在商业交易中，合同协议扮演着至关重要的角色，确保各方按照约定履行责任。以下是小编为大家准备的一些合同协议样本，希望对大家的合同撰写工作有所帮助。
实用售房协议书订金（案例20篇）篇一
卖方(甲方)：
买方(乙方)：
房合同。
卖方(甲方)：
买方(乙方)：
第一条甲方将自己的房屋及房屋占用范围内的土地使用权转让给乙方，房屋具体状况如下：
房屋座落在临西三路与金四路交汇处东10米路南，房屋为框架结构商品房，房屋在第23层，面积为110平方米。
第二条该房地产土地所有权性质为集体所有土地;土地使用权以出让方式获得。
第五条甲、乙双方同意，本合同生效后，除人力不可抗拒的因素外，甲方定于x年5月1日将上述房地产交付乙方(以房产证交付为标志)。
第六条上述房地产风险责任自该房地产权利转移之日起转移给乙方。
第九条甲方保证在上述转让的房地产交接时没有产权纠纷和财务纠纷。
让交接后发生交接前即存在的产权或财务纠纷，由甲方承担全部责任如上述房地产转。
一、乙方除应支付利息外，还应按逾期未付款的3%向甲方支付违约金，合同继续履行。
一、甲方除应支付利息外，还应按已收款的3%向乙方支付违约金，合同继续履行。
甲方：(签章)乙方：(签章)。
负责人：(签章)。
年月日年月日。
实用售房协议书订金（案例20篇）篇二
委托方（以下简称甲方）：
受托方（以下简称乙方）：
甲方委托乙方出售位于______房屋，建筑面积为：______平方米。现房屋产权状况为：______。
甲、乙双方就上述和发托事项达成如下协议：
1、甲方委托乙方以人民币（不含购房时未缴纳契税、维修基金；含现有室内家具、家电）出售上述房屋。
2、乙方同意按上述价格代售上述房屋。乙方不收取甲方委托售房的所有费用。
3、乙方负责办理该房屋权属转移、更名等相关事宜，甲方给予配合。
在办理该房屋权属转移、更名等相关事宜中，所发生的一切费用，甲方不予承担。由乙方与购房人协商承担。
4、乙方负责于_____年_____月_____日前让购房人将购买该房屋房款共计人民币（现金）______万元整备齐，于签署相关买卖协议之日，将该资金存入银行资金监管，于产权变更完成时一次性支付给甲方。
5、甲方须在乙方要求的时间内，携带该房屋相关证件（购房发票、购房合同书）到达大连与购房人签署该买卖协议。
6、房屋的权属转移、更名等手续。
7、甲方违约责任：如甲方未能按合同第5条规定时间备齐该房屋相关证件，本协议终止。
8、一方违约责任：
（1）如乙方未能按合同第4条规定的'时间内备齐购房所需款项（现金），本协议终止。
（2）如乙方未能按合同第5条规定时间内办理完该房屋的权属转移、更名等手续，本协议终止。
乙方违约须承担甲方（二人）____________――______的往返机票款。
10、其它约定：
（1）甲方在本协议签署后，不得向其它人员出售此房屋。
（2）乙方需在本协议签署十日内，安排甲方与购房人签订该房屋买卖协议，逾期本协议终止。
甲方：
乙方：
_____年_____月_____日
实用售房协议书订金（案例20篇）篇三
卖方（甲方）：
买方（乙方）：
根据中华人民共和国有关法律、法规和本地有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同，以资共同遵守。
第一条甲方将自己的'房屋及房屋占用范围内的土地使用权转让给乙方。房屋具体状况如下：
房屋座落在东阿县鱼山镇安平村中间，房屋东边是胡同，南邻祁正军，北邻李尚国，房屋为砖混结构，房屋为平房，长：xxx宽：xxx，面积为xxx。
第二条甲、乙双方经协商达成一致，同意上述房地产转让价格为人民币（大写）：元整。甲、乙双方同意，自本合同签订之日起，乙方一次将房款付给甲方。
第三条甲、乙双方同意，本合同生效后，除人力不可抗拒的因素外，甲方定于*xx年xx月xx日将上述房地产交付乙方（以房产证交付为标志）。
第四条上述房地产风险责任自该房地产权利转移之日起转移给乙方。
第五条本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，中间人一份。
甲方：（签章）乙方：（签章）
中间人：（签章）
xx年xx月xx日
实用售房协议书订金（案例20篇）篇四
卖方（甲方）： （身份证号码：）
买方（乙方）： （身份证号码：）
根据中华人民共和国有关法律、法规和有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同，以资共同遵守。
