合同协议是商业社会的基石,它规范了商业交易的行为和规则,保障了合作双方的权益。以下是一些成功的合同协议案例,希望能够给大家提供更多的写作灵感。
精选简单拆卸协议书(案例17篇)篇一
用工形式:合同制。
鉴证编号:001328。
甲方因生产经营需要,经考核,录用乙方王永江为面点加工师,遵照国家有关劳动法律法规,经双方协商,签订本协议。
第一条甲方录用乙方从事面点加工工作。
第二条劳动合同期限从200(1年3月10日起,至20________________年3月10日止。其中试用期限为3个月,至20________________年6月10日止。
第三条甲方的基本权利和义务。
一、根据生产经营的需要和本单位的规章制度及本协议的各项条款对乙方进行管理。
二、根据政府有关部门的法规要求,按规定付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策性补贴。
三、做好乙方上岗前的培训工作,并提供符合国家安全标准的劳动作业卫生条件。
四、依照国家有关规定,对乙方进行奖惩。
第四条乙方的基本权利和义务。
一、遵守国家法律法规和甲方的`规章制度。
二、完成甲方分配的生产任务和经济指标。
第五条工资待遇。
试用期内,每月工资500元;试用期满,每月工资800元。
第六条工作时间。
每周工作时间不超过44小时。
第七条劳动保险及福利待遇。
享有国家统一规定的劳动保险金和相关的福利(如身体检查、工作中意外事故、工作服等)待遇。
第八条协议的变更和解除。
协议生效后,甲乙双方无正当理由不得提前解除协议。任何一方解除协议,须提前30天通知对方,方能解除协议,并办理有关手续。
第九条本协议在执行中如发生争议,由双方协商解决,协商不成,可由仲裁机关或法院判决。
第十条本协议一式i份,甲乙双方各执一份,报鉴证机关存留一份。本协议自双方签字之口起生效。
甲方:________(签章)。
乙方:________(签章)。
________年3月10日。
精选简单拆卸协议书(案例17篇)篇二
甲方:
乙方:姓名:身份证号码:
一、甲方聘任乙方为部。
二、聘任时间为年,自年月日始,至年月日止。试用期为个月,试用期的薪资为元。甲方视乙方工作情况,酌情延长或缩短乙方的试用期(最长不超过三个月)。如乙方在试用期内的工作表现突出,考核成绩达标,可随时终止试用,转为正式入职。
三、此协议书是员工试用期间务必遵守的协议承诺保证。
四、新员工必须保证向公司提交的所有证件及资料等均真实有效,否则公司可随时解除劳动关系,并追究相关经济法律责任。
五、自进入公司工作之日起,必须认真履行公司的各项规章制度,服从公司的安排和管理,按时上下班不迟到不早退。如有特殊情况需请假,必须向你的部门主管申请并批准,未经批准按擅自离岗处理。试用期内请假时间单次不能超过1天,累计不能超过3天。
六、如有损毁或者遗失公司物品时,愿遵守公司估定价值,负责履行赔偿义务。
七、试用期内我们将评估该员工能否胜任其岗位(职务)。考核合格者,本公司将书面通知给予转正并签定相应的劳动合同,考核不合格者,将通知其终止试用。试用期三个月。
八、试用期内辞职的必须提前半个月提交书面辞职申请报告,转正后员工辞职必须提前一个月提交辞职报告,同时办理相关工作交接手续,否则,公司不予结算当月工资。
1、试用期间不满一周离职的员工公司不付给工资。
2、试用内不允许向公司借钱。
3、本协议中所称离职,以任何一方明确表示解除或辞去聘用关系的时间为准。
九、甲方于每月20日以货币形式向乙方支付上月工资,遇休息日、法定节假日工资发放日期相应顺延。
十、员工享受的权利。
1、员工享有入职参与培训的权利,在培训期间按照公司要求完成培训任务;。
2、员工依法享有休息休假权利,按照公司相关作息制度配合公司完成调休工作;。
3、员工在培训及实习期间按照公司实习薪资规定领取相应的薪水;。
4、员工按照公司奖金及福利制度规定,依法享有相应福利待遇。
甲方:乙方:
年月日年月日。
精选简单拆卸协议书(案例17篇)篇三
为保护耕地租赁合同双方当事人的合法利益,规范耕地管理和承包地种植经营行为,根据有关法律法规规定,经甲乙双方协商,订立如下合同。
为对耕地进行科学、合理、统一、严格管理,甲方对乙方租赁的全部耕地属于基本农田(山地),在国家的基本保护制度下,允许乙方自主决定种植品种和耕种方式,乙方不得进行与农业无关的产业。
甲方租赁给乙方耕地位于____,总面积约____亩。
租赁时间共年,从年月日起至年月日止,如遇国家政策性调整,另行议定。
按照先缴费后使用,一年一交的方式缴纳租赁费。
(一)甲方的权利和义务。
1、对承包所有耕地行使租赁权、监督权。
2、依据租赁合同的约定,向乙方收取租赁费。
3、维护乙方相关合法权益。
(二)乙方的权利和义务。
1、依法享有对租赁的耕地资源经营使用和收益的权利。如在租赁期内对所租赁的耕地进行了基本农田改造,对改造形成的资产如电网、水利设施等由乙方全部投入建设的,在租赁合同到期后享有处置权。
2、乙方对耕地可依据市场需求,自主安排生产经营方式。
3、在租赁期满后,同等条件下,对原租赁的耕地有继续租赁的优先权。
4、按本合同的约定缴纳租赁费。
1、在租赁期间,除合同约定和国家、省、市政策调整的因素之外,甲乙任何一方不得随意变更和解除合同,如有违约,由违约方承担另一方的经济损失,当事人双方都有过错的,应当分别承担相应的违约责任。
2、乙方有违反国家、省、市耕地管理政策行为的,甲方有权解除合同。
在合同履行过程中,如发生争议,由争议双方协商解决,协商不成的,可以向当地上级主管部门申请调解或直接向当地起诉。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方代表人(签字盖章):
乙方代表人(签字盖章):
签订时间:
精选简单拆卸协议书(案例17篇)篇四
男方与女方于20______年______月______日认识,于20______年______月______日在___登记结婚,婚后于20______年______月______日生育一儿子,名_________因性格不合、常年吵架致使夫妻感情破裂,已无和好可能。现经夫妻双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下:
一、男女双方自愿离婚。
二、子女抚养、抚养费及探望权:
儿子__由男方抚养,随同男方生活,抚养费(含托养费、教育费、医疗费)由男方全部负责,女方每月支付抚养费_元,应于每月的_日前将儿子的抚养费交到男方手中或指定的xx银行帐号:______________)。在不影响孩子学习、生活的情况下,女方可随时探望男抚养的孩子。
三、夫妻共同财产的处理:
女方自愿放弃夫妻共同财产。
四、债务的处理:
双方确认在婚姻关系存续期间向女方父母借钱__元,向男方姐姐借钱_元,用于购买挖掘机和房屋。鉴于第三条中女方放弃夫妻共同财产,以上债务由男方一人承担。否则,视为本协议第三条无效,女方可以重新分割夫妻共同财产,同事承担共同债务。
