序数依次按照“(一)”、“1.”和“(1)”写明,应注意“(一)”和“(1)”之后不加顿号,结构层次序数中的阿拉伯数字右下用圆点,不用逗号或顿号;只有一级层次的,结构层次序数写为“(一)”、“(二)”、“(三)”;有两级层次的,写为“(一)”、“1.”;有三级层次的,写为“(一)”、“1.”、“(1)”。

(三)在表述申请再审的法律依据时应表述为“×××依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第×项的规定申请再审”。条、项的序号应用汉字注明,项的序号不加括号。

四、尾部部分。

(一)致送法院。正文的最后一行后回车另起一行,向右缩进两个汉字的距离,写“此致”,回车另起一行,顶格写“最高人民法院。”

(二)再审申请人信息。距致送的法院一行文字三个空行后另起一行,写明再审申请人全称“再审申请人:×××”,最后一个字距页面右边界两个文字的距离。再审申请人为单位的,须加盖公章并保证印模清晰可辨;再审申请人为自然人的,须签名并按手印。

(三)申请再审时间信息。在落款后另起一行,均用中文大写写明申请再审的时间,如“二0一四年十月十日”,位于“再审申请人:×××”中间的位置,与前一行的段间距为一行。

五、几点技术性要求。

(一)为避免引起歧义,申请书中不使用“原审”的表述,应当指出具体审级,如“一审法院”、“二审判决”。

(二)当事人基本情况部分用全称,其余部分用简称并与原审裁判文书中当事人的简称保持一致,不使用“再审申请人、被申请人”等代称。出现次数很少的当事人不必使用简称。

(三)第一次引用法律或司法解释的,应写明全称并注明简称,如《中华人民共和国合同法》(以下简称合同法),此后使用该简称不加书名号。引用次数很少的法律或司法解释不必使用简称。

(四)引用法律法规条文,应当用汉字注明条文序号,如《中华人民共和国合同法》第六十六条。引用司法解释,司法解释条文序号使用汉字的,用汉字注明条文序号,如《最高人民法院关于适用中华人民共和国合同法若干问题的解释(二)》第十条;司法解释条文序号使用阿拉伯数字的,用阿拉伯数字注明条文序号,如《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法若干问题的意见》第1条。

(五)五位及五位以上的阿拉伯数字,数字应当连续写,数字中间不加空格或分节号,如123456元;尾数零多的,可以改写为以万、亿作单位的数,如100000元可以写作10万元。一个用阿拉伯数字书写的多位数不能移行。

实用民事诉讼再审申请书(汇总13篇)篇三

周某为个体户,从事家装业务。某日承揽许某家防盗网安装业务,指派其店内雇员张某前去安装,并雇佣街头拉活的个体运输司机李某将防盗网拉至工程所在地,由李某协助安装。具体由张某负责安装,李某协助固定绳索,许某在楼下指挥。安装过程中,张某不慎掉下摔死。后该地事故调查小组认定:张某对事故的发生负直接责任,周某负主要责任,李某负重要责任。周某与死者张某家属达成赔偿协议,由周某赔偿张某家属22万元人民币。后周某向李某追尝,将李某诉至法院,要求李某承担40%赔偿责任。

申请人:李国平,男,1969年10月22日出生,汉族,三轮车司机,住岳阳市芋头田社区居委会,电话:

委托代理人:朱木军,北京市佑天律师事务所律师。

被申请人:周正兵,男,1968年9月28日出生,汉族,个体工商户,住岳阳市梅溪桥洞口,电话:

申请人因与被申请人人身损害赔偿纠纷一案,不服湖南省岳阳市中级人民法院年8月1日作出的岳中民一终字第227号民事判决,现提出再审申请。

请求事项。

1、请求依法再审,纠正原判错误;。

2、撤销楼民初字第460号民事判决和岳中民一终字第227号民事判决;。

3、驳回原审原告的无理诉讼请求。

事实与理由。

湖南省岳阳市两级法院的审判违背基本法律原则和精神,违法认定相关事实和证据,审判程序严重违法,而且在审判中粗俗地对待申请人,该案的审判人员法律职业道德缺失,法律业务水平低下,不仅使申请人为本不应该受理的诉讼所累,还错误地判决申请人承担责任,这是对法律的`亵渎,是对申请人利益的严重侵害。

一、被申请人(一审原告)不具备诉讼主体资格,其起诉是滥用诉权,立案时应不予受理,受理后应裁定驳回其起诉。

1、依据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第九条规定,雇员从事雇佣活动受到伤害,雇主应承担赔偿责任。被申请人是死者雇主。

签名:xx。

日期:年月日

实用民事诉讼再审申请书(汇总13篇)篇四

原审法院及已生效判决书案号:一审宝山区人民法院宝民一(民)初字第2632号;二审上海市第二中级人民法院()沪二中民三(民)终字第498号;申请裁定书上海市高级人民法院(2010)沪高民一(民)申字第872号。

实用民事诉讼再审申请书(汇总13篇)篇五

申请书。

呢?那么,下面请看本站小编给大家整理收集的民事诉讼再审申请书相关范文,供大家阅读参考。

被申请人:。

原审其他当事人(若有):。

再审申请人因一案,不服人民法院年月日作出的民()字第号民事判决、裁定(或调解),依照《民事诉讼法》第二百条第几项或多项(或二百零一条)之规定,现提出申请再审。

申请再审请求:。

事实与理由:。

此致

xxx人民法院。

请按《民事案件当事人申请再审须知》要求填写,并对以下问题特别注意:。

1、对于再审申请人、被申请人、原审其他当事人栏的基本情况中的联系方式,必须注明有效联系电话、送达地址及邮编,或其他联系方式。

2、对生效民事判决或者裁定不服,必须符合《民事诉讼法》第二百条的规定;对生效民事调解不服,必须符合《民事诉讼法》二百零一条的规定。故再审申请书须明确写明依据《民事诉讼法》第二百条的一项或多项,或者二百零一条的规定提出再审申请。

3、再审申请的请求。应写明是对生效民事判决书、裁定书、调解书的全部还是部分不服,对于部分不服的应写明不服裁判调解书的主文内容。

4、事实与理由。应针对生效判决、裁定等,并论证不服的理由,如从以下方面论证:(1)认定事实不清,主要证据不足;(2)原审确定性质不当;(3)适用实体法不当;(4)违反了法定程序;等等。

5、落款部分公民需本人签名,法人或者其他组织需盖章,副本的落款部分不能复印。

6、再审申请书副本按被申请人及原审其他当事人的总数提交。

申请人____、男、____岁,汉族,农民,住____镇敖包山村。

申请人____与被申请人____及____林地侵权纠纷一案,不服____中级人民法院()__民一终字第____号民事判决和____县人民法院巴民初字第95号民事判决不服,申请再审。

请求事项。

一、请求撤销____县人民法院()巴民初字第95号、____中级人民法院()__民一终字第620号民事判决,依法改判。

二、一、二审诉讼费由被申请人承担。

事实与理由。

x年初,我所在的____镇南山村委会与申请人协商将本村九组地头北现王承包的土地南的3、7亩土地承包给我,承包期限二十年。当时因是荒地,又是沟沿的上坡,再加之当时土地管理制度的不完善,没有签订书面。

合同。

只是口头协议。

x年的春天,我找了本村的许峰用四轮车翻地,量晒一年后,x年和x年连续种了两年地,1993年我见该地坑洼不平,种庄稼不长,买了树苗,栽植了柳树和杨树。____年当时的村书记朱找我让交承包费,我于同年8月20日交给村主任张广300元(有张的证实),后来,朱说少又让交,我于同年的11月28日又交给朱xx600元(有证据证实)。

____年12月30日,村委会找我让延长承包期限四十年,双方签订了书面合同,并在镇林业工作站备案。

x年7月份,王将我栽的树砍掉,被我发现后制止。后王起诉至法院,称我侵权,要求承担侵权责任,并判令我与村里所签订的合同无效。一审败诉后,申请人上诉,二审维持原判。现我提出再审。我认为:一审、二审判决,认定事实不清,适用法律错误,程序违法,主要理由如下:。