第一条、甲方将自己的房屋及房屋占用范围内的土地使用权转让给乙方。房屋具体状况如下：
甲方愿将其位于______________的房屋，房屋建筑面积______平方米，出售给乙方。
第二条、甲、乙双方经协商达成一致，同意上述房地产转让价格为人民币（大写）： 元整。甲、乙双方同意，自本合同签订之日起，乙方一次性付清房款人民币（大写） 元整付给甲方。
第三条、税费分担
经甲乙双方协商一致同意，此房屋的房屋维修基金由乙方负责缴纳，甲方积极协调办理过户手续，办理房地产过户手续费所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由甲乙双方按照50%的比例共同承担。
第四条、甲方应结清房屋交接前的`取暖费、水费、电费等费用。
第五条、合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。
第六条、上述房地产风险责任自本合同签订之日起转移给乙方。
第七条、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第八条、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：（签章）乙方：（签章）
_____年_____月_____日
实用售房协议书订金（案例20篇）篇五
卖方（甲方）：
买方（乙方）：
根据中华人民共和国有关法律、法规和本地有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的`原则，订立本合同，以资共同遵守。
第一条甲方将自己的房屋及房屋占用范围内的土地使用权转让给乙方。房屋具体状况如下：
房屋座落在东阿县鱼山镇安平村中间，房屋东边是胡同，南邻祁正军，北邻李尚国，房屋为砖混结构，房屋为平房，长：xxx宽：xxx，面积为xxx。
第二条甲、乙双方经协商达成一致，同意上述房地产转让价格为人民币（大写）：元整。甲、乙双方同意，自本合同签订之日起，乙方一次将房款付给甲方。
第三条甲、乙双方同意，本合同生效后，除人力不可抗拒的因素外，甲方定于*xx年xx月xx日将上述房地产交付乙方（以房产证交付为标志）。
第四条上述房地产风险责任自该房地产权利转移之日起转移给乙方。
第五条本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，中间人一份。
甲方：（签章）乙方：（签章）
中间人：（签章）
xx年xx月xx日
实用售房协议书订金（案例20篇）篇六
卖房方：(甲方)身份证号码：
购买方：(乙方) 身份证号码：
甲乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致的前提下，达成如下协议，以资共同遵守。
一、基本情况：
甲方将其房子位于_____(建筑面积_____平方米，以人民币_____万元，大写_____)的价格出售于乙方。同时，乙方也自愿以上述价格购买该房屋。
二、甲方向乙方承诺以下条款：
(一)本合同签订后，产权属乙方。
(二)甲方应协助乙方办理房屋相关手续，由此产生的费用由乙方承担。
(三)本合同签订后，甲方对该处房屋的使用、出租、担保、占有等权利一并转让给乙方。甲方不再承担任何责任。
(四)如果房屋因拆迁、征用等不可避免情况发生时，补偿款为乙方。以保证乙方的基本利益不受损失。
(五)房屋建房许可证由甲方负责在签订本协议时免费提供给乙方。
三、乙方自愿向甲方承诺以下条款：
(一)乙方应按约定价格付清费用，不得拖欠。
(二)乙方保证按期缴纳水费、电费等各项物业费用。与甲方无关。
(三)遵守政府、日新小区管理规定。
四、违约责任：
本协议签订成立后，任何一方不得反悔，如果反悔，需向对方支付房价款总额10%的违约金，同时承担相关直接损失。
五、本协议的定立、履行、变更和争议的解决都应适用于中华人民共和国的相关法律的条款。
六、本合同一式贰份，甲乙双方各持一份。本合同至双方签字之日起生效。
七、补充内容：
1、双方身份证明或户籍资料复印件交相对方留存。
2、甲方向乙方给的房屋相关资料如下：
甲 方(签字)：_____ 乙 方(签字)： _____
地 址： _____ 地 址：_____
联系电话：_____ 联系电话：_____
见证人(在场人)：_____
_____年_____月_____日
实用售房协议书订金（案例20篇）篇七
卖方（甲方）： 身份证号码：
买方（乙方）： 身份证号码：