五、协议生效时间的约定:20______年______月______日。
本协议一式三份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。
六、如本协议生效后在执行中发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向_____人民法院起诉。
男方:______。
女方:______。
20______年______月______日。
精选简单拆卸协议书(案例17篇)篇五
甲方:
法人:法人身份证号:
乙方:
地址:法人身份证号:
电话:
甲方本着互利互惠和长期合作的原则,就乙方在指定区域代理甲方产品事宜,经友好协商,达成如下协议;旨在明确双方的权利和义务,望双方共同遵守,共谋大业。
第1条授权产品名称。
甲方天鹅绒系列墙衣产品,具体品类和名称见附表。
第二条授权区域及费用。
1甲方授权乙方为甲方产品在__市的区域独家代理商;未经甲方同意,乙方不得将本合同项下权利的部分或全部转让或委托给任何第三方;任何未经甲方同意的转让或委托,都将视为乙方违约并导致本合同终止。
2甲方承诺:免收乙方品牌加盟费、品牌使用费、管理费、培训费、技术支持费;甲方免费对乙方施工或销售人员进行产品、施工、营销、管理方面的培训和指导,乙方可委派1——2人到甲方培训。
3为了规范市场运作,保护代理商的长期利益,乙方承诺在甲方约定的区域内销售,遵守禁止条款,并在本合同签订7个工作日内向甲方提交市场保证金3万元,以便甲方有能力保护区域市场体系的公正性和严肃性。
第三条价格。
1¥由于区域实际购买力不同,乙方可以高出或低于甲方零售指导价的30%的价格进行商品标价和销售。但不得超出30%,否则,则视为违约。
2乙方向二级分销商的供货价格不得高出甲方向乙方供货价的50%.否则,视为违约。
3当乙方接到工程装修类订单时,应及时向甲方报备;应将工程名称、地点、面积及客户要求、设计效果等信息书面通知甲方,以便甲方指导乙方顺利完成订单,并进行售后服务的监督;项目完成后应将竣工照片发给甲方,以便甲方宣传推广和使用(本合同所指工程必须具备非家装和面积大于500平方二个条件)。
4当甲方产品系列调整或遇到其他客观情况必须调整价格时,甲方有权进行价格调整,但应提前30天通知乙方。
第四条合同有效期及合同销售量。
1合同有效期二年。
2乙方销售量的要求。
1)第一年合同期内必须完成20万元的目标销售额。
2)第二年合同期内必须完成30万元的目标销售额。
3)乙方年度销售额最低不能低于年度销售目标的70%,否则,甲方有权取消乙方代理资格或扣除市场保证金的50%.
第五条甲方的权利。
1有制定统一的市场营销战略和策略的权利;。
2有必要时调整产品价格的权利;。
3有检查、核定、纠正市场零售价的权利;。
4有处理乙方违反市场操作规范的权利;。
5有参与商讨、指导乙方制定和实施营销方案的权利;。
6有对乙方施工方面的培训和规范的权利;。
7有对乙方在甲方的宣传资料和电子商务网络上进行宣传、实名标注、工程案例展示等权利。
第六条甲方的责任。
1向乙方出具区域代理授权书(见附件),确定乙方的区域独家经销地位;。
4提供必要的市场指导,协助乙方进行市场拓展和产品销售;。
5应乙方要求协助乙方制定区域营销广告宣传方案;。
6按乙方提出的供货产品和数量,在乙方付清货款后及时向乙方提供包装完好的合格产品,保证产品供应量小于5包时2天内发货。
7尽可能按乙方要求协助乙方做好货物的托运工作;。
8协调区域经销商之间的关系,防止串货、压价等行为;发生货窜到乙方区域的,甲方应予以解决,收回所有窜货产品、终止与窜货经销商的合作、扣除窜货经销商保证金,窜货的销售量额度做为甲方向乙方补偿——但工程销售不在此列,另按公司相关规定执行。
9及时回答、解决乙方就产品及销售方面提出的问题,原则上应于乙方提出问题的24小时内予以答复,重大问题三日内提出解决方案。
10免费为乙方进行甲方产品、施工、区域营销和规范管理方面的培训。
第七条乙方权利。
1享有在本合同约定的区域内发展和管理分销商的权利;。
2享有按甲方承诺的供货价格从甲方进货的权利;。
3享有获得甲方规定的销售折让、销售返利和年度分红的权利;。
4享有获得甲方的培训支持、市场推广支持的权利;。
5享有向甲方提出合理化建议及产品改进建议的权利;。
第八条乙方责任。
1应是具有固定经营场所的公司法人组织或个体工商户,并向甲方提供营业执照副本、税务登记证、个人身份证复印件,提供经营场所位置和确切的联系方式以及经销产品装修前后的照片,乙方不得改动甲方的品牌形象。
2配备必要的专职业务人员,向客户推荐甲方产品和发展二级分销商;业务员必须熟悉甲方产品的全部特点和优势,并能向客户提供专业的、准确的、全面的产品描述,能回答客户针对性问题,解答各种疑问;为终端客户和二级分销商提供施工和保养支持;对消费者抱怨、保修要求及其他问题,原则上应于1个工作日内给予答复,特殊情况下应与消费者协商。
3主动向甲方提供市场或产品方面的问题和建议,当甲方进行市场或产品调查时,乙方应将掌握的资料如实告知;根据需要如实向甲方提供确切的产品销售库存情况、分销商经营情况等电子报表,以便甲方掌握产品销售情况,必要时调整产品结构、生产计划或相近区域调货,并为甲方研发部门提供新产品开发依据。
5认可甲方的经营管理理念和管理模式,遵守甲方有关市场营销规定;如果违约,乙方承诺按甲方《市场管理规则》处理。
6协助甲方做好保护甲方知识产权方面的工作,当发现市场上有假冒产品流通时,应及时通报甲方。
7乙方的供货、二级分销、零售价格体系需报甲方备案、存档以便甲方监督。
第九条订货和提货。
1乙方订货可采取传真、邮件、qq、信息等形式;紧急情况下,可以电话下达订单,但需在12小时内补办订接单手续。否则,视为无效订单。每次订货总量不得低于包,对于单品高于包的订货,乙方至少提前天有效通知甲方。
2加急订单在得到甲方同意后,甲方必须在加急日期内将货发送到乙方指定并经甲方确认的接收地点。
3甲方收到乙方货款后应在三个工作日内将乙方所定货物如数发给乙方。
4受乙方委托,甲方可以为乙方代办货物托运手续,一切费用由乙方承担;相关托运信息由乙方提前确认和提供。原则上,甲方选择乙方认可的货运公司运输货物;如发生纠纷,由乙方和承运商协商解决,甲方提供协助,如原始货运单据等。
5甲方收到货款后应按乙方要求和公司规定及时发货。
6甲方的交货地点:甲方仓库。
7当甲方收到乙方的要货通知并获得有效运单后,则视为:货物发给了乙方。
第十条付款方式。
1甲方不提供任何方式的赊账,乙方应在提货前将全部货款打到甲方指定的账户。
2甲方不接受电子汇款、支票、汇票(承兑除外)以外的其他付款方式。
3电子汇款、支票、汇票等以货款实际到账日为收款日。
4因支付货款发生的任何费用由乙方承担。
第十一条换货和退货。
1甲方原则上不同意换货。但特殊情况时,甲方可以考虑换货,但因换货产生的有关费用由乙方承担。包装不好、甲方促销品、仓储条件不好导致的问题产品不予换货。乙方必须每月按时如实提供相关的销售和库存报表。否则,不予换货。