一事实不清。

(一)我与____所承包的林地不是一块地,从____和我各自的合同四至就能印证该事实。

____提交的植树造林承包合同书第二项记载:“承包在四至为西至崔德房东大道,东至二龙灌渠山洪交叉西沿;南至旱渠沿底;北至旱渠北沿底。在25亩承包地中包括山洪交叉北二龙灌渠内属南山村所有地段(宜造林部分五亩)四至为南至山洪交叉口,北至二龙渠第一座小桥南,东垤渠沿底,西至渠沿底”。

从上述合同记载的四至说明:。

1王承包的地块为两部分:前部分双方引起争议的地块,后部分在距离该地块以南两公里的地方,与本案无关。

2实际上王所承包的地块是一条东西走向的荒沟,南至旱渠沿底——-北至旱渠北沿底,东西是长度,南北是宽度,从两个“底”字不难看出王承包地在南北界限上只涉及沟底的土地面积,沟两侧的斜坡均不在其合同之内。此沟底最宽处有50多米,最窄处有15多米宽。荒沟北坡是张洪与李贵的承包地,而荒沟南坡就上我所承包的林地。

3自王承包以来,对其荒沟从未治理过,沟里长了一些树毛子,至今未裁过一棵树。从上述的四至也证明:(宜造林部分五亩)四至为南至山洪交叉口,北至二龙渠第一座小桥南,东至渠沿底,西至渠沿底。这说明只有第二块地适宜造林。而这块地与本案没有任何关系。

我与村委会的合同第六项记载甲方(村委会)发包给乙方(本人)的土地四至为:东至孙龙地头渠边,西至道口,南至九队(一组)地,北至渠沟。四至清楚无争议。说明:。

1我与王的承包地并不重合,双方只是北部搭边。王承包的是沟底的面积,申请人是南至一组地,北至渠沟,到实地勘查就会看到,两份合同所指的四至并不重合。申请人承包的是荒沟的斜坡,最宽处有7米,最窄处有2米,合计为3、7亩。

2自x年至____年虽然与村里没有签订书面合同,一则当时农村土地管理不规范,二则申请人多年来已经投入大量的人力物力,且于____年交了承包费。我与村里形成了事实上的承包关系。____年因延长合同期限之事,村里与我签订了合同书。

需要说明的是:申请人与王虽同为一村,但不在一个组。____年合乡并村时,我所在的南山村九组划归现在的敖包村一组,而王所在的南山村十组划归现在的敖包村二组。无论是以前的南山村抑或是现在敖包村,各组之间的土地所在权是独立的,并且各组土地界限明确,多年来,各组从未发生过土地纠纷。各组村民的土地承包合同统一由村里管理。

各自的承包合同没有重合部分,哪里来的侵权之说。

(二)“被告敖包山村委会不承认与我没有承包合同”对该认定没有证据证明。

一、二审法院在未查清上述事实的情况下,主观武断地认定“被告敖包山村委会不承认与被告高建国之间有承包合同”。一、二审法院判决书中清楚记载被告敖包山村委会自一审和二审均未出庭应诉,也未提交书面答辩意见,更未向法庭提交任何证据证明敖包村委会不承认与我之间有合同。但奇怪是一、二审法院却认定敖包山村委会不承认与我之间有承包合同,实在荒谬。

证据是法院查明事实的法律依据。没有证据,法院一句话就可以凭空将申请人二十来年的心血化为乌有,这样判决怎么能让人口服心服呢。况且二审法院认定我保存于____县林业局的合同系复印件,且该合同复印件上注明如有争议合同作废,其意为,即使提供原件也是作废的。二审法院没有认真审查合同其它条款,只注意对申请人不利的地方。怎么就没有看到四至清楚无争议这样的条款呢。况且申请人的合同并没有与任何人发生争议。一、二审法院偏袒王是显而易见的。

另外复印件也不是不能做为证据使用。根据证据规则第二十条调查人员调查收集的书证,可以是原件,也可以是经核对无误的副本或者复制件。

况且对于我与村委会的合同来说也确实是无争议,直到现在也没有人拿出一份与我重复承包的合同书来。

二、程序违法。

(二)王向法院申请调查证人,而一审法院却支持了其这一要求。根据证据规则第十七条。

(三)项之规定:当事人及其诉讼代理人确因客观原因不能自行收集的证据。难道对证人进行调查代理人不能自行收集吗?需要法院代当事人行使诉讼权利吗?另外,根据证据规则第五十五条证人应当出庭作证,接受当事人的质询。该证人并未出庭。违反法定程序提供的证言,不经质询,法院可直接采信;而我提供的证人出庭作证接受质询,却不被采纳,那么哪一个证明效力更高呢,这是不言而喻的事实。

首先不说其是否对错,但就这一点二审法院就不能认同,村委会作为被告是本案的利害关系人,他们等于自己给自己作证,这是显而易见的,这样的证言能够采信吗?而且两份证言只证明王承包河滩地的事实,并没有否认我承包合同的事实,法院真是空穴来风。

三一二审法院适用法律错误。

由于本案事实不清,导致一、二审法院适用法律错误。真正的侵权人是王,而不是我,一、二审法院本末倒置,判决我侵权,与事实和法律相悖。

综上所述,原一审、二审法院的判决无论是在事实上的认定,还是法律适用上,均存在严重的错误,违反了中xx人民共和国民事诉讼法第179条之规定,严重损害了申请人的合法权益。现申请人根据中xx人民共和国民事诉讼法第179条的规定,特提出再审申请。垦请人民法院为维护法律的公平公正,保证法律的正确实施,特申请将此案在查明事实的基础上,进行再审。

此致

____高级人民法院。

申请人:____。

申请再审人(一审被告、二审上诉人):______,女。

被申请人(一审原告、二审被上诉人):______,男。

被申请人(一审被告、二审被上诉人):______,男。

被申请人(一审被告、二审被上诉人):______,男。

申请再审人______与被申请人______等人因民间借贷纠纷一案,不服山东省济南市历下区人民法院于x年5月25日作出的()历商初字第402号民事判决书的内容和x年11月4日山东省济南市中级人民法院作出的()济民四商终字第323号民事判决书的判决,依据中xx人民共和国民事诉讼法第一百七十九条之规定,向山东省高级人民法院申请再审。

3、请求贵院依法改判或发回重审,支持申请再审人王德敏无需承担偿还债务的主张;。

4、请求贵院判决一审、二审、再审费用由被申请人承担。

二、申请事由。

依据中xx人民共和国民事诉讼法第一百七十九条第一款第二项:原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的;第六项:原判决、裁定适用法律确有错误的;第二款:对违反法定程序可能影响案件正确判决、裁定的情形,或者审判人员在审理该案件时有贪污受贿,徇私舞弊,枉法裁判行为的,人民法院应当再审。特申请再审。

三、具体事实和理由。

1、申请事由一:符合中xx人民共和国民事诉讼法第一百七十九条第一款第二项,具体理由如下:。

申请再审人______对被申请人______所借的个人债务不应承担连带清偿责任。根据中xx人民共和国婚姻法第四十一条规定:“离婚时,原为夫妻共同生活所负的债务,应当共同偿还”。最高人民法院关于人民法院审理离婚时处理财产分割问题的若干具体意见指出,夫妻共同债务包括以下几个方面:因日常生活所负的债务;因生产经营活动所负的债务;夫妻一方或双方治疗疾病所负的债务;因抚养子女所负的债务;因赡养有赡养义务的老人所负的债务;其他应认定为夫妻共同债务的债务。

申请再审人______与被申请人______x年起开始分居,对其债务不知晓,借款没有用于家庭生活,也未用于上述法律规定的范围之内,因此对于其借款不能够认定为夫妻共同债务,应属于______的个人债务,申请再审人______不应承担连带清偿责任。

2、申请事由二:符合中xx人民共和国民事诉讼法第一百七十九条第一款第六项,具体理由如下:。

被申请人______与被申请人______之间的债务属于高利贷债务。根据中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知的规定:“民间个人借贷利率由借贷双方协商确定,但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率(不含浮动)的4倍。超过上述标准的,应界定为高利借贷行为。”据申请再审人______在一审、二审中提交的证据可以证明再审被申请人______与再审被申请人______之间债务存在高利贷行为。被申请人______已偿还的债务是属于本金还是利息界定不明,剩余款项极大可能是高利贷利息,这是不受法律保护的。

综上所述,申请再审人______不应该承担被申请人______与被申请人______之间的高利贷债务偿还责任,恳请贵院依法再审,纠正错误,维护申请再审人的合法权益。