根据中华人民共和国有关法律、法规和本地有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同，以资共同遵守。
第一条、甲方将自己的房屋及房屋占用范围内的土地使用权转让给乙方。房屋具体状况如下：房屋位于岭东街富强委十九组（丘号10—1），公主岭市产权证公（私）字第xxxx号，房屋建筑面积32.09平方米。
第二条、甲、乙双方经协商达成一致，同意上述房地产转让价格为人民币（大写）：陆万伍千元整。甲、乙双方同意，自本合同签订之日起，乙方一次将房款付给甲方。
第三条、甲、乙双方同意，本合同生效后，除人力不可抗拒的因素外，甲方定于20xx年9月8日将上述房地产交付乙方。
第四条、税费分担：经甲乙双方协商一致同意办理房地产过户手续费所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由乙方承担，甲方只提供相关证件。
第五条、甲方应结清房屋交接前的电费费用。
第六条、合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。
第七条、上述房地产风险责任自该房地产权利转移之日起转移给乙方。
第八条、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
第九条、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：（签章）乙方：（签章）
_____年_____月_____日
实用售房协议书订金（案例20篇）篇八
卖房方：（甲方）身份证号码：
购买方：（乙方） 身份证号码：
甲乙单方就屋宇交易事项在平等自愿，协商分歧的前提下，达成如下协定，以资共同恪守。
一、基本状况：
甲方将其房子位于_____（修建面积_____平方米，以人民币_____万元，大写_____）的价格出售于乙方。同时，乙方也自愿以上述价格购买该屋宇。
二、甲方向乙方承诺以下条款：
（一）本合同签订后，产权属乙方。
（二）甲方应帮助乙方办理屋宇相干手续，由此产生的费用由乙方承担。
（三）本合同签订后，甲方对该处屋宇的应用、出租、担保、占有等权利一并转让给乙方。甲方不再承负责何责任。
（四）如果屋宇因拆迁、征用等不可避免状况发生时，补偿款为乙方。以保证乙方的基本利益不受损失。
（五）屋宇建房答应证由甲方担任在签订本协定时免费提供给乙方。
三、乙方自愿向甲方承诺以下条款：
（一）乙方应按商定价格付清费用，不得拖欠。
（二）乙方保证按期缴纳水费、电费等各项物业费用。与甲方有关。
（三）恪守政府、日新小区治理规定。
四、守约责任：
本协定签订成立后，任何一方不得反悔，如果反悔，需向对方领取房价款总额10%的守约金，同时承担相干直接损失。
五、本协定的定立、履行、变更和争议的处理都应适用于中华人民共和国的相干法律的条款。
六、本合同一式贰份，甲乙单方各持一份。本合同至单方签字之日起生效。
七、补充内容：
1、单方身份证实或户籍材料复印件交绝对方留存。
2、甲方向乙方给的屋宇相干材料如下：
甲 方（签字）：_____ 乙 方（签字）： _____
地 址： _____ 地 址：_____
联系电话：_____ 联系电话：_____
见证人（在场人）：_____
_____年_____月_____日
实用售房协议书订金（案例20篇）篇九
甲方(出卖人)：
身份证号码：
住址：
乙方(买受人)：
身份证号码：
住址：
根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商的基础上就买卖房屋达成如下协议，以兹共同信守执行。
一、概况及转让内容。
二、合同价款。
买卖合同
实用售房协议书订金（案例20篇）篇十
根据中华人民共和国有关法律、法规和本地有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，订立本协议，以资共同遵守。
第一条甲方将自己的房屋转让给乙方。房屋具体状况如下：甲方愿将其位于________________的房屋，房屋建筑面积平方米连同1号楼下面120号储藏室一并出售给乙方。
第二条甲、乙双方经协商达成一致，同意上述房产转让价格为人民币(大写)：____万____千____百____拾____元整。(小写：________)甲、乙双方同意，自本协议签订之日起，乙方一次性将房款付给甲方，同时甲方将相关证明交给乙方。