2因甲方原因导致的产品质量问题,经甲方签字确认后,乙方可以向甲方退货。
3乙方每年度允许换货的比例不得超过乙方上年度总销售额的1%.
第十二条年度返利和合作分红。
1年度返利:详见《天鹅绒墙衣年度返利标准表》。
2年度合作分红。
甲乙双方合作一年后,即从第二年开始,只要甲乙双方本合同尚在继续履行中,则乙方就是甲方的合作性股东,享受甲方优秀代理商动态的年度合作性分红,直至甲乙双方合同期满或合同终止。分红比例及金额详见甲方相关规定。
精选简单拆卸协议书(案例17篇)篇六
甲方:
乙方:
因工程需要,甲方将标段的渠道的工作分包给乙方施工,为了维护双方的权利和利益,明确双方的责任、权利、义务经双方共同协商达成如下协议:
1.渠道,单包人工费元/米;。
2.渠道,单包人工费元/米;。
3.渠道,单包人工费元/米;。
4.渠道,单包人工费元/米;。
5.渠道,单包人工费元/米;。
6.渠道,单包人工费元/米;。
7.渠道,单包人工费元/米;。
8.渠道,单包人工费元/米;。
9.渠道,单包人工费元/米。
乙方施工人员在甲方施工现场发生意外事故,医疗费用由乙方自己承担。
观感质量按照验收规范及现行的验收规范执行;乙方所做的所有渠道等其他工程保证能够通过农业综合县、市和省级的验收;工完场清,爱护现场成品。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
精选简单拆卸协议书(案例17篇)篇七
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、法规和规章,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程电力线路及设备安装工程施工承包事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、施工现场条件:以目前现场实际情况为准。
二、工程承包方式。
采取包工不包料的承包方式。乙方施工所需的工具、用具由乙方负责,吊车甲方负责。所有材料归甲方自己购买,如果因甲方材料原因耽误工期及验收,则由甲方自己负责。
三、工程承包内部。
包括甲方向乙方提供的设计施工图所规定的所有施工内容及新变压器的安装、调试、验收合格,旧变压器的检修、维护及安装、调试,维修也为乙方负责,配件归甲方自购。
四、合同工期。
本合同约定本工程总工期为天。从年月。
日起至年月日止。
五、工程价款。
本工程实行固定单价包干,总价款为人民币万元整,在本合同执行期间,合同单价不因政策、市场价格、人工费变动而设整。(不含税)。
六、质量标准。
工程质量按国家相关标准及设计施工图和所规定的标准验收评定,必须达到合格标准。
七、工程款支付。
本合资工程款自工程验收合格后一次性支付**%,留**%作质量保证金,壹年后无质量问题支付。土建完工后,乙方设备进场可预支付伙食费**万元。
八、合同各方义务。
1、甲方义务。
1.1负责提供吊车。
1.2土建工程由乙方负责指导,甲方负责施工;。
1.3按合同及时支付工程款;。
1.4土建部分的施工安全;。
1.5负责工农矛盾处理及材料看守。
1.6甲方己取得相关电力部门的批准;。
1.7甲方厂内变压器的定位由甲方负责。
2、乙方义务。
2.1乙方在施工的工具、用具均由乙方自行负责;。
2.2乙方必须具有承包本工程的资质;。
2.4在乙方施工范围内所有大小安全事故均由乙方负责;。
2.5乙方必须为所有施工人员参加工伤保险;。
2.6食宿由乙方负责;。
2.7乙方负责自己一方系统调试、竣工验收、材料进退场装卸及堆码、施工现场清理等。
九、违约责任。
任何一方违反本合同任何条款,必须赔偿对方损失并支付合同总价款***%的违约金。
十、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
十一、本协议甲、乙双方盖章生效。
甲方:乙方:
精选简单拆卸协议书(案例17篇)篇八
甲方:
乙方:
为了保证建筑机械的正确、安全使用,发挥机械性能,确保安全生产,经甲乙双方协商,特制定机械操作安全协议书。
1、乙方操作人员应体检合格,无妨碍作业的疾病和生理缺陷,并经过专业培训考试合格取得建设行政主管部门颁发的操作证后,方可持证上岗。乙方将上岗人员的操作证复印件交给甲方设备管理员存档。
2、操作人员操作设备要做好班前、班中和班后的检查,认真执行清洁、润滑、紧固、调整、防腐等设备保养的十字方针,保证设备的机身清洁,状况良好,确保设备的安全正常使用。在作业过程中,应集中精力正确操作,注意机械状况,不得擅自离开工作岗位或将机械交给其他无证人员操作,严禁无关人员进入作业区域操作室内。
3、甲方负责对乙方所有机械操作者进行应知考试,对不及格者禁止上岗操作机械设备。负责对机械设备每月进行安全检查,对查出的安全隐患限期整改,对重大安全隐患可以责令停工整改。
4、操作人员应遵守机械有关保养规定,认真及时做好各项保养工作,经常保持机械的完好状态。操作人员应熟悉作业环境和施工条件,听从指挥,遵守现场安全、生产规程。施工设备的卷扬机、搅拌机、翻斗车乙方要按甲方的要求填好“机械履历书”,每天工作台时,各级保养要认真填写。
5、乙方进入施工现场的机械设备必须配备专职维修人员,负责设备的维修保养,发现机械故障和事故隐患,及时上报施工队负责人和甲方设备管理人员。
6、塔式起重机信号指挥人员必须持证上岗,穿反炮背心或带袖标,对无证指挥造成人身、机械事故的,施工队负全责,并接受相关部门的处理。
7、乙方施工人员必须使用双重绝缘或加强绝缘的电动工具,使用前应检查外壳,手柄是否出现裂缝、破损,电缆软线及插头等是否完好无损,保护接零连接正常,牢固可靠,防护罩齐全牢固,电器装置安全可靠。如使用i类工具,必须采用其它安全措施,如漏电保护电器、安全隔离变压器等,否则使用者必须戴绝缘手套,穿绝缘胶鞋或站在绝缘垫上,确认安全后方可使用。
8、机械设备、电动工具不得带病运转,运转中发现不正常时,应先停机检查,排除故障后方可使用。
9、各种配电箱、开关箱应配备安全锁,箱内不得存放任何其他物件,并应保持清洁,非本岗作业人员不得擅自开箱合闸。每班工作完毕后应切断电源锁好箱门。
10、电器设备或线路发生火警时,应首先切断电源,在未切断电源之前,不得使身体接触导线或电气设备。也不得用水或泡沫灭火器进行灭火。
11、使用机械与安全生产发生矛盾时,必须首先服从安全要求。
12、当机械发生重大事故时,必须及时上报和组织抢救,保护现场、查明原因、落实及完善安全措施,并按事故性质严肃处理。
13、乙方使用甲方的、或外租设备时,严格按照操作规程操作。设备发生故障要及时通知甲方,雨雪天电机及设备要覆盖。设备存在故障时,强行使用的,雨雪天电机及设备未覆盖,造成设备、电机损坏的,机械设备配件丢失的,由乙方负责设备配件及维修费用。
14、乙方进入施工现场的中小型设备,安装后应报甲方安全和机械设备管理员,验收合格后方可使用。