此致

山东省高级人民法院。

申请人:______。

______年______月______日。

实用民事诉讼再审申请书(汇总13篇)篇六

申请人:________,男,基本情况详见一审判决书。

再审代理律师:____律师事务________广律师。

申请人因不服某某县人民法院(20____)某刑初字第185号刑事判决书,现依据刑事诉讼法之规定,提出再审申请。

申请事项:

1、撤销(20____)某刑初字第185号刑事判决。

2、对该案立案再审,并依法宣告申请人无罪。

3、如不予立案,或受理后驳回申请,望法定期限内出具相关手续。

事实与理由。

贪腐罪(刑法第382条),是指国家工作人员,利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。

本罪的主体必须是国家工作人员且利用职务之便侵吞公共财物,本罪侵犯的客体是公共财物所有权,本案中某某虽系国家工作人员,但因涉案土地使用权不属于某某所在单位(某某镇供种站)所有,故某某不存在利用职务之便的行为,同时本案涉案土地使用权不属于“公共财物”,系个人合法财产。

为此,申请人与某某不存在共同犯罪的问题,申请人认为自己不构成贪腐罪,具体理如下:

一、一审关于涉案土地的权属认定错误,并基于此错误的认定某某存在利用职务之便。

首先、(20____)某刑初字第185号刑事判决书认定涉案土地归供种所有证据除土地使用证外均系可变证据的言词证据,而土地使用证将钱店供种站与钱店农技站的土地使用权办理在了一个土地证之上,仅从土地使证上难以区分本案涉案土地使用权是否属于钱店供种所有,一审判决在未调取土地使用权登记档案的情况下,直接认定涉案土地归钱店供种站所有明显不妥,且有悖“以事实为根据”的刑事司法精神。

(20____)某刑初字第185号刑事判决书作出并生效后,申请人便向郸城法院提出了申诉,郸城法院经审查后驳回了申请人的申诉,其主要理由是“仅凭某某镇政府的两份证明不足以证明该案的土归你所有,本案原审时认定的该涉案4间地皮及房屋的所有权和使用权归钱店供种站的事实无误”,申请人在接到某某县人民法院驳回申诉通知书后,向某某县国土资源局申请调取了涉案土地的档案并进行复印,通过档案的查询可以确定涉案土地使用不归某某县钱店供种站所有权,而是归某某县某某镇农技站所有,这充分证明了原审判决在认定的土地权属上存在严重的错误。

其次、某某系某某县某某镇供种站的工作人员这一点是客观真实的,但是涉案土地的权属于不属于某某县某某镇供种站而属于某某县某某镇农技站,某某不属于某某县某某镇农技站的'工作人员,即处理涉案土地及房屋某某不存在利用职务之便,而利用职务之便是构成贪腐罪的法定要件,据此,申请人认为某某的行为不构成贪腐罪,申请人更不属于贪腐罪的共犯。

二、涉案土地使用权不属于“公共财物”,申请人与某某对涉案土地具有合法处分权,

某某镇政府于20____年6月16日将包括涉案土地在内的钱店钱农技站的六间门面房的地皮以物抵债的形式冲抵了镇政府欠申请人的6000元本息。

即自20____年6月16日起申请人便取得了包括涉案土地在内的某某镇农技站的土地使用权,这是钱店钱政府的决定且加盖有某某镇政府的印章。

(20____)某刑初字第185号刑事判决书认定认定涉案土地使用权归钱店供种店所有,而钱店供种属于某某县农业局的二级机构,镇政府无权处分,据此认定某某利用职务之便侵吞公共财物而构成贪腐罪,并以认定申请人属于某某贪腐犯罪的共同犯罪。

但申请人获释后通过某某县国土资源局查询档案证明了涉案土地不属于钱店供种站而属于钱店农技站,而钱店农技站属于某某镇政府的二级机构,这此充分证明20____年6月16日某某镇政府以物抵债的正确性与合法性,同时更证明了申请人拥有涉案土地的使用权,并具有合法的受益与处分权(包括占有、使用与受益)。

申请人获得使用权后又以物抵债的形式通过口头协商将土地使用权抵给了某某,即申请人与某某均具有处分权,且处分权的来源系镇政府的以物抵债。

刑法中所指的公共财产,是指下列财产:(1)、国有财产;(2)劳动群众集体所有的财产;(3)用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产;(4)国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或运输中的私人财产,以公共财产论。

对照《刑法》关于公共财产的规定,申请认为自20____年6月16日某某镇政府将涉案土地使用权以物抵债的形式抵给申请人之后,涉案土地的使用权便归申请人所有,属于申请人个人的合法财产,因而不属于《刑法》规定的公共财产。

申请人将属于自己的合法财产同样以物抵债的形式抵给了某某,某某同样具有合法的占有、使用、受益权,某某处置个人财产的行为不构成犯罪,申请人的不属于贪腐犯罪的共犯。

以上意见,望审查时充分考虑并采纳。

此致

周口市中级人民法院。

申请人:________。

____年____月____日。

被申请人(原审被告):梁xx,男,1969年8月出生,壮族,农民,住**县**乡**村**。

申请人因人身损害赔偿一案,不服**县人民法院(20**)田民一初字第355号民事调解书,申请再审。

人在帮工过程中从二楼摔下来,造成右股骨颈骨折。

事后,被申请人并未及时将申请人送往医院治疗,而是将其送到定安私人诊所用草药医治。

20**年6月12日,经右江司法鉴定中心鉴定,原告的伤残等级为六级伤残。

20**年6月16日,申请人起诉至**县人民法院,要求被申请人赔偿医药费、残疾赔偿金等各种费用共计57793.87元。

法院开庭审理了此案,法院认为案发是12月30日,已过了诉讼时效,就动员申请人与被申请人调解,申请人担心超过诉讼时效,法院驳回其起诉,到时一分钱都拿不到,就与被申请人签订了调解协议,被申请人赔偿申请人各种费用5000元。

申请人认为,《最高人民法院关于民法通则的司法解释》第168条规定:“人身损害赔偿的诉讼时效期间,伤害明显的,从受伤害之日起算;伤害当时未曾发现,后经检查确诊并能证明由侵害引起的,从伤势确诊之日起算。”此条中的“受伤害之日”不能只是简单地理解为事发当天,而应理解为治疗完毕或治疗费用能够确定之日,因为人身损害赔偿不仅要有损害事实,还要有具体的赔偿数额,而要有确切损害数额就离不开医院的诊断和治疗,造成伤残的,还应有伤残鉴定才能确定赔偿数额。

因此,从该案的具体情况看,诉讼时效的起算应当从做出伤残鉴定之日起算,即从20**年6月12日起算,而不是从2012月30日起算。

此致

山东省高级人民法院。

申请人:

实用民事诉讼再审申请书(汇总13篇)篇七

再审申请人:xx市xxxx有限公司。住所地:xx省xxx工业园。联系电话:xxxx-xxxxxxx。邮寄地址:xx省xxx镇工业园。

法定代表人:龚和平,董事长。

再审被申请人:黄冈市天然药业有限公司。住所地:xx省xxx镇xx大道。联系电话:xxxx-xxxxxxx。邮寄地址:湖北省罗田县三里畈镇沿河大道。

法定代表人:李汉生,董事长。

再审申请事由:再审申请人xx市xxxx有限公司与被申请人黄冈市天然药业有限公司因产品质量纠纷一案,不服湖北省罗田县人民法院于20xx年6月2日作出的(20xx)罗民二初字第009号民事判决书、不服黄冈市中级人民法院于20xx年12月22日作出的(20xx)黄民二终字第101号民事判决、不服黄冈市中级人民法院于20xx年8月30日作出的(20xx)鄂黄冈中监一民再终字第00056号民事判决,依照《民事诉讼法》第179条第1款第2项“原判决认定的基本事实缺乏证据证明”、第6项“原判决适用法律确有错误”之规定,现依法提出再审申请。

再审诉讼请求:

2、驳回被申请人的诉讼请求;。

3、一审、二审、再审诉讼等费用由再审被申请人承担。

事实和理由:

一、原审及再审判决认定事实不清。

1、原二审及再审判决依据被申请人20xx年1月5日委托鉴定结论作为认定诉争电解银催化剂纯度达不到双方约定标准,明显存在认定事实错误。

申请人与被申请人对争议达成协议时间为20xx年1月7日,被申请人提交的20xx年1月5日的鉴定显然与本案不具有关联性,无法作为认定本案事实的依据。再审判决认定“被申请人依照协议约定委托检验”(再审判决第7页第6行),明显认定事实错误。