第三条甲、乙双方同意，本协议生效后，除人力不可抗拒的因素外，甲方定于20__年月日将上述房产交付乙方。交付乙方后，该房可产生的一切费用均由乙方承担。
第四条税费分担经甲乙双方协商一致同意，目前由于政策限制，暂不能办理过户手续，日后政策允许，办理房产过户手续费所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由乙方承担，甲方无偿提供协助办理相关手续。
第五条上述房产风险责任自本协议签字之日起转移给乙方，该房产日后所产生的一切收益一并转移给乙方，与甲方无关。
第六条协议发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。
第七条本协议自双方签字或盖章之日起生效。本协议未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第九条本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：________(签章)乙方：________(签章)。
经办证明人：____________。
20____年____月____日。
实用售房协议书订金（案例20篇）篇十一
甲方：(售房人)。
身份证号：
乙方：(买房人)。
身份证号：
第一条：甲方自愿将沭阳县苏阳汽修厂二单元601室产权转让买房人。
第二条：甲方保证对该房屋具有独立处分权，保证该房屋所有权无债权、债务，保证该房屋不受他人合法追索并由此产生责任和后果由甲方一并承担。
第三条：甲乙双方协商确定(20万)。
付款方式：乙方先付给甲方10万元，余款两年之内付清。如果乙方在两年之内没有将余款付清，则房屋产权归甲方所有。
附：如房屋在还款期间拆迁，房屋产权归乙方所有。甲方仍需给乙方两年时间还清余款。
第四条：此合同一式两份，双方各执一份。签字后即时生效。
甲方：
乙方：
电话：
电话：
证明方：
电话号码：
身份证号码：
实用售房协议书订金（案例20篇）篇十二
甲方：荆州市zzxx房地产开发有限公司（服务委托方）
乙方：天津zz物业管理有限公司荆州分公司（服务提供方）
为支持甲方项目销售，荆州市zzxx房地产开发有限公司与天津zz物业管理有限公司荆州分公司就利用物业员工本地资源进行房屋联动销售事宜达成如下协议：
1、乙方负责组织员工充分利用客户资源推销甲方所开发的房屋，甲方负责对乙方员工进行相应的培训。
2、凡由乙方员工介绍购房成功甲方按每套房屋（普通类别）给予600元奖励。
3、乙方员工介绍购房甲方在其他同等优惠基础上再给予总额1%的优惠，并减免一年物业管理费用。
4、乙方所介绍客户必须在第一时间由乙方带至销售现场，由现场销售人员接待并登记确认，否则不计为乙方联动业绩，不享受联动售房奖励。
甲方：荆州市zzxx房地产开发有限公司
代表人：
年月日
乙方：天津zz物业管理有限公司荆州分公司
代表人：
年月日
实用售房协议书订金（案例20篇）篇十三
身份证号码：____________________________。
买方(乙方)：______________。
身份证号码：____________________________。
根据中华人民共和国有关法律、法规和本地有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同，以资共同遵守。
第一条甲方将自己的房屋及房屋占用范围内的土地使用权转让给乙方。房屋具体状况如下：
甲方愿将其位于______________的房屋，房屋建筑面积______平方米，车库面积______平方米出售给乙方。
第二条甲、乙双方经协商达成一致，同意上述房地产转让价格为人民币(大写)：______________________元整。甲、乙双方同意，自本合同签订之日起，乙方一次将房款付给甲方。
第三条甲、乙双方同意，本合同生效后，除人力不可抗拒的因素外，甲方定于______年____月____日将上述房地产交付乙方。
第四条税费分担。
经甲乙双方协商一致同意办理房地产过户手续费所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由乙方承担。
第五条甲方应结清房屋交接前的天然气费、水费、电费等费用。
第六条合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。
第七条上述房地产风险责任自该房地产权利转移之日起转移给乙方。