15、所有外施队进入现场的设备都必须符合安全操作规程,要做到“轴有套,轮有罩”,对不按规定擅自将不安全的设备进入施工现场,所发生的人身机械事故由施工队负全责,并接受项目及安全部门的处罚。
16、乙方的锅炉、压力容器等进入施工现场必须执行北京市技术监督局文件《关于进一步加强特种设备安全监察工作的决定》(京质监特发[20xx]366号)。未经检测不准在施工现场使用。压力表每年检测一次,不得随意调压,要求每天将气罐内杂质放掉,及时填加空压机机油。
17、乙方的搅拌机棚和木工加工棚必须采取降低噪音和粉尘的措施,达到环保要求。
18、本协议及甲方提供给乙方设备安全操作规程,乙方操作人员必须学习遵守,因操作人员违反本协议及操作规程而引发的机械、安全事故,由乙方负责,并接受项目及相关部门的处理。
本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
本协议与双方经济合同时效相同,签订经济合同的同时,签订本协议,经济合同到期,本协议同时终止。
甲方:______乙方:______。
精选简单拆卸协议书(案例17篇)篇九
甲方(工程发包方):
乙方(工程承包方):
甲方工程由乙方承包施工。为明确双方安全责任,防止乙方施工人员发生事故,经双方协商签订协议如下:
一、甲方的安全责任:
l、涉及输、变、配电设备上的工作,应派专人进行检查、督促,及时协调和解决施工中出现的问题。
2、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。
3、在电力生产区域内作业有可能造成生产设备停电、停运事故的,应要求乙方单位事先制订工作的“三措”(即:组织措施、技术措施、安全措施),并审查和监督实施。
4、对乙方单位负责签发的工作票进行会签。
5、对起重、油漆、土建等非电力类施工单位以及非电力系统的电力类施工单位承包运行变电所和线路大修、改造、扩建等工程中的分项目,必须指派工作负责人,并由该工作负责人组织开工会和收工会,向工作班成员交待安全注意事项,施工时严格实施监护。
6、应给乙方施工人员办理配有本人照片的“胸卡”证,并在上岗时佩戴。
7、不得安排乙方单位人员从事与其承包工程无关的工作。
8、工程竣工后,应组织验收,对工程的安全、质量情况作出综合评价。
二、乙方的安全责任:
1、组织施工人员学习(电业安全工作规程)、(电力建设安全健康与环境管理工作规定)以及甲方颁发的有关安全生产规程制度,派出的施工人员必须是经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员,涉及进入甲方生产、办公场地的施工项目,乙方施工人员应佩戴甲方核发的胸卡。乙方不得派未经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的.人员进入施工现场工作。
2、复杂或危险性较大的工程,应制订施工“三措”。经甲方审查合格后贯彻实施。
3、工程开工前必须对全体施工人员进行安全、技术交底,使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措”,并对现场施工安全负责。
4、施工中必须严格执行(电业安全工作规程)、(电力建设安全健康与环境管理工作规定)和甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。进入电力生产区域内施工,必须按规定严格执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作,开工前应得到值班人员的同意。
5、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查,确保符合安全规定并不超过检验周期。
6、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具;不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、并残人员;对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。
7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导,企业负责人(安全施工第一责任人)对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改,否则,甲方有权责令乙方停止施工,由此造成的一切损失由乙方承担;若发生人身事故和不安全情况,乙方必须立即报告甲方单位负责人。
8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业的甲方其它生产、办公场所,不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时,必须停止施工并主动与甲方联系,待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。
9、本工程不得再行转包。
三、施工期间甲方指派同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定;乙方指派同志负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助,共同预防事故发生。
四、施工时乙方必须严格执行(电业安全工作规程)及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故,由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并自行负责处理。
五、涉及须明确的本工程业务事项(工作范围、作业区域、工作票签发等),可另外附页。
六、其它需要约定的事项:
七、本协议是工程承包合同的附件,经甲、乙双方签章后与合同文本同期生效。
甲方:______乙方:______。
精选简单拆卸协议书(案例17篇)篇十
发包方(甲方):
承包方(乙方):
风险提示:发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上,经双方协商一致,签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程地点:
4、承包方式:
二、工程承包方式
包工包料,采用总价包干的承包方式,乙方的预算书是组成合同的一部分,合同价款经双方确认后,预算范围内所含工程内容一次包死,结算时不予以调整,预算范围以外的洽商变更另行单独结算。
三、工程工期
风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
1、本合同工期为____日,自乙方进场之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方书面进场通知后____日内进场施工。