原一、二审及再审判决认定,被申请人黄冈市天然药业有限公司委托中国科学院上海微系统与信息技术研究所对申请人生产的电解银进行纯度鉴定;但是被申请人提供的该证据显示委托人系上海显武有色冶金矿产有限公司、空军武汉设备研制中心,委托人并非被申请人,亦非原一、二审及再审法院。其真实性与合法性值得商榷,且与本案不具有关联性。原一、二审判决对该证据的采信导致了对该案事实认定的错误。

2、根据《产品质量法》第19条的规定,产品质量检验机构必须具有相应的检测条件和能力,经省级以上人民政府产品质量监督部门或者其授权的部门考核合格后,方可承担产品质量检验工作。申请人提供的上海市质量技术监督局出具的沪质技监(公开)20xx第173号政府信息公开申请答复书,充分证明被申请人委托的中国科学院上海微系统与信息技术研究所不具备检验资格,其检验报告不能作为证据使用。

3、再审判决认为申请人20xx年4月29日委托鉴定的检验报告所依据的检材数量与双方封样数量不符(再审判决第6页第11行),系认定事实错误。双方20xx年1月7日达成的协议,并未对封样数量进行约定,也未对检验数量进行约定。申请人提供的检验报告系双方封样催化剂,足以证明争议催化剂达到双方约定标准。

二、原审及再审判决适用法律错误。

1、根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干问题的规定》第28条“一方当事人自行委托有关部门作出的鉴定结论,另一方当事人有证据足以反驳并申请重新鉴定的,人民法院应予准许”的规定,原审及再审法院对于申请人提出的重新鉴定申请不予准许,违反了上述法律的规定。

2、再审判决认定申请人“在二审申请重新鉴定并未在举证期限内以书面形式提出,且无法提供与该案有关联性的电解银材质,该申请不符合《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十五条的有关规定”。上述法律并未规定必须以书面形式提出重新鉴定申请,原一、二审法院也未要求申请人限期提出书面申请,未通知申请人交纳鉴定费,亦未通知申请人提供与本案有关联性的电解银材质。申请人一直保存着封样的争议电解银,不存在无法提供的情况。

3、再审判决认为申请人提交三组证据,未在一审举证期间届满前提供,不属于新证据,认定事实及适用法律均错误。

申请人提供的上海市质量技术监督局出具的沪质技监(公开)20xx第173号政府信息公开申请答复书,出具时间为20xx年5月25日,符合法律规定的新证据范畴。

根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》四十三条第二款规定,当事人经人民法院准许延期举证,但因客观原因未能在准许的期限内提供,且不审理该证据可能导致裁判明显不公的,其提供的证据可视为新的证据。申请人提供的证据足以影响案件能否公正判决,应当认定为新证据。

4、原审法院判令申请人赔偿被申请的财产损失104万元是严重错误的。

本案被申请人未提供证据证明其在生产过程中出现不合格产品的具体情况,亦无有效证据证明申请人电解银催化剂未达到双方约定标准,更无证据证明两者之间有因果关系;且被申请人提供的湖北罗田兴华联合会计师事务所的鉴证报告,系单方委托单方提供数据材料形成。鉴证报告第四项中明确说明:“本次审核验证所依据的资料的真实性由贵公司提供,因资料不实引起的一切责任由贵公司负责。”以上说明鉴证报告所依据的材料是由被申请人单独提供,其真实性也由被申请人单独保证,严重缺乏其客观性、真实性和合法性,根本不能作为认定案件事实的依据。因此,原审法院所谓“罗田兴华联合会计师事务所系依法成立的会计师事务所,具有办理司法会计和司法评估鉴定、出具司法会计和司法评估鉴定报告的资格”即得出只要其作出的鉴定就是真实的.、客观的、合法的,显然不符合逻辑。原审法院仅凭此证据判令申请人赔偿被申请人财产损失104万元是严重不客观、不公正的!

三、申请人提交的证据充分证明了申请人的催化剂符合与被申请人约定的纯度为99。994%,不存在质量问题。

申请人依据与被申请人于20xx年1月7日签订的协议书,将封样的催化剂委托化学工业催化剂和硫酸质量监督检验中心进行检验,该检验中心出具的“检验报告”显示申请人生产的催化剂纯度达到99。9998%。

申请人提交的在山东省临沂市备案的“行业标准”,充分证明了申请人生产的催化剂质量在同行业中处于领先地位,并已经制定了行业标准,并经山东省质量技术监督局登记。

综上所述,原一、二审及再审法院的判决认定事实不清,证据不足,且适用法律错误,以致做出了错误的判决。因此请求贵院依法重新查明事实,撤销原一、二审及再审判决,并改判驳回被申请人的诉讼请求,保护申请人的合法权益。

此致

敬礼!

湖北省高级人民法院。

申请人:xx省xx市xxxx有限公司。

20xx年x月xx日。

实用民事诉讼再审申请书(汇总13篇)篇八

周某为个体户,从事家装业务。某日承揽许某家防盗网安装业务,指派其店内雇员张某前去安装,并雇佣街头拉活的个体运输司机李某将防盗网拉至工程所在地,由李某协助安装。具体由张某负责安装,李某协助固定绳索,许某在楼下指挥。安装过程中,张某不慎掉下摔死。后该地事故调查小组认定:张某对事故的发生负直接责任,周某负主要责任,李某负重要责任。周某与死者张某家属达成赔偿协议,由周某赔偿张某家属22万元人民币。后周某向李某追尝,将李某诉至法院,要求李某承担40%赔偿责任。

委托代理人:朱木军,北京市佑天律师事务所律师。

被申请人:周正兵,男,1968年9月28日出生,汉族,个体工商户,住岳阳市梅溪桥洞口,电话:

申请人因与被申请人人身损害赔偿纠纷一案,不服湖南省岳阳市中级人民法院年8月1日作出的岳中民一终字第227号民事判决,现提出再审申请。

请求事项。

1、请求依法再审,纠正原判错误;。

2、撤销()楼民初字第460号民事判决和()岳中民一终字第227号民事判决;。

3、驳回原审原告的无理诉讼请求。

事实与理由。

湖南省岳阳市两级法院的审判违背基本法律原则和精神,违法认定相关事实和证据,审判程序严重违法,而且在审判中粗俗地对待申请人,该案的审判人员法律职业道德缺失,法律业务水平低下,不仅使申请人为本不应该受理的诉讼所累,还错误地判决申请人承担责任,这是对法律的亵渎,是对申请人利益的严重侵害。

一、被申请人(一审原告)不具备诉讼主体资格,其起诉是滥用诉权,立案时应不予受理,受理后应裁定驳回其起诉。

1、依据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第九条规定,雇员从事雇佣活动受到伤害,雇主应承担赔偿责任。被申请人是死者雇主。

签名:

日期:年月日

实用民事诉讼再审申请书(汇总13篇)篇九

财产保全申请书,又称诉讼保全申请书,在民事诉讼活动开始前,出现紧急情况或在诉讼过程中,主张权利的当事人,发现负有给付义务的一方出现或可能出现转移、出卖、隐匿、毁损财产的行为,要求人民法院对争议的财产采取查封、扣押、冻结等法律手段对争议财产采取保全强制措施时所提交的书面要求。

一、财产保全申请书写作的基本内容。

(一)标题。

可以以“申请书”、“财产保全申请书”或“诉讼保全申请书”直接作为标题。

(二)财产保全申请人和对方当事人的基本情况。

1.申请人基本情况:写明申请人的姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业、住址等。法人或其他组织应写明单位名称、地址、法定代表人或主要领导的姓名及职务。

2.被申请人基本情况同申请人的基本情况相同。

(三)请求事项。

简要写明请求人民法院采取的具体保全措施。如依法冻结被申请人账户(存款)、查封其财产等。

(四)事实与理由。

这是申请要求成立的依据。应简明扼要地写明纠纷发生的原因、发展变化的过程,并写明请求财产保全的法律依据。

(五)结尾。

写明提交机关,如“此致鬃人民法院”;署名申请人(单位)名称;申请的年月日。

(六)附项。

申请人:姓名、性别、年龄、民族、职业或工作单位和职务、住所或经常居住地[法人或其他组织,应写明其名称、字号、地址;个体工商户,应写明其业主姓名、性别、年龄、民族、住所,并在其姓名之后括注“系??(字号)业主”]。法定代理人:姓名、性别(与申请人关系)、年龄、职业或工作单位和职务、住所。法定代表人或主要负责人:姓名、职务、电话。