第八条本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第九条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
第十条附件：房产证复印件。
甲方：(签章)方：(签章)。
________年________月________日。
实用售房协议书订金（案例20篇）篇十四
甲方:。
身份证件名称及号码:。
地址:。
电话:。
乙方:。
身份证件名称及号码:。
地址:。
电话:。
丙方:。
地址:。
联系人:。
电话:。
鉴于xx公司10月19日向xx银行xx分行（以下称丙方）贷款人民币贰仟肆佰万元整，到期不能如数归并拖欠大量贷款利息。该公司法定代表人xx（以下称甲方）及其爱人xx（以下称乙方）作为抵押人为上述贷款提供抵押担保。为了更好的协助xx公司向丙方还款，甲乙丙三方经友好协商,本着平等、自愿、诚实信用的原则,就甲方、乙方委托丙方，丙方接受甲方、乙方的委托,代理出售房屋之相关事宜达成如下协议,以资共同恪守遵行。
第一条:房屋情况概述。
甲方、乙方委托丙方出售的房屋(下称该房屋)的基本情况如下;。
1、甲方、乙方为下列房屋的所有权人,。
签订本协议时,甲、乙双方须向丙方提供如下证件、证书等资料:。
(1)身份证件;(2)房屋权属证书。
如甲、乙双方委托他人代为办理的,尚需提供由甲、乙双方签署的书面委托书及受托人的身份证件。如该房屋为两人或多人共有,尚需提供共有权人意见书。
第三条房屋售价。
1、甲乙丙双方商定,丙方按照甲、乙双方预先确定的不低于人民币元整的价格为甲、乙双方寻找购房人。
2、房屋出售价款优先偿还包头市鑫利峰钢铁有限公司拖欠丙方贷款本金及利息。（贷款本金及利息以实际发生数额为准）。
第四条代理期限。
代理期限为:自年月日起至年月日止。
代理期限届满后,协议双方未书面通知对方终止本协议的,本协议代理期限自动展期6个月。
代理期限展期结束后,除双方另行协商同意延长代理期限外,本协议自动终止。
第五条房款给付。
1、甲乙丙三方商定,由丙方介绍的.购房人与甲、乙方订立房屋买卖合同,签订后购房人将房款支付到甲乙丙三方共同指定账户。
2、甲乙丙三方共同确定账户金额后，将购房款向丙方偿还xx有限公司拖欠丙方贷款本金及利息。（贷款本金及利息以实际发生数额为准）。
第六条甲、乙方义务。
本协议中,一方义务即为另一方权利。
1、甲、乙方应保证其向丙方提供的资料的完整性、真实性、合法性、有效性;不存在任何虚假、伪造情形。
2、甲、乙方应保证在与购房人订立房屋买卖合同时,结清该房屋的物业管理费、水费、电费、暖气费、有线收视费或其他任何费用。
3、甲、乙方不得不当使用、利用丙方提供的信息、条件、机会等,私下与购房人订立房屋买卖合同,或以其他方式,损害乙方的合法权益。
4、在丙方寻找到购房人,并与购房人签定《二手房买卖预定书》(以丙方电话通知甲、乙方时间为准)后,甲、乙方不得自行寻找或再委托他人代理出售此房屋。
5、甲、乙方与丙方就该房屋买卖相关事宜洽谈成功后,同意丙方代表甲、乙方与购房人签定《二手房买卖预定书》。
第七条丙方义务1、丙方应本着诚实信用的原则,积极从事代理出售房屋的相关活动,适时地对外公开该房屋出售的相关信息,为甲、乙方寻找购房人,并协助甲、乙方与购房人订立《二手房买卖预定书》及《房屋买卖合同》。
2、丙方应协助甲、乙方及购房人办理入住手续、立契过户手续及贷款手续(如有)。
第九条违约责任。
1、甲、乙方因向丙方提供不真实、不合法或无效的相关信息、资料给丙方及他人(包括但不限于购房人)造成损失的,甲、乙方应承担全部的赔偿责任。
2、在丙方与购房人签定《二手房买卖预定书》(以丙方电话通知甲、乙方时间为准),甲、乙方私自与他人订立房屋买卖合同的、或不配合甲方和购房人办理相关手续的,甲、乙方均应向丙方或购房人支付相当于实际成交价格之2%的违约金。
3、甲乙丙三方违反本合同约定给对方造成损失的,应赔偿对方的损失。第九条不可抗力。
本协议履行期间,如因不可抗力事由导致协议无法履行的,本协议自动终止。双方互不负违约责任。
第十条特别约定。
付xx有限公司拖欠丙方贷款本金及利息。
2、本协议终止后,丙方未能为甲、乙方成功代理出售该房屋的,丙方无须向甲、乙方承担任何违约责任。
本协议如有未尽事宜,双方可另行协商达成补充协议。补充协议为本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。
第十二条争议解决方式。