2、在施工过程中,如遇下列情况,工期相应顺延:
(1)因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的;
(4)在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的;
(5)非因乙方原因造成前道工序没有完成,影响本工程进度的;
(6)隐蔽工程乙方通知甲方验收,甲方没有按时验收的;
(7)甲方未按约定支付工程款的。
四、工程价款
1、工程价款为:(大写)__________________,(小写)__________________。
2、在合同履行中出现下列情况时,应调整本工程的工程价款:
(1)经批准的设计变更;
(2)非乙方原因造成的现场施工与图纸不符,需增加工程量。
3、工程结算价格调整计算方法:上述引起的任何洽商增减,在洽商签订时双方确定金额,最终工程结算为固定合同价+洽商金额,不再另行结算。
4、工程结算价格需第三方审计机构完成的:乙方施工完毕后20日内,乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料,甲方收到乙方递交的完工结算及完整的结算资料后,应在3个月内组织第三方审计机构给予确认,延期视为认可乙方所报结算金额。
风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
五、材料设备供应
1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场;产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后,由乙方购买供应到施工现场(甲方提供的材料设备除外)。
2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件,并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验,并须符合国家规定的安全和质量标准。
3、施工中,由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用,甲方给予乙方适当的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理。
4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品(采用的产品品牌须经过甲方的书面确认)。
风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
六、工程质量
1、甲方应在乙方进场前7日,向乙方提供施工图纸和施工说明____套,并向乙方进行技术交底。
2、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工,上述约定的事项变更的,双方均以书面形式通知对方。
3、涉及隐蔽或单项工程的,在工程隐蔽或单项工程竣工前2日,乙方应当通知甲方到场验收。验收合格,甲方应在验收记录上签字;验收不合格的,乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收,应在验收前1日以书面形式向乙方提出延期要求,延期不能超过2日。甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字,乙方可自行组织验收,甲方应承认验收记录。
4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。
5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。
七、工程验收
1、工程完工后,乙方应书面通知甲方验收,甲方自接到验收通知5日内组织自行验收,并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的`费用。甲方收到乙方送交的竣工验收报告后5天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。
2、自行验收合格后,双方办理工程移交手续。
3、甲乙双方积极配合向公安机关消防机构申请消防验收或消防备案。
八、工程价款的支付方式
1、合同签定后,预付工程总价的_______%,计rmb:_______元;
2、工程峻工、消防验收取得验收合格证后一周内,付工程总价的60%,计rmb:_______元。
风险提示:保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。
九、维修责任
乙方负责保修期限为_____年,自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。如非乙方原因造成的质量问题,不属于乙方保修范围,如需乙方维修,甲方需支付给乙方相应的费用。
风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
十、违约责任
1、由于乙方原因逾期完工的,每逾期一日,乙方支付甲方本工程价款1‰的违约金,最高不超过合同价款的3%。
2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的,甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的,甲方承担后续进场费用。
3、如甲方未按合同约定付款的,每延误一日,按工程价款的1‰向乙方支付违约金。
4、由于乙方原因,本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的,乙方应返工,返工费用由乙方承担。
5、工程完工后,甲方应在3个月内组织验收,甲方不能按约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。
十一、争议解决
1、本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致,解释顺序应为:本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。
2、双方在合同执行期内如有争议,应由双方友好协商解决,如协商无效任何一方均可向___________地人民法院提起诉讼。
甲方(公章):
签约代表:
签约时间:_______年___月___日
签约地点:
乙方(公章):
签约代表:
签约时间:_______年___月___日
签约地点:
精选简单拆卸协议书(案例17篇)篇十一
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