企业性质:

工商登记核准号:

经营范围和方式:

开户银行:

账户:

委托代理人:

被申请人:姓名、性别、年龄、民族、职业或工作单位和职务、住所或经常居住地(法人或其他组织,写明其名称、地址)。

此致

鬃鬃人民法院。

附:1.书证:名称、件数;2.物证:名称、件数;3.证人:姓名、住址等。

申请人:鬃?spanlang=en-us。

鬃年鬃月鬃日。

(法人或其他组织加盖公章)。

三、

财产保全申请书例文。

申请人:中国永林建筑工程局第三公司;地址:北京市海淀区广安门大街鬃号;

法定代表人:赵鬃,职务:总经理。

被申请人:北京华远房地产开发有限公司;地址:北京市海淀区建国路鬃号;

法定代表人:朱鬃,职务:董事长。

申请人与被申请人之间因建筑工程施工合同纠纷,于2005年7月12日向你院提起诉讼。由于被申请人有转移财产的可能,特申请采取财产保全强制措施。请求目的1.立即查封被申请人银行账号,冻结账户上的存款(被申请人开户行:中国工商银行鬃分理处;账号:鬃鬃鬃鬃鬃)。

2.如果以上账户存款不足,请求扣押被申请人财产“奔驰”轿车一部(1993年款560型,黑色;车牌号:京a鬃鬃)。

事实与理由。

2005年1月17日,申请人与被申请人之间订立建筑工程施工合同,约定申请人承建被申请人发包的住宅楼一栋,工期一年,工程总造价人民币560万元,被申请人分三次将工程款给付申请人。合同订立后,申请人依约按质按期完工,该住宅楼已于2005年4月投入使用。然而,被申请人却以款项紧缺为由,曾分六次给付工程款482万元,至今仍欠申请人78万元工程款没有付清。为此,申请人向人民法院提起诉讼,请求依法判决被申请人立即给付拖欠的工程款,并赔偿因其欠款给申请人造成的经济损失。

以上事实,有申请人向人民法院提交的建筑工程施工合同、双方款项往来票据等证据材料为证。

为确保申请人诉讼请求真实,并承担因申请财产保全措施不当给被申请人造成的经济损失,中国永林建筑工程局同时向你院提出财产保全担保书,为申请人提供担保。

此致

北京海淀区人民法院。

申请人:中国永林建筑工程局第三公司2005年4月18日2.证据保全申请书。

证据保全申请书,是诉讼参与人对于犯罪、民事纠纷或行政争议的证据,在可能灭失或以后难以取得的情况下,申请国家执法机关将与案件有关的现场情况、痕迹、物品的特征和证人证言等,采取笔录、勘验、拍照、录音、录像、绘图等形式予以固定下来而提交的文书。

一、证据保全申请书写作的基本内容。

(一)首部。

首部由标题、当事人基本情况构成。

1.标题。写明“财产保全申请书”或“证据保全申请书”。2.当事人基本情况。写明申请人情况,如当事人系法人或非法人团体,则写明单位全称、地址、法人代表姓名、性别、职务等情况。如委托代理人,则写明其姓名、性别、年龄、工作单位等情况。

(二)正文。

正文包括申请事项、申请理由两部分。

1.申请事项。写明申请保全的案由和具体事项。交代清楚需采取保全措施的标的物的名称、数量。

2.申请理由。写明标的物长期放置将会发生的结果(或后果),原因应具体详细说明。必要时写明申请措施,保全措施应合理合法、切实可行。

(三)尾部。

尾部包括呈送单位、落款。

申请人:姓名、性别、年龄、民族、职业或工作单位和职务、住所或经常居住地[法人或其他组织,写明其名称或字号、地址;个体工商户,写明其业主姓名、性别、年龄、民族、住所,有字号的,在其姓名之后括注“系??(字号)业主”]。

法定代理人:姓名、性别(与申请人关系)、年龄、民族、职业或工作单位、住所。

法定代表人或主要负责人:姓名、职务、电话。

委托代理人:律师只写姓名、工作单位和职务。

此致

鬃鬃人民法院。

申请人:鬃?spanlang=en-us。

鬃年鬃月鬃日。

(法人或其他组织加盖公章)。

三、证据保全申请书例文证据保全申请书申请人:海瑞科技有限公司;

地址:沈阳市光华路?号;

电话:8745鬃鬃;

法定代表人:张鬃,男,35岁,经理;

委托代理人:李鬃,女,38岁,副经理。

被申请人:元凯股份公司;

地址:沈阳市光华路鬃号;

电话:7854鬃鬃;

法定代表人:何鬃,男,48岁,董事长。

因申请人与被申请人购销合同质量纠纷一案,申请诉讼证据保全。

申请理由。

因可以作为申请人与被申请人购销合同质量纠纷一案证据的购销合同供货样品有可能被藏匿,该证据现存放在被申请人处。为此,特申请法院对上述证据实施保全。

此致

沈阳市维北区人民法院。

申请人:海瑞科技有限公司。

法定代表人:张鬃2006年7月19日3.回避申请书。

回避申请书是在诉讼活动过程中,当事人的一方发现法庭承办此案的审判人员(包括书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人)是本案另一方当事人或者另一方当事人、诉讼代理人的近亲属,或与本案有利害关系,或与本案另一方当事人有其他关系,可能影响对案件的公正处理而向法庭递交的要求回避的文书。其内容结构为:

一、回避申请书写作的基本内容。

(一)标题。

以“回避申请书”作为标题。(二)正文。

写明申请人姓名和因何案件现由法院何审判庭审理。审判庭的何工作人员与对方当事人有何关系,可能影响审理的公证,要求回避。

(三)结尾。

申请人:姓名、性别、年龄、民族、职业或工作单位和职务、住所或常住地[法人或其他组织,写明其名称或字号、地址;个体工商户,写明其业主姓名、性别、年龄、民族、住所,并在姓名之后括注“系??(字号)业主”]。

法定代理人:姓名、性别(与申请人关系)、职业或工作单位和职务、住所。

法定代表人或主要负责人:姓名、职务、电话。

委托代理人:律师只写其姓名、工作单位和职务。

请求事项。

事实与理由。

此致

鬃鬃人民法院。

附:证据名称、件数。

申请人:鬃?spanlang=en-us。

鬃年鬃月鬃日。

(法人或其他组织加盖公章)。

三、回避申请书例文。

刘?杰诉我房产纠纷一案,现由贵院民事审判庭审判员宋?辉独任审判。我请求另换审判员承办此案。

事实与理由。

审判员宋?辉与原告刘?杰是姑表兄弟关系,常有来往。两人虽非近亲属,但是符合《民事诉讼法》第四十五条第(三)项所规定的应当回避的条件,即“与本案当事人有其他关系”。本案由其承办,有可能影响对案件的公正审理,特依法提出回避申请,请贵院换员审理,以确保判决公平。

此致

大石桥县人民法院。

附:1.证人王鬃证词原件一份;2.王鬃住永昌镇和平街鬃号。

申请人:陆鬃2006年5月28日。

管辖权异议申请书是指民事诉讼一方向法院起诉后,被告认为受诉法院不享有民事诉讼法规定的管辖权,请求受诉法院移送具有管辖权的人民法院受理的书面文书。

一、管辖权异议申请书写作的基本内容。

(一)标题。

以“管辖权异议申请书”作为标题。

(二)申请人和对方申请人的基本情况。

1.申请人基本情况:写明申请人的姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业、住址等。法人或其他组织应写明单位名称、地址、法定代表人或主要领导的姓名及职务。

综合法律门户网站ba。

申请人:____。

申请人:____。

请求事项:

1.请求对申请人住房损失进行鉴定。

2.请求对申请人房屋损失原因进行鉴定。

事实及理由:

此致

____县人民法院。

申请人:____。

____年____月____日。

来源:http://ba/ws/。

法律家http://ba。

申请人:xx,男,壮族,xx年xx月xx日出生,住xxxxxx。

申请请求:

请求人民法院依法对申请人的xx遭受损坏的经济损失作物价评估司法鉴定。

事实和理由:申请人诉***财产损害赔偿纠纷一案,人民法院已经受理。为了确定被告**损坏申请人xx的经济损失,根据《民事诉讼法》的有关规定,申请人特请求人民法院依法委托司法鉴定机构对申请人的xxx遭受损坏的经济损失作物价评估司法鉴定,请批准!