本协议在履行过程中,如发生争议,协议三方应首先本着友好协商的方式解决。解决不了的,任何一方均可按本协议约定的下述第种方式进行解决:。
1、仲裁委员会申请仲裁;。
2、屋所在地的人民法院起诉。
本合同一式三份,甲乙丙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):。
乙方(签字):。
丙方(盖章):。
代表人(签字):。
实用售房协议书订金（案例20篇）篇十五
甲方（卖方）：
乙方（买方）：
甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下协议条款：
一、甲方自愿将坐落在东尧村槐树岭堂房五间及院出卖给乙方，并将与所出卖该房产的.相关的土地使用权同时出卖给乙方。
二、双方议定上述堂房及院总价款为人民币大写陆万捌仟元整（元）。
三、乙方在签订本协议时，一次支付房款。
四、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权（土地使用审批手续）。
五、办理房产证过户手续所产生的有关费用由乙方承担,甲方提供有关资料。
六、本协议一式叁份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。甲方（卖方）：身份证号：
乙方（买方）：身份证号：
证明人:身份证号：
20xx年月日。
实用售房协议书订金（案例20篇）篇十六
与钱有关之事需谨慎，购房时更得注意金钱的安全支出，签订协议在购房交定金时尤为重要，那么该怎么写?小编来告诉你!
甲方(卖方): 身份证号码:
甲方代理人: 身份证号码:
乙方(预购方): 身份证号码:
甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则、经协商一致，就乙方向甲方预订《 》(以实际产权证为准)商品房事宜，订立本合同。
第一条 乙方预购《 》(以下简称该房屋)。
甲方已领取该房屋房地产权证 (证书号: )，土地证: 并经人民政府测绘机构实测，该房屋建筑面积为 平方米。
该房屋定于尾款付清之日交付。
第二条 乙方预订的该房屋每平方米建筑面积买卖单价为人民币 元/平方米，乙方预订的该房屋总房价为人民币大写: 整，乙方采取_ _方式。
签订正式合同时首付款 万，尾款 万元于签订正式房屋购买合同后 个月内付清。
第三条 乙方同意签订本合同时，支付定金人民币 _________整，作为甲、乙双方当事人订立商品房出售合同的担保，签订商品房出售合同后，乙方支付的定金转为房价款。
第四条 甲、乙双方商定，预订期为_________ 天，甲乙双方于___ 年_____ 月 ______号前到富鑫房产签订《商品房出售合同》。
第五条 甲方同意将发布或提供的广告、售楼书、样品所标明的房屋平面布局、结构、建筑质量、装饰标准及附属设施、配套设施等状况作为商品房出售合同的附件。
注明:1:该房为__________房。
读者赵先生:我通过朋友认识卖家，因为相中房子就先交一万元钱做订金，然后我提出想看房产证，卖家却说拿去做抵押了。
回复:赵先生这种买房行为属于私下交易，交订金时只做了口头上的约定，没有任何书面上的约定，口头约定是不具备法律效力的，所以没有法律保护，因此这笔钱赵先生还应同卖家协商。
其实，二手房私下交易引发的矛盾和纠纷还远不止这些。
因此，消费者应增强法制观念和自我保护意识，采用法律方式维护自己的合法权益。
一些购房的市民在与开发商签订认购合同时，向开发商交了一定数额的定金，可因考虑不周等原因，不想购买房子向开发商索要定金时，却遭到拒绝返还定金。
在实践中，开发商与购房者之间会通过签订认购、订购、预订合同的方式向购房者收受定金，作为订立《商品房买卖合同》的担保。
如果因当事人一方原因未能订立《商品房买卖合同》，应当按照法律关于定金的规定处理，即购房者无故不订立合同的，开发商有权不返还定金，开发商不订立合同的，应向购房者双倍返还定金;因不可归责于当事人双方的事由，导致商品房买卖合同未能订立的，开发商应当将定金返还购房者。
具有以下情形之一，导致《商品房买卖合同》的目的不能实现、无法取得房屋的，购房者可以请求解除合同。
商品房买卖合同订立后，开发商未告知购房者又将该房屋抵押给第三人;商品房买卖合同订立后，开发商又将该房屋出卖给第三人;开发商迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的.合理期限内仍未履行，当事人一方请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外;交付的房屋的面积与合同约定的面积误差比绝对值大于3%;办理房屋权登记的期限届满后超过一年，由于开发商的原因，导致购房者无法办理房屋权登记。