甲方委托乙方拆除xx小学相关d级危房,经双方友好协商,签订本协议,具体条款如下:。
一、拆除范围:
1、拆除伙房及生活用房。
2、房屋结构:土木结构。
3、拆除范围:拆除房屋门墙与隔墙、房屋后墙拆除到与操场隔墙一致为止,清除所有房屋垃圾。
二、拆除时间:20xx年8月21日—8月24日。
三、质量要求:
1、±0.00米以上,拆除场地平整,无房屋垃圾。
2、乙方在完成施工后,对所保留的后墙进行墙面修复,并对其及操场隔墙上加盖砖帽。
四、结算方式:经双方共同协商确定,拆除所得的木料及门窗归乙方所有,甲方并付乙方现金二百元。
五、双方责任和义务:甲方负责指挥房屋拆除,四至界限,疏通完善,制定场地及垃圾处理方式。
六、乙方在拆除过程中要严格按照《施工规范》施工,认真执行《安全规范》和《安全条例》。扎实抓好现场安全管理,责任到人,听从甲方安排。严格按照甲方的'要求进行施工,施工过程中如遇问题及时向甲方报告,并共同协商解决。
七、在施工过程中如发生安全事故,一切责任由乙方承担,乙方在施工中必须确保周围道路、水电的畅通,保证学校水电等设施的完好。乙方对发生的安全伤亡事故负完全责任。
八、乙方必须在本协议生效后四日内完成拆迁范围内的建筑物及附属物的拆除和场地清理工作。负责每推延一天罚款人民币伍佰元(不可抗力及自然因素除外)。
九、本协议未尽事宜由双方协商解决。
十、本协议一式三份,甲乙双方各执一份。
十一、甲乙双方订立此协议均系自愿,并无反悔,经双方签字后生效。
甲方:
乙方:
20xx年8月21日。
精选简单拆卸协议书(案例17篇)篇十二
为了进一步落实我校的食品安全工作,明确各自的食品安全职责,确保我校的食品安全,经双方协商签订以下协议:
对学校小卖部法人代表的要求:
1、严禁学校小卖部出售“在无食品”
2、严禁学校小卖部出售过期变质食品。
3、小卖部的售货员必须定期体检。
对学校食堂管理员和伙食员的`要求:
1、要采购放心肉、无公害蔬菜,严禁人情肉、关系菜。
2、储藏和保管、要做到“四隔离”、对储藏室要定期消毒、通风。
3、剩饭剩菜要即产即淌、及时处理、不准卖回锅菜。
5、卫生消毒措施要齐全、并有专门的消毒人员。
6,食堂工作人员要每个月做一次体检。
对于小卖部、食堂、水井、整改小组定期抽查、责任到人,一旦出现问题追究其法律责任。
乙方(签字):________。
签订日期:________年________月________日
精选简单拆卸协议书(案例17篇)篇十三
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称:
2、工程地点:
二、工程承包范围。
1、工程承包范围:见技术合同。
三、合同工期:
四、工程质量标准:
五、合同价款。
六、组成合同的文件:
1、本合同合同书;。
2、中标通知书;。
3、技术合同和安全合同;。
4、投标书及其附件;。
5、本合同专用条款;。
6、本合同通用条款;。
7、标准、规范及有关技术文件;。
8、图纸;。
9、工程量清单;。
10、工程报价;。
11、工程进度、质量、安全管理办法及奖惩规定。
双方有关工程的洽商、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。
七、本合同书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
十、合同生效。
合同订立时间:
合同订立地点:
本合同双方约定:由双方法定代表人或委托代理人签字盖章并递交履约保函后生效。
发包人(公章):承包人(公章):
法定代表人:法定代表人:
日期:年月日日期:年月日
甲方:___厂法定代表人:厂长。
乙方:
甲方因业务需要,由乙方安装部分产品,双方经过协商,达成如下协议书:
一、安装的项目名称和地点:
二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬:
名称规格型号数量安装。
合计。
三、完成安装的期限:
从年月日到年月日。
四、安装的质量要求:
六、安装报酬的结算支付时间:
八、如因本协议书发生纠纷的,双方协商解决,不成时交由___县人民法院裁判。
九、本协议书经双方签章后生效,协议书一式二份,双方各一份。
甲方:___厂。
乙方:
甲方:
乙方:
根据中华人民共和国合同法和有关规定,经双方协商一致签订本合同:
一、工程项目。
(1)工程名称:
(2)工程地点:
(3)工程范围和内容:
(4)工程造价:全部工程预算造价人民币____元。
(5)工程期限:
全部工程自____年____月____日开工,至____年____月____日竣工。
(6)施工前各项准备工作,根据双方协定及施工方案图,分别负责按时完成。
(7)施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延工期由双方及时协商签订协议。
a不可抗拒的灾害,被迫停工。
b因甲方变更计划或变更施工图。
(8)工程所需的图纸有甲方负责提供。
(9)工程所需的设备、附属品有乙方负责提供。
二、工程款结算。
全部工程造价的结算方式,按下列规定办理。
1以审查的施工图预算加增减变更预算进行结算。
2工程款拨付与结算办法,按双方协商的现行规定办理。
三、施工与设计变更。
1、乙方根据甲方的质量标准施工,达到合格。
2、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。施工中甲方如发现设计有错误或不合理的地方,应以书面形式通知乙方,双方协商解决。
四、竣工验收、结算与保修。
1、竣工工程验收合格,从验收之日起5日内向甲方移交完工报告并由甲方验收施工情况。如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应有甲方承担。
2、在进行竣工工程验收中如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方协定的期限内完成,经验收合格后,再行移交。
3、竣工工程验收,乙方在进行竣工验收前向甲方提供以下文件:
(1)工程完工报告。
(2)设备清单。
(3)工程分布图纸。
网络设备在三个月之内出现故障,乙方提供新品替换,如因更新换代同一型号的产品时用相同的功能的产品换新。出货一年之内,公司将免费保修,或用相同功能的产品换修。保换范围仅限产品主机,包装及外置电源、电源线、各种连接线、软件产品、技术资料等附件不在保换范围内,但附件若在购机后初次使用时有问题,可无偿保换。产品因意外因素或人为行为而损坏的,不属于产品保修范围之内。
五、违约责任和仲裁。
(1)由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,有乙方承担责任,负责解决未尽工程。
(2)双方不得借故拖欠各种应付款项。
(3)履行合同如有任何纠纷时,双方当事人应及时协商解决,协商不成任何一方均可向签订地的人民法院起诉。