此致

xxx人民法院。

申请人:

xx年xx月xx日。

申请人:xxxxx,女,汉族,19xx年12月26日出生。

住址:江苏省苏州市吴中经济开发区xxx路xx—xx号x幢xxx室;。

申请法院委托鉴定机构对申请人位于苏州市xx花园x—x—xxx的房屋装修和财产损失情况经行评估鉴定!

申请理由:

申请人诉苏州市xxxxx有限公司损害赔偿一案已由贵院立案受理,现该房屋由于苏州市xxxxxx有限公司疏于管理,导致下水管道的堵塞、水流不畅而被浸泡,屋内狼藉不堪,申请人房屋装修和财物遭受了相当大的损失。

因此,特请求贵院委托鉴定机构对申请人的房屋装修损失和财产损失情况进行鉴定,以维护当事人的合法权益。

此致

苏州市xxx区人民法院。

申请人:

日期:

实用民事诉讼再审申请书(汇总13篇)篇十

一、现将本文书的制作要点介绍如下:

1.首部。

写明标题;申请人、被申请人的基本情况;还要写明原起诉(或上诉)案由,包括原起诉(或上诉)时间、原起诉(或上诉)案件的名称。

2.正文。

叙述撤诉要求和理由,写明提出诉讼的理由、法律依据。

3.尾部。

写明文书致送的人民法院的名称,申请人的签名及申请日期。

二、格式:

申请人:

被申请人:

原起诉(或上诉)案由:

撤诉请求与理由:

此致

人民法院。

申请人:(签名)。

三、举一范例供制作时参考:

申请人:a,女,__岁,×族,本市__局退休干部,住本市__路__楼×号。

被申请人:b,男,__岁,×族,本市__厂工人,住本市__路×号,系申请人之子。

原起诉案由:

申请人于__年__月__日对b虐待一案向贵院起诉。现请求撤诉。

撤诉请求与理由:(应祥述理由,此略。)根据我国《刑事诉讼法》的有关规定,特向贵院请求撤回起诉。请予批准。

此致

__市__区人民法院。

申请人:a。

__年__月__日。

实用民事诉讼再审申请书(汇总13篇)篇十一

申请人:李__,男,白族,云南省大理市人,居民,现住大理市。

被申请人:张__,男,白族,云南省大理市人,居民,现住大理市。

起诉案由:李__诉张__租赁合同纠纷。案号(__)大民初字第__x号。

申请人李__于__年二月二日向贵院起诉李__诉张__租赁合同纠纷一案,贵院已经受理,案件号为:(__)大民初字第__x号,现申请人李__和被申请人张__已经达成和解协议并执行。因自身合法权益已经得到维护,诉讼目的已经达到,申请人特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第131条之规定,决定撤回起诉,请贵院予以批准。

此致

__x人民法院。

申请人:__。

申请日期:

实用民事诉讼再审申请书(汇总13篇)篇十二

委托代理人:赵伟、系陕西华声商贸有限公司经理申请人与旬阳县房地产业管理局关于撤销《房屋所有权证书》一案诉至贵院,现请求撤回起诉,其理由如下:申请人与旬阳县房地产业管理局关于撤销《房屋所有权证书》一案,已于20__年__月__日诉至贵院。由于需要对本案相关证据予以补充,故向贵院依法申请撤诉,请法院准许。

此致

旬阳县人民法院。

__年__月__日。

实用民事诉讼再审申请书(汇总13篇)篇十三

申请人:

法定代表人:

我单位诉zzz银行重庆__区办事处拖欠工程垫款人民币27756。71元的纠纷一案,已由你院立案受理。在此期间,农行__区办事处要求重庆市__区人民政府进行调解。

20__年__月__日,在区政府朱__副区长参加下,由区政府农财办公室主任谭×杰同志邀集农行__区办事处主任徐同志、副主任张×、王__同志就上述拖欠工程垫款问题进行了协商,最后双方达成协议,并形成了20__年__月__日会议纪要(见附件),清结了上述拖欠建筑工程垫款人民币27756。71元。

根据《中华人民共和国民事诉讼法(试行)》第127条的规定,特向你院申请撤诉,请予批准。

此呈。

重庆市__区人民法院。

申请人:

法定代表人:__。

申请日期:20__年__月__日

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
教学计划是教师将课程目标具体化为课程内容和教学活动的过程。在这里,我们将为您介绍一些优秀教师编写的教学计划,希望能够给您带来一些灵感和思路。《义务教育课程标准实
幼儿园小班的课程设计应该符合孩子们的年龄特点和发展需求。幼儿园小班的教师在教学中积极探索创新,以下是一些他们的教学故事和心路历程。各位家长朋友,大家好!首先我代
在工作和学习中,我们通常需要撰写各种类型的报告,以便向上级、同事或同学展示我们的工作成果或研究成果。如果你正在准备写一份重要的报告,那么以下范文可以给你提供一些
在写培训心得时,可以借鉴他人的经验和观点,但要保持独立思考和表达个人观点。为了更好地帮助大家写好培训心得,小编整理了一些精品范文,可供参考借鉴。培训在现代社会中
更多申请书的撰写过程,是对自己价值与价值观的再审视。为了帮助大家更好地撰写申请书,小编整理了一些精品申请书范文,供大家参考。你好!我是公司通修二队队员xxx,最
教师心得体会是教育教学工作中不可或缺的一环,它可以帮助我们更好地服务学生和教育事业。以下是一些教师心得体会的精选范文,希望能够给正在写心得体会的教师提供一些借鉴
我们常说“经验是最好的老师”,工作心得就是通过总结工作经验,提供给自己和他人宝贵的经验教训和借鉴。通过总结最近参加的培训课程,我意识到了自己在某些知识领域的不足
安全工作总结中,应当重点关注工作过程中存在的安全风险和隐患,并及时整改。在下文中,小编为大家分享了一些安全工作总结的经验和教训,希望能够对大家的工作有所启发。
范文范本是一种写作的参考资料,它能够帮助我们了解不同层次和水平的作品,从而更好地提升自身的写作水平。以下是一些经过精心挑选和整理的范文范本,它们涵盖了各个领域和
无论是求职还是申请学校,一份优秀的申请书都能够给对方留下深刻的印象。以下是一些精选的更多申请书例文,供您参考写作时的结构和语言运用。省市镇村委:您好!我叫xxx
通过写心得体会,我们可以回顾自己的经历,总结经验教训,并更好地应对未来挑战。以下是小编为大家搜集整理的优秀心得体会范文,希望能给大家提供一些启发和借鉴。让我们一
合同协议应具备明确的条款和清晰的表述,避免产生歧义和争议。通过阅读合同协议范文,我们可以学习到一些常见的合同条款和规范表达方式,提高自己的合同写作能力。
通过总结心得体会,我们能够更好地记住和巩固所学和所做的事情,提高我们的学习和工作效率。以下是一些小编整理的心得体会样文,希望对大家有所帮助。第一位出场的是中国工
优秀范文的结尾有力,给人以深思和启示,让人难以忘怀。接下来是一些值得参考的优秀范文,希望能够给大家提供一些写作的启示和指导。出租方:(以下简称甲方)承租方:(以
民族团结是国家安定和社会稳定的重要保障,只有各个民族和睦相处,才能实现和谐发展。请看下面这些故事,它们让我们深刻认识到民族团结的重要性。4年级1班活动目标:1.
范文范本可以为我们提供多样化的写作素材,培养我们的创造力和表达能力。以下是小编为大家深入研究和整理的一些范文范本,希望能够对大家提供一些写作的启示和指导。
婚礼是人们一生中最重要的仪式之一,它不仅是两个人的爱的见证,也是两个家庭的联结。婚礼可以让人感受到幸福与喜悦,我们应该认真准备一场难忘的婚礼。以下是小编为大家整
转让需要满足法律法规的规定和程序,以确保合法性和有效性。希望以下转让范文可以增加你对转让的了解,为你的转让事务提供参考和借鉴。地址:______________
教师心得体会是教师对自身教学过程中的优点和不足进行诚实反思的过程,能够帮助教师更好地提高教学效果。教师心得体会是教师自身教育教学成长的重要记录,以下是一些教师分
通过写心得体会,我们可以更加全面地了解自己在学习、工作或生活中的不足和改进的方向。最后,希望以下这些心得体会范文能够对大家的写作有所帮助和指导。党的创新理论是指
心得体会的写作过程也是一个自我反思和反馈的过程,能够更好地认识自己,提高自我认知能力。心得体会范文8:通过这次读书活动,我发现阅读对于个人的成长和发展非常重要。
心得体会是个人对于某个问题、经历或者感受的主观认识和体验的总结,它能够反映出个人的思考和成长。每一次经历都值得我们进行反思和总结,从中获得更多的启示和改进的方向
公司是由投资者组成的法人实体,根据法律规定,具有独立的法人地位和责任,可以开展经济活动。第一部分的数据:%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%98%AF%
写心得体会可以帮助我们更好地反思自己的学习和工作过程,提高我们的自我意识和自我管理能力。心得体会是在自己经历了某个事件、完成了某个任务、学习了某门课程等之后,对
请示不仅可以帮助我们解决问题,还能够提升我们的工作能力和专业水平。在工作中,我经常请示前辈和专业人士,以下是一些请示的实例,希望对大家有所启示。市教育局:我校在
申请书的格式一般包括标题、称呼、引言、正文、结尾等部分,因此写作者需要掌握一定的书信写作能力和格式规范。范文可以帮助我们了解不同类型的更多申请书如何组织结构、如
新闻报道不仅要求报道准确、客观,还需要具备新闻价值、叙事能力、语言表达等多方面的素养。小编为大家搜集了一些热门新闻报道,希望能给大家带来启示和思考。
学期工作计划需要具备可衡量性和可评估性,我们要对每一个目标和任务进行监测和评估,及时发现问题并采取措施解决。以下是一些学期工作计划的范例,供大家参考和借鉴,希望
通过写心得体会,我们可以回顾自己的成长历程,发现自己的不足之处,并且有意识地改进自己。这些心得体会范文,涵盖了不同领域和不同主题,可以让我们从多个角度去思考和理
培训心得体会不仅是对培训内容的总结,更是对自己的成长和进步的记录。接下来是小编为大家准备的一些培训心得体会,希望能够为大家提供一些参考和思路。第一段:简述培训背
更多申请书是用于申请工作、学校入学、奖学金等方面的书面材料,它是向对方介绍自己背景和能力的重要工具。如果您需要撰写更多申请书,以下范文可以为您提供一些建议和思路
党员思想汇报是对党员思想状态和党性觉悟的一次盘点和检视。以下是一些党员思想汇报的写作技巧和注意事项,供大家参考学习。尊敬的党组织:经党组织批准,我实现了向往已久
心得体会是一种对自身成长和发展的反思,对未来的指引具有重要意义。请大家看一下这些心得体会范文,相信会对你们写作有所帮助。在当今这个信息爆炸的时代,读书对于我们每
范本可以给我们提供一种参照和比较的标准,帮助我们不断完善和提高自己的写作水平。小编为大家整理了一些范文范本,希望能够帮助大家写出精彩的总结作品。20xx年我院疾
心得体会是对个人成长和发展的记录,可以在今后的学习和工作中提供有益的参考和借鉴。心得体会是一种对自己的成长和变化进行总结和记录的方式,下面是一些优秀的范文供大家
报告范文的撰写需要注重目标受众的需求和信息传递效果。请大家阅读以下的报告范文,了解如何通过合适的结构和表达方式来传达信息和观点。《幼儿园指导纲要》指出:“环境是
在撰写某种文体或者某个话题的时候,参考范文可以帮助我们提高自己的写作水平,使自己的作品更加出色。下面是一份包含多个范文范本的参考资料,希望能够对大家的写作有所帮
申请书还需要经过反复修改和润色,以确保语言和内容的完美。借助范文,我们可以更好地理解何为一份优秀的更多申请书,为自己的撰写提供指导。尊敬的编辑部领导:您好!首先
心得体会是对所学知识和经验的整理和提炼,能够帮助我们更好地吸取教训和改进。以下是小编为大家精选的心得体会范文,供大家参考和借鉴。仓库管理是现代物流体系中十分重要
写心得体会是对自己经验的一种整理和总结,可以帮助我们更好地规划未来的发展。小编为大家整理了一些优秀的心得体会范文,希望可以为大家的写作提供一些参考和借鉴。
服务月是组织团体或社区在一定时间范围内开展的一系列公益活动。接下来,请大家一起来看看几个典型的服务月活动案例,从中汲取启示。乙方:_______________
通过写心得体会,我们可以更好地理解自己的成长和进步,也可以给他人提供一些建议和启发。以下是一些个人心得体会的分享,希望能给大家在类似情境中提供一些帮助。
人生总结是一种重要的反思和梳理方式,可以帮助我们更好地发现自身的优势和不足。每个人的人生都是独一无二的,以下是一些普通人的真实经历和总结,我们一起来聆听吧。
写心得体会可以促使我们思考自己在学习和生活中的表现,从而更好地规划未来的发展方向。"心得体会让我明白,自身的成长和进步需要不断地学习和探索,因此我要坚持不懈地学
党员心得体会是对党的理论和方针政策在实际工作中的应用与体验的总结和反思。请看接下来为大家整理的一些党员心得体会范文,希望对大家的写作有所帮助。第一段:引言(15
合作需要每个成员都有明确的目标和责任感,才能够在团队中发挥自己的最大价值。以下是一些合作失败的案例和原因分析,可以帮助我们避免类似的错误。甲方:注册地址:法定代
融资可以帮助企业扩大规模,拓宽经营渠道,提高竞争力。这是一份关于融资创新的研究报告,对于创业者和投资者有很大的参考价值。甲方:乙方:鉴于:1.甲方因
个人总结可以促使我们更加深入地认识自己,进而提高自我认知的水平。以下是小编为大家精选的个人总结范文,供大家参考学习。教师是进行道德品质教育的教育者,自己必先接受
培训心得体会是展示个人学习成果和对培训效果评价的重要途径之一。以下是小编为大家整理的培训心得体会示范,希望能够给大家在写作培训心得体会时提供一些参考和借鉴。