购房时交定金要注意的事项
俗话说，安居乐业。
买房对广大市民来说是件大事儿。
买房时该注意哪些细节?如何防范风险?一旦出现问题时，该如何应对?北京金诚同达律师事务所沈阳分所律师姚亮在沈阳“市民购房大课堂”上给市民支了几招。
补充协议需平等协商
市民在购房与开发商签订商品房买卖合同时，经常被开发商要求签订一个补充文本，有的条款明显是对开发商有利，可又不许更改，让购房者左右(小区网论坛)为难。
开发商起草的商品房买卖合同补充文本是商品房买卖合同的一部分，根据《中华人民共和国合同法》的规定:买卖双方签订的合同或补充协议应当是建立在双方地位平等、意思表示真实自愿的基础上，经双方协商一致达成的内容。
因此，开发商起草的买卖合同补充文本不能修改是没有法律依据的。
购房者认为开发商提供的商品房买卖合同和补充协议不合理可与开发商协商要求改正。
如购房者与开发商无法协商一致，购房者有权拒绝签订商品房买卖合同或补充协议。
提醒:在签订商品房买卖合同之前应当要求开发商将准备签订的商品房买卖合同和要签订的补充协议全部事先提供给购房者，购房者要对即将签订的商品房买卖合同和补充协议进行阅读和全面了解。
买卖合同内容要全
一些市民在购房时与开发商签订认购协议书，也交了部分房款，这一纸协议是否具有商品房买卖合同的效力，购房者常常疑惑不解。
现实中存在大量购房者与开发商只签订了商品房的认购、订购、预订等协议。
这些协议是否具有商品房买卖合同的效力，主要看这些认购、订购、预订等协议是否具有《商品房销售管理办法》第十六条规定的《商品房买卖合同》的主要内容，且开发商是否已经按照约定收受购房款，如果具备上述条件，该协议应当认定为《商品房买卖合同》。
一般商品房买卖合同通常应当具备以下合同内容:当事人名称或者姓名和住所;商品房基本状况;商品房的销售方式;商品房价款的确定方式及总价款、付款方式、付款时间;交付使用条件及日期;装饰、设备标准承诺;供水、供电、供热、燃气、通讯、道路、绿化等配套基础设施和公共设施的交付承诺和有关权益、责任;公共配套建筑的产权归属;面积差异的处理方式;办理产权登记有关事宜;解决争议的方法;违约责任;双方约定他事项。
实用售房协议书订金（案例20篇）篇十七
委托方（以下简称甲方）：
受托方（以下简称乙方）：
甲方委托乙方出售位于房屋，建筑面积为：平方米。现房屋产权状况为：合同、发票。
甲、乙双方就上述和发托事项达成如下协议：
1、甲方委托乙方以人民币（不含购房时未缴纳契税、维修基金；含现有室内家具、家电）出售上述房屋。
2、乙方同意按上述价格代售上述房屋。乙方不收取甲方委托售房的所有费用。
3、乙方负责办理该房屋权属转移、更名等相关事宜，甲方给予配合。
在办理该房屋权属转移、更名等相关事宜中，所发生的一切费用，甲方不予承担。由乙方与购房人协商承担。
4、乙方负责于20xx年月日前让购房人将购买该房屋房款共计人民币（现金）万元整备齐，于签署相关买卖协议之日，将该资金存入银行资金监管，于产权变更完成时一次性支付给甲方。
5、甲方须在乙方要求的时间内，携带该房屋相关证件（购房发票、购房合同书）到达大连与购房人签署该买卖协议。
6、房屋的权属转移、更名等手续。
7、甲方违约责任：如甲方未能按合同第5条规定时间备齐该房屋相关证件，本协议终止。
8、一方违约责任：
（1）如乙方未能按合同第4条规定的时间内备齐购房所需款项（现金），本协议终止。
（2）如乙方未能按合同第5条规定时间内办理完该房屋的权属转移、更名等手续，本协议终止。
乙方违约须承担甲方（二人）xxxx——xx的往返机票款。
9、委托期限：20xx年日至20xx年。
10、其它约定：
（1）甲方在本协议签署后，不得向其它人员出售此房屋。
（2）乙方需在本协议签署十日内，安排甲方与购房人签订该房屋买卖协议，逾期本协议终止。
甲方：乙方：
电话：联系人：
电话：
年月日年月日。
实用售房协议书订金（案例20篇）篇十八
甲方(卖方)：
乙方(买方)：
甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下协议条款：
一、甲方自愿将坐落在xxx五间及院出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方。