六、合同份数及有效期。
本合同一式两份,有甲已双方各执一份。
本合同自签订之日起生效。
甲方盖章:乙方盖章:
经办人:经办人:
电话:电话:
地址:地址:
签定时间:年月日签定时间:年月日。
精选简单拆卸协议书(案例17篇)篇十四
安装单位:(简称甲方)。
使用单位:(简称乙方)。
根据工作需要,乙方委托甲方进行物料提升机的安装。依《中华人民共和国民法典》及有关规定,本着平等互利的原则,结合工程的实际情况,经双方协商一致,签订如下协议。
一、工作内容:需要安装的施工升降机位于工地,型号为型;安装总高度为米;数量为壹台。
二、甲方的权利及义务:
1、甲方负责安装总高度以内物料提升机的安装、加高、附墙架安装。
2、甲方必须具有建设主管部门颁发的安装、拆卸资质,并提供营业执照、资质证书、安全生产许可证书等相关资料,并对上述资料的真实性负责。
3、负责编制物料提升机的安装方案和安装过程的应急预案并报乙方和监理审核通过后方能进行安装。
4、甲方必须指派专人对物料提升机安装过程进行组织协调与监督管理,安装操作人员必须持证上岗;对安装人员进行安装前的安全技术交底并自备安装工具及安全防护用品。
5、甲方安装人员必须严格遵守工地的各项规章制度,严格按照物料提升机的说明书和安装操作规程进行安装,甲方对物料提升机的安装质量负责。
6、甲方进行物料提升机安装过程中要根据施工现场周围的环境情况设置屏障、遮栏,设立警示标识,做好安全防护工作。
7、物料提升机安装好后,按照有关规定和技术要求做好调试工作,并负责向有资质的检测机构申请检测验收。
8、由于安装作业过程中因甲方安全措施不当、违反操作规程而造成事故由甲方承担相应的经济责任和法律责任。
9、甲方在安装时应严格按照物料提升机的安装规范和技术标准要求及物料提升机厂家说明书进行安装,安装后的垂直偏差应在规定的范围内。
13、甲方安装的标准节各节点的螺栓必须牢固,不得漏装。严禁套用非标和不符合使用的螺栓在物料提升机安装时使用。
三、乙方的权利及义务:
1、乙方拟安装或拆卸的起重机械必须达到国家有关安全技术标准及具有特种设备制造许可证、产品合格证、制造检验证明等文件。
2、负责物料提升机基础混凝土浇筑及保养工作,提供合格的物料提升机基础。
3、积极配合甲方的安装、加高工作,保证进出道路无障碍物,要根据施工现场周围的环境情况设置屏障、遮栏,设立警示标识,做好安全防护工作。
4、负责对甲方资质进行审核,确认符合下列条件:
4.1持政府行政主管部门核发的营业执照、建设部门核发的拆装资质证。
4.2相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配备及持证符合安全生产要求。
4.3所配备的机械、器具、安全防护用品、设施等是否满足安全生产需要。
4.4安装作业安全管理制度、各工种安全操作规程、岗位责任制度、机械的定期检查、维修保养制度、安全技术交底等是否完善。
5、禁止与安装工作无关的人员进出安装现场。
6、架设好物料提升机专用电源电路、安装需要的材料及零配件(穿板螺栓、配电箱)。
7、提供塔吊或吊车配合甲方进行物料提升机的安装工作,塔吊或吊车司机须持证上岗,安全作业,严禁违章操作。
8、由于安装作业过程中因乙方安全措施不当、违反操作规程而造成事故均由乙方承担相应的经济责任和法律责任。
9、乙方有权对甲方人员在安装、加高过程中有违反相关安全规章制度的行为予以制止和纠正,对严重违章的行为有权勒令停止作业,直至整改达到安全并经场监理签字后方可继续作业。
10、物料提升机从安装完毕后至物料提升机检测合格前(甲方移交乙方使用前),乙方不得擅自使用,否则出现安全问题,由乙方负责。
11、乙方配备的物料提升机司机须持有符合安全生产要求的操作证,安全作业,严禁违章操作,否则引起的事故及相应的经济责任和法律责任由乙方负责。
四、安全施工:
1、甲方应按照《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》jgj88-的要求进行施工,按照《建筑施工安全检查标准》jgj59-的规定达到优良等级。
2、甲方安装施工时应配备严密的安全防范措施和正确使用劳动保护用品,否则不准上岗安装。
3、施工过程中发生意外事故要立即启动应急预案,按规定上报有关部门。
4、甲方在施工过程中如发现影响物料提升机安装和使用的安全隐患应及时报告乙方,做到早发现早处理。
5、乙方在使用过程中如发现影响物料提升机安装和使用的安全隐患应及时报告甲方,做到早发现早处理。
五、双方在执行合同过程中如发生争议,应友好的协商解决,协商不成则报请上级主管部门。由上级主管部门进行调解,调解不成则向工程所在地人民法院起诉。
六、未尽事宜双方另行约定。
七、本协议一式贰份,甲方执一份,乙方执贰份;经双方盖章签字后生效,合同条款履约完毕失效。
甲方:乙方:
甲方代表:乙方代表:
联系电话:联系电话:
签订日期:签订日期:
精选简单拆卸协议书(案例17篇)篇十五
为了明确旧机动车时买卖双方各自应承担的法律责任及义务,经双方自愿同意签定以下协议:(售车方简称为甲方,购车方简称为乙方)。
一、甲方将车主的`轿车,牌号,发动机号,车架号转让给乙方,双方达成成交总额为(人币)元,小写。
二、甲方应对该车手续及车辆的合法性负责(包括该车在年月日前所发生的一切及经济纠纷)。该车自交车之日起(时间年月日起)所发生的及违法活动均由乙方负责与甲方无关。
三、该车若须办理过户事宜,过户费由方承担,过户时双方应主动配合办理转户所需手续及车辆。该车自交车之日起,该车以后所需费用均由乙方负责购买(包括养路费、年审费及保险费)。
四、因双方交易车辆为旧机动车车辆,故双方签定协议时均对(车身及发动机工作状况表示认同)。
五、备注(未尽事宜双方约定处理):
六、该协议书一式两份,双方签字生效,双方不得违约,不得对成交金额提出异议,不退车及车款。
日期:____________
精选简单拆卸协议书(案例17篇)篇十六
发包方(以下称甲方):
法定代表人:
身份证号码:
承包方(以下称乙方):
法定代表人:
身份证号码:
风险提示:发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
一、工程内容
按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或______单项工程项目的工作内容,具体为:_________部分工程。
二、工程期限
1、工期总天数_______天;
开工日期:______年______月______日;
风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
竣工日期:______年______月______日。
2、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延:
在施工中如因停电、停水_______小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上(每次连续_______小时以上),影响正常施工;停水停电_______天以上;因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
3、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。
三、工程价款、结算及付款方式
1、甲方按乙方所完成之实际施工进度,每月或每一单项工程完工后,根据业主给甲方拨付或结算之工程款,到甲方帐户后三天内按________%扣除税金和管理费后支付给乙方。
2、质保金:质保金按工程总造价的_______%逐月或每单项工程逐次扣除,待工程完工并通过竣工验收________年后,据实返还。因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知________日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。
四、建筑材料、设备的供应和采购
风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的.合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
1、工程材料、设备由乙方采购。
2、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。
五、施工与设计变更
1、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。
2、甲方因使用功能提出的变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。
3、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,工程采用包干价,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。
六、工程质量管理及验收
风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
1、质量标准:工程质量符合___________________标准。
2、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。
七、安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
八、违约责任
风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
1、乙方未能按时竣工的,每延期一日应按工程总价款的_______向甲方支付违约金(从工程款中直接扣除);无故延期_______日以上视为根本性违约,甲方有权解除本合同,乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外,还应向甲方支付违约金人民币________元。
2、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的_______%向甲方支付违约金(可从工程款中直接扣除),此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
3、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
九、争议的解决
因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份数
本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。
发包人:(公章)
法定代表人或其委托代理人:(签字)
组织机构代码:
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
电子信箱:
开户银行:
账号:
承包人:(公章)
法定代表人或其委托代理人:(签字)
组织机构代码:
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
电子信箱:
开户银行:
账号:
精选简单拆卸协议书(案例17篇)篇十七
甲方:
乙方:
为了搞好该工程的施工和建设,规范承包商管理,明确工程施工中的各主题方安全管理责任,确保该工程施工建设安全顺利完成,杜绝人员伤亡和财产损失事故发生,保质保量完成施工任务,经双方充分研究协商同意签订本协议。
第一条:本工程项目为库房大棚搭建和安装固定。
第二条:本工程地面以下所有基建工程中钢筋基础编制由乙方负责制作完成,甲方负责施工中的混凝土的浇注。
第三条:本工程地面以上大棚所有钢结构的制作,安装,防腐、打钉固定等作业由乙方负责完成。乙方在施工中使用的常用工具由甲方提供,专用工具由乙方自行解决。
第四条:本工程结算方式按大棚设计地面基础面积结算,每平方施工费30元。施工质量按图纸要求施工,质量发生问题时,乙方不能处理解决的,甲方将从施工费中按5%-10%扣除质量损失费和保证金。
第五条:所有参与当日施工的人员,每日提供免费午餐一顿。
第六条:甲方责任:进厂施工作业前,对乙方负责人及参与作业人员进行口头的安全注意事项教育,厂区安全规定和安全施工教育;并负责乙方施工过程中安全监督管理和检查,发现违章行为将给予处罚,罚款从承包费中扣除。
第七条:乙方安全责任:
1、乙方负责人为安全责任人,负责该工程项目的日常安全管理工作。严格遵守现场安全管理制度,并指定专人负责监管施工安全作业。
2、开工前必须对所属人员进行安全注意事项、安全防范措施教育,未经教育不得进入作业现场。
3、乙方特殊作业人员必须持证上岗,所有施工人员必须配备必要的劳保用品及安全防护装备,严禁在厂区内抽烟,严格执行动火、登高、吊装、临时用电等安全管理制度。登高作业必须办证,必须有安全防护措施系安全带,不按规定作业属违章性行为。
4、临时用电必须符合规定,并经甲方同意。甲方负责乙方专用电线架设,并专门设置临时用电专用配电箱。乙方接线时,必须找甲方电工接线,不允许私拉乱接动力电和照明电。使用电动工具必须接漏电保护装置,并注意防潮防雨。
5、严格执行起重作业安全规定和安全规程。吊装作业时要有实施方案和安全防护措施。高处交叉作业时要搞好避让和协调,严禁在高处乱扔物品和工具。
7.对该工程项目的安全施工作业以及该工程作业的全部人员安全负责。
8.乙方负责此项目施工作业中全部安全责任,如果在施工作业中发生安全事故,由乙方承担全部事故责任和经济赔偿责任,甲方概不负责。
第八条:甲、乙双方严格遵守本条款,履行各自的职责,搞好文明施工作业。
第九条:本协议一式两份,甲、乙双方签字后生效,并各持一份备查。
甲方:乙方:
年月日年月日。