活动总结可以帮助我们更好地了解一个活动的过程和结果,为活动的成功经验进行总结和传承。在这里,小编分享了一些活动总结的实例,供大家参考学习。为贯彻国务院食品安全委
通过工作汇报,我们可以不断反思和调整自己的工作计划和目标,保持工作的动力和方向感。多看一些工作汇报范文,可以拓展我们的思路和写作方式。在现实生活或工作学习中,有
培训方案的内容应该与企业的发展战略和员工的能力需求相匹配。以下是一些专家对于培训方案设计和实施的建议和经验分享,希望对大家有所启发。为全面有效执行、落实好国家教
房地产行业是一个涉及多个领域的综合性行业,包括规划、设计、建筑、销售等。以下是一些房地产投资方面的经验分享和建议,供大家参考。甲方:乙方:本协议约定项目位于武汉
通过写心得体会,我们能够更好地发现自己的优点和长处,并学会善于总结和归纳。通过阅读下面的范文,我们可以对心得体会的写作方式和技巧有一个更直观的了解和认识。
范文可以帮助我们更好地理解各种知识和理论,提高学习效果。在下面的范文范本中,我们可以发现一些优秀的写作技巧和表达方式。,接受纪检组织和群众的监督。一、廉洁奉公,
购房也需要我们考虑未来的发展和变化,选择一个有潜力增值的房产。以上是关于购房的一些知识和信息,希望能给你提供一些帮助和指导。乙方:______________关
心得体会是在一段时间内对个人经历、感悟和领悟进行总结和概括的一种文字记录。以下是一些写作技巧独到、观点深入的心得体会范文,供大家参考学习。市场是一个繁忙的场所,
通过记录心得体会,我们可以更好地总结和提炼经验,以便今后的学习和生活中能够更好地应用。小编精心挑选了一些富有启发的心得体会范文,希望能对大家的写作有所帮助。
所谓公司文化,是指公司内部所形成的共同价值观、行为规范和信仰体系。下面分享一些公司在困难时期成功逆袭的秘诀,让我们一起来学习吧。原登记事项申请变更登记事项名称
通过阅读不同领域的范文,我们可以学习到丰富的知识和写作技巧。小编为大家整理了一些精美的总结范文,希望可以给大家带来灵感和启发。1初步了解本学期所要学习的美术课内
实习鉴定是对实习期间的工作表现进行评估和总结的一种重要文件,有助于实习者认知自我及反思成长。下面是一些实习鉴定的范文,供大家参考和借鉴,希望能够对大家的写作有所
规章制度可以统一行为标准,使每个人都能明确自己的责任和义务。下面是一些规章制度的案例分析和解读,希望能够给大家带来一些启示和思考。为更好的控制办公消耗成本,规范
工作心得体会是我们不断成长和进步的阶梯,让我们能够更好地认识自己、认识工作。以下是小编为大家精心收集的工作心得体会范文,供大家参考和借鉴,希望能给大家带来一些启
租赁市场的活跃程度也成为了判断经济发展水平的重要指标之一。参考以下租赁案例,了解不同领域的租赁模式和注意事项,为您的租赁决策提供参考。根据《中华人民共和国协议法
心得体会是对自己思考和反思的结果,能够帮助我们更好地认识自己。在这里,小编为大家推荐了一些引人思考的心得体会,一起来看看吧。法院是一座修养与法治相结合的殿堂,其
在写实践报告时,需要准确详实地描述实际操作过程,结合理论知识进行分析和总结。以下是小编为大家收集的实践报告范文,仅供参考,大家一起来看看吧。学习是一个从无到有,
撰写心得体会可以帮助我们更好地总结和梳理学习或工作中的知识,形成自己的学习体系或工作经验。小编为大家准备了一些关于心得体会的范文,希望能在写作中给大家一些指导和
通过写心得体会,我们可以把握自己的成长轨迹,发现自己的不足并努力改进。小编为大家整理了一些实用的心得体会参考,希望对大家的写作有所帮助。第一段:宣誓的重要性和意
通过总结,我们可以发现自己的不足,从而有针对性地改进和提升。希望大家认真阅读以下的优秀范文,从中学习和借鉴写作的技巧和经验。各位领导,各位嘉宾:上午好!这天,我
申请书不仅要突出个人的优点,还要提及申请项目对个人的成长和发展的重要性。以下是一些经典申请书范例,通过学习它们可以提升自己的写作水平。第一条为了规范国有土地上
新闻报道应该遵循新闻伦理和职业道德要求,秉持公正、平衡和负责任的原则。下面是一些经典的新闻报道例子,这些报道曾经引起了社会的广泛关注。炎热的暑假已经过去,我们迎
承包合同是一种经济合同,用于规定承包人承包工程的范围、条件和权利义务等方面的内容。小编特意整理了一些优秀的承包合同案例,希望对您有所帮助。乙方:________
写心得体会可以帮助我们回顾过去的经验并从中汲取教训。请大家认真阅读以下这些心得体会,或许能够给你一些新的触动和思考。(一)参保扩面情况截至12月底,全区参加城镇
通过社会实践,学生可以结交各行各业的人士,扩大人际关系圈。以下是一些社会实践的案例分析,希望能够给大家提供一些实践中的思考和启示。第一段:引入现象和背景(200
培训心得体会可以帮助我们发现自己的优势和劣势,通过总结和反思找到自己的不足并加以改进。小编特意为大家整理了一些经典的培训心得体会范文,希望能够帮助大家更好地理解
三分钟是指一百八十秒,也可以是一本书、一篇演讲或一次思考的时间。以下是一些经典的三分钟总结范文,希望能给大家提供一些借鉴和参考。是的,我们不能改变风,改变不了这
优秀学生能够独立思考、解决问题,并且善于与他人合作。下面是我为大家精选的一些优秀学生范例,希望能给大家提供一些参考和借鉴,让我们一起来看看吧!尊敬的领导:您好!
心得体会是一个人在经历某个事件或完成某项任务后所获得的感悟和思考,它可以帮助我们总结经验,提高自己。小编为大家准备了一些专业领域的心得体会范文,希望能给大家带来
工作体会可以使我们对自己的职业生涯有更深层次的思考和规划,为未来的发展提供参考。小编收集了一些具有启发性的工作体会,供大家共同学习和提高。一年来本人在上级党委和
合同协议对于双方来说具有约束力和法律效力,一旦违约将面临相应的法律责任和经济损失。在起草合同协议之前,不妨先参考这些范文,以便更好地理解合同的结构和内容。
思考自己的职业规划,我懂得了明确目标和坚持不懈的重要性。下面是一些来自不同领域的优秀人士的心得体会,值得我们去借鉴和学习。安全是我们生活中最基本、最重要的需求之
通过总结心得体会,我们可以更好地认识自己,提高自我反思的能力。以下是一些关于心得体会的精选范文,希望对大家写作有所帮助。随着时代的变化,培养人才的任务日益重要。
教师应该根据学生的学习需要和实际情况进行教案的调整和优化。为了更好地开展二年级语文教学,我们整理了一些优秀的教案范例,供大家参考。我是根据体育教学大纲和省编教材
通过总结心得体会,我们可以更好地理解自己的内心世界,从而找到更多的成长机会。以下是小编为大家收集的一些心得体会范文,希望能够为大家写作提供一些参考和思路。
在培训心得体会中,可以分享自己的学习心得和经验,互相学习和启发。以下是一些关于培训心得体会的精选范文,希望能够给大家带来一些启发和帮助。高考改革后,英语将实行社
通知的内容应该具备重要性、紧迫性和明确性,以确保受众能够及时、准确地做出相应调整和安排。请大家根据自己的需求和情况,参考范文的结构和表达方式,灵活运用到自己的通
心得体会是通过对某个经历或事件的思考和总结,可以帮助我们更好地理解和应用所学知识。接下来,我将分享一些成功人士的心得体会,希望能够给大家带来一些启发和思考。
心得体会是对自己在某个领域或某个时期所获得的见解和思考的总结。在这里,小编为大家推荐了一些引人思考的心得体会,一起来看看吧。我校最近举办了一场消防训词,我很荣幸
编写计划书可以帮助我们更好地把握自己的进度和目标,提高工作的效率和质量。接下来是一些获得过奖项的计划书样本,供大家学习和借鉴,希望能对大家的写作有所帮助。
心得体会是对所经历事物的感悟和理解,有助于我们提升自己的思考能力。"通过反思和总结,我意识到自己在沟通上的不足之处,因此我下决心要加强沟通能力的培养,与他人建立
工作心得的撰写可以促进团队合作和问题解决能力的提升。以下是小编为大家收集的工作心得范文,供大家参考和借鉴。每一名党员都要注意用科学理论武装自己的头脑,优秀共产党
我们时常需要做工作汇报,以便向上级领导和团队成员展示自己的工作成果和进展情况。以下是小编为大家精心收集的工作汇报范文,供大家参考借鉴。将主要工作情况总结如下:一
党课是党员学习马克思主义理论和党的路线、方针、政策的重要渠道。总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料,它可以促使我们思考,我想我们
报告不仅是对工作和项目进行总结,同时也是对所做内容进行沟通和分享的重要工具。以下是小编为大家准备的报告范文,希望能给大家提供一些参考和启发。奖励申请报告通常都是
申请书的撰写需要注重个人特色和亮点的展示,以吸引阅读者的关注和兴趣。在阅读更多申请书范文时,我们可以深刻理解申请者的动机和愿景,并了解行业和领域的专业要求。
工会工作计划的执行过程中,要及时跟进进展情况,进行评估和调整。工会工作计划范文三:以开展各类文体活动和培训为主要内容,增强职工文化素质和综合能力,促进职工个人成
优秀范文是我们探索和挖掘个人潜力的工具,通过不断阅读和欣赏优秀范文,我们可以发现自己在写作方面的优势和潜能。接下来,我们一起来看看一些优秀范文,或许能够帮助我们
作文是锻炼语言表达能力的重要手段,可以提高学生的思维活动和文字表达能力。以下是小编为大家收集的总结范文,希望能够给大家一些启示。尊敬的xxx:您好!在公司已经工
心得体会是对自己成长过程中所获得的经验和领悟的一种反思和总结,可以帮助我们更好地规划未来的方向和目标。在以下的范文中,作者运用了丰富的语言和修辞手法,使文章更具
月工作总结是我们在每个月结束时对工作表现进行总结和评估的一种方式。为了方便大家撰写月工作总结,小编整理了一些范文供参考,希望能够对大家的写作有所帮助。