二、双方议定上述堂房及院总价款为人民币大写陆万捌仟元整(元)。
三、乙方在签订本协议时，一次支付房款。
四、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(土地使用审批手续)。
五、办理房产证过户手续所产生的'有关费用由乙方承担,甲方提供有关资料。
六、本协议一式叁份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。
甲方(卖方)：
身份证号：
乙方(买方)：
身份证号：
证明人:
身份证号：
20xx年xx月xx日
实用售房协议书订金（案例20篇）篇十九
甲方(卖方)：
乙方(买方)：
甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：
一、甲方自愿将坐落在xx市区路小区号楼单元室(建筑面积平方米，储藏室平方米，产权证号)房地产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。
二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写;即人民币小写。
三、乙方在签订本合同时，支付定金，即小写。
四、乙方支付定金之日起个月内，向甲方支付首付款(定金从中扣除)，首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。
六、办理房产证手续所产生的有关税费由方承担。
七、乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。
八、甲方应在前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用;无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。
九、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付五十元罚金，逾期30日视为毁约;如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。
十、交付该房产，甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件，并将抽风机一台(型号：)，空调两台(型号：)，热水器(型号：)，浴霸(型号：)，饮水机(型号：)，音响两台(型号：)，凉衣架，房内灯具，前后门窗窗帘、电脑桌一张，橱卫设施，等让与乙方(含在房屋价值内)。
十一、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。
十二、附加条款：
以上内容根据你的需要修改后使用。
注意办理房产过户和约定违约金非常重要，违约金最好是10万以上，以免对方将来毁约。
预售房买卖合同范本。
房地产售房合同范本。
预售房屋买卖合同范本。
实用售房协议书订金（案例20篇）篇二十
卖房方：(甲方)身份证号码：
购买方：(乙方)身份证号码：
甲乙单方就屋宇交易事项在平等自愿，协商分歧的前提下，达成如下协定，以资共同恪守。
甲方将其房子位于_____(修建面积_____平方米，以人民币_____万元，大写_____)的价格出售于乙方。同时，乙方也自愿以上述价格购买该屋宇。
(一)本合同签订后，产权属乙方。
(二)甲方应帮助乙方办理屋宇相干手续，由此产生的费用由乙方承担。
(三)本合同签订后，甲方对该处屋宇的应用、出租、担保、占有等权利一并转让给乙方。甲方不再承负责何责任。
(四)如果屋宇因拆迁、征用等不可避免状况发生时，补偿款为乙方。以保证乙方的基本利益不受损失。
(五)屋宇建房答应证由甲方担任在签订本协定时免费提供给乙方。
(一)乙方应按商定价格付清费用，不得拖欠。
(二)乙方保证按期缴纳水费、电费等各项物业费用。与甲方有关。
(三)恪守政府、日新小区治理规定。
本协定签订成立后，任何一方不得反悔，如果反悔，需向对方领取房价款总额10%的守约金，同时承担相干直接损失。
1、单方身份证实或户籍材料复印件交绝对方留存。
2、甲方向乙方给的屋宇相干材料如下：
甲方(签字)：_____乙方(签字)：_____。
地址：_____地址：_____。
联系电话：_____联系电话：_____。
见证人(在场人)：_____。
_____年_____月_____